广西壮族自治区监理工程师考试题型考核知识

原标题：广西壮族自治区监理工程师考试题型考核知识

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:可以不依法公开招标的项目是()。

A.全部使用国有资金投资的工程项目

B.国有资金投资占控股的工程项目

C.国有资金投资占主导地位的工程项目

D.总投资在3000万元人民币以上项目

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--[[广西壮族自治区监理工程师考试题型考核知识]]请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:不可预见的物质条件的风险范围不包括()

A.自然条件

B.污染物

C.水文条件

D.气候条件

正确答案:查看最佳答案

第2题:根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是()。

A.不利地质条件

B.不利水文条件

C.有毒作业环境

D.不利气候条件

正确答案:查看最佳答案

第3题:某工程项目现场有甲.乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()。

A.自行负责

B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延

C.不予补偿，但应合理顺延合同工期

D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--[[广西壮族自治区监理工程师考试题型考核知识]]请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:根据《标准施工招标资格预审文件》，应在资格预审初步审查阶段对投标申请人审查的内容是()。

A.提供资料的有效性和完整性

B.企业资质条件

C.拟派项目经理资格

D.企业类似工程业绩

正确答案:查看最佳答案

第5题:施工合同文本规定，设备安装工程具备无负荷联动试车条件，由()组织试车。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第6题:在评标委员会成员中，不能包括()。

A.招标人代表

B.招标人上级主管代表

C.技术专家

D.经济专家

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--[[广西壮族自治区监理工程师考试题型考核知识]]请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，除法律有特殊规定外，作为合同成立的条件是()。

A.标的物交付

B.当事人之间意思表示一致

C.货款交付

D.材料设备所有权转移

正确答案:查看最佳答案

参考解析:除了法律有特殊规定的情况外，当事人之间意思表示一致，买卖合同即可成立，并不以实物的交付为合同成立的条件。

第8题:发包人应在()的28天内完成赔付。

A.监理人收到索赔意向通知书后

B.监理人收到索赔通知书后

C.监理人做出索赔处理结果答复后

D.承包人接受索赔处理结果后

正确答案:查看最佳答案

第9题:下列属于《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》的内容中《通用条款》内容的是()。

A.保障.保险及担保

B.合同的生效

C.质量与安全

D.双方一般权利和义务

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--[[广西壮族自治区监理工程师考试题型考核知识]]请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:关于设计招标内容的说法，正确的是()。

A.设计招标无法提出具体的工作量

B.设计招标无法要求完成的时间

C.设计招标无法限定工作范围

D.设计招标无法提出技术指标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计招标文件中仅提出设计依据.工程项目应达到的技术指标.项目限定的工作范围.项目所在地的基本资料.要求完成的时间等内容，而无具体的工作量。

第11题:下列不属于工程合同的付款阶段的是()。

A.预付款

B.工程进度款

C.退还保留金

D.价格调整条款

正确答案:查看最佳答案

第12题:投标过程是指从填写资格预审表开始，到将正式投标文件送交业主为止所进行的全部工作。这一阶段工作量大，下列不属于这一阶段的工作是()。

A.制定施工规划

B.填写资格预审调查表，申报资格预审

C.购买招标文件

D.组织投标班子

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--[[广西壮族自治区监理工程师考试题型考核知识]]请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，拟建工程范围还没有完全界定，承包商的投标价作为合同的目标成本，此时应选用()条款。

A.管理合同

B.目标合同

C.标价合同

D.成本补偿合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同;目标合同适用于订立合同时拟建工程范围还没有完全界定或预测风险较大的情况;成本补偿合同适用于工程范围的界定尚不明确，甚至以目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况;管理合同适用于施工管理承包。

第14题:某国外设备投标的到岸价为300万美元，评审供货范围偏差增加评标价4万美元，商务偏差调整值为+2.5%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为()万美元。

A.7.5

B.11.5

C.13.0

D.20.5

正确答案:查看最佳答案

参考解析:价格调整额=供货范围偏差调整额+商务偏差调整额+技术偏差调整额=4+300×2.5%+300×3%=20.5万美元。

第15题:某施工合同履行过程中，由承包人负责设计的图纸，经工程师审核签认后使用。一旦由于设计质量缺陷给工程造成损失，则该损失应由()承担。

A.发包人

B.工程师

C.承包人

D.发包人与承包人共同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--[[广西壮族自治区监理工程师考试题型考核知识]]请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:承包人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险赔偿应由()支付。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.发包人和承包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险赔偿应由负有投保义务的一方当事人支付。

第17题:风险型CM合同的计价方式是()。

A.固定总价

B.成本加酬金

C.固定单价

D.可调单价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式。

第18题:审查设计投标人的人员技术力量主要是考察()的资质能力。

A.设计单位负责人

B.设计负责人

C.专业设计人员

D.所有设计人员

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--[[广西壮族自治区监理工程师考试题型考核知识]]请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:按《中华人民共和国合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的确定价款或报酬时应按()的顺序履行。

A.订立合同时履行地的市场价格.合同有关条款.补充协议

B.合同有关条款.补充协议.订立合同时履行地的市场价格

C.补充协议.合同有关条款.订立合同时履行地的市场价格

D.补充协议.订立合同时履行地的市场价格.合同有关条款

正确答案:查看最佳答案

第20题:建设工程总承包合同的履行不包括()。

A.合同应明确双方责任

B.建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行

C.总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包，但不得倒手转包

D.建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是除总承包合同中约定的工程分包外，必须经发包人认可

正确答案:查看最佳答案

第21题:担保方式中，必须由第三人为一方当事人提供担保的是()。

A.保证

B.抵押

C.留置

D.质押

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--[[广西壮族自治区监理工程师考试题型考核知识]]请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:可变更的合同在变更前属于()合同。

A.有效合同

B.无效合同

C.效力待定合同

D.已经成立但未生效合同

正确答案:查看最佳答案

第23题:根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向通知书的时效是()天。

A.7

B.14

C.28

D.30

正确答案:查看最佳答案

第24题:为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行的是()。

A.技术设计招标

B.施工图设计招标

C.全过程设计招标

D.初步设计招标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--[[广西壮族自治区监理工程师考试题型考核知识]]请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:关于建设工程设计合同履行的说法，正确的是()。

A.保证设计质量是发包人的责任

B.保护双方知识产权是双方的共同责任

C.外部协调工作应由承包人自行完成

D.设计人不承担参加工程验收的责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是设计合同履行管理。选项A错误，保证设计质量是设计人的责任；选项C错误，外部协调工作是发包人的责任；选项D错误，为了保证建设工程的质量，设计人应按合同约定参加工程验收工作。参见教材P70。

第26题:标准化的施工合同协议书的主要内容不包括()

A.合同工期

B.工程承包范围

C.合同生效时间

D.违约.索赔和争议

正确答案:查看最佳答案

第27题:关于法律事实的说法，正确的是()。

A.法律事实不包括事件

B.**属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--[[广西壮族自治区监理工程师考试题型考核知识]]请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件，**属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。

第28题:工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照()的原则商定或确定。

A.成本加酬金

B.成本加利润

C.成本加规费

D.直接成本加间接成本

正确答案:查看最佳答案

第29题:施工合同示范文本规定，因不可抗力的发生，经工程师确认后由发包人承担责任的情形是()。

A.永久工程的损坏和延误的工期

B.承包人的停工损失

C.承发包双方的人员伤亡

D.承包人提供的施工设备的损坏和延误的工期

正确答案:查看最佳答案

第30题:在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是().

A.监理招标

B.设计招标

C.施工施工总承包招标

D.特殊地段施工招标。

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--[[广西壮族自治区监理工程师考试题型考核知识]]请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:某甲级工程监理企业在资质年检时，取得监理工程师注册证书的人员为20人，其他各项均达到标准要求，其年检结论应当为()。

A.合格

B.基本合格

C.不合格

D.基本不合格

正确答案:查看最佳答案

第32题:由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误工期的正确方法是()。

A.费用由发包人承担，工期给予顺延

B.费用由承包人承担，工期不予顺延

C.费用由发包人承担，工期不予顺延

D.费用由承包人承担，工期给予顺延

正确答案:查看最佳答案

第33题:要约人要撤销要约，撤销要约通知应在()到达对方。

A.要约到达对方之前

B.对方发出承诺之前

C.对方承诺要达要约人之前

D.对方承诺生效之后

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--[[广西壮族自治区监理工程师考试题型考核知识]]请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:下列选项中，()是发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难，提前给付的一笔款项。

A.暂列金额

B.保留金

C.预付款

D.暂估价

正确答案:查看最佳答案

第35题:依据《合同法》的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是()。

A.传真

B.电子邮件

C.登记

D.信件

正确答案:查看最佳答案

第36题:列施工合同文件中，解释顺序优先的是()。

A.中标通知书

B.投标书

C.施工合同专用条款

D.规范

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--[[广西壮族自治区监理工程师考试题型考核知识]]请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是()。

A.不宜将交货期作为评标内容

B.宜将报价最低者作为中标人

C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法

D.宜采用综合评估法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采购生产线.成套设备.车辆等运行期内各种费用较高的货物，评标时采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法，该方法在综合评标法的基础上，以运输费.交货期.付款条件.零配件和售后服务.设备性能和生产能力等作为评审要素，还增加一定运行年限内可能产生的各项费用作为评审价格。此种评标方法下，以评标价最低者作为中标人。

第38题:以下关于合同形式欠缺的法律后果的表述，错误的是()。

A.在没有履行行为之前，合同的形式不符合要求，则合同未成立

B.采用书面形式订立合同的，在签字盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立

C.如果在形式上不符合要求，但当事人已经有了交易事实，再强调合同形式就失去了意义

D.法律.行政法规规定或当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式，一方已经履行了主要义务，即使对方不接受，该合同仍然成立

正确答案:查看最佳答案

第39题:委托监理合同的有效期是指()。

A.完成正常监理工作预定的时问

B.以约定的天数为准

C.在专用条款中约定

D.以监理人是否完成附加.额外工作的义务来判定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--[[广西壮族自治区监理工程师考试题型考核知识]]请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:关于承包商负责采购的材料和设备的使用前检验的表述中错误的是()。

A.由承包人采购的材料设备，发包人可以指定生产厂或供应商

B.承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定

C.采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担

D.工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复.拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第41题:建筑工程一切险的除外责任包括()造成的损失。

A.台风

B.暴雨引起地面下陷

C.雷电引起火灾

D.自然磨损

正确答案:查看最佳答案

参考解析:因自然磨损.内在或潜在缺陷.物质本身变化.自燃.自热.氧化.锈蚀.渗漏.鼠咬.虫蛀.大气变化.正常水位变化或者其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用保险人不负责赔偿。建筑工程一切险保险人的责任范围和除外责任P16。

第42题:招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足()天，应相应延长投标截止时间。

A.5

B.10

C.15

D.20

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--[[广西壮族自治区监理工程师考试题型考核知识]]请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:如果修改招标文件的时间距投标截止日期不足15天，相应延长投标截止日期。

第43题:FIDIC施工合同条件规定，承包商运抵施工现场的自有施工设备，在()可运出施工现场。

A.经工程师批准后

B.经项目经理批准后

C.任何时候

D.其他施工现场需要时

正确答案:查看最佳答案

第44题:招标项目的中标人确定后，招标人对未中标人应做的工作是()。

A.通知中标结果，但不退还投标保证金

B.通知中标结果并退还投标保证金

C.不通知中标结果，但退还投标保证金

D.不通知中标结果，也不退换投标保证金

正确答案:查看最佳答案

第45题:工程中常见的一类索赔是()。

A.合同被迫终止的索赔

B.意外风险和不可预见因素索赔

C.工程延误索赔

D.工程变更索赔

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--[[广西壮族自治区监理工程师考试题型考核知识]]请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:施工合同履行过程中，发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更，应由()。

A.原设计单位同意

B.发包人和承包人协商解决

C.规划管理部门审批

D.总监理工程审核批准

正确答案:查看最佳答案

第47题:根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还的正确方式是()。

A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还

B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还

C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还

D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还

正确答案:查看最佳答案

参考解析:FIDIC《施工合同条件》规定保留金在工程师颁发工程接收证书和颁发履约证书后分两次返还。颁发工程接收证书后，将保留金的50%返还承包商;颁发履约证书后，将全部保留金返还承包商。

第48题:招标人确定中标人后()天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

A.7

B.15

C.20

D.30

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--[[广西壮族自治区监理工程师考试题型考核知识]]请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:关于评标委员会的说法，正确的是()。

A.评标委员会成员的名单应当保密

B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定

C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3

D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是评标.决标阶段的工作。选项B错误，评标委员会成员一般应于开标前确定；选项C错误，评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术.经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3；选项D错误，评标委员会的专家应当从评标专家库内相关专业的专家名单中随机抽取，但对技术复杂.专业性强或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任评标工作时，可以由招标人直接确定。参见教材P34。

二.多选题(共有30 题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:《合同法》规定的合同有效条件包括()。

A.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力

B.当事人意思表示真实

C.合同当事人签字或盖章

D.合同应当采用书面形式

E.不违反法律或社会公共利益

正确答案:查看最佳答案

第51题:根据《担保法》，保证合同对担保范围设有约定时，保证担保的范围包括()。

A.主债权及利息

B.违约金

C.行政罚款

D.损害赔偿金

E.实现债权的费用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--[[广西壮族自治区监理工程师考试题型考核知识]]请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有()。

A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人

B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人

C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答

D.解答应说明问题的来源

E.在标前会上给予解答并记入会议纪要

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人应以书面形式予以解答，并发送给每一位投标人，但不应涉及问题的来源。招标人也可以在规定的时间和地点召开的投标预备会(答疑会)上，对投标人提出的问题予以澄清，并将会议记录发给每一位投标人。

第53题:某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符，下述作法中正确的有()。

A.计量98吨，则应补交2吨

B.计量98吨，则应补交1.5吨

C.计量99.8吨，则不再补交

D.计量99.8吨，则应补交0.2吨

E.计量102吨，则退还2吨

正确答案:查看最佳答案

参考解析:双方约定的合理磅差为0.5%，那么供货方的交货数量在100吨的±0.5%范围内，即99.5吨至100.5吨之间，属于在合理界限范围内，对此不按多交或少交对待，双方互不退补。故选项C正确，选项D错误。如果供货方的交货数量不在99.5吨至100.5吨之间，那么属于超过合理界限范围，此时不再考虑合理磅差和尾差因素，按实际交货数量计算多交或少交数量，多交则由采购方退回或支付溢出数量货物的货款(故选项E正确)，少交则由供货方补齐或退回不足部分的货款(故选项A正确)。选项B的错误在于，一旦供货方的交货数量超过合理界限范围，则不再考虑合理磅差和尾差因素，应当将实际交货数量与约定交货数量进行比较，计算得出差额数量，而不是与合理范围的下限比较计算差额数量。

第54题:施工合同的当事人包括()。

A.发包人

B.发包人法定代表人

C.工程师

D.承包人

E.承包人法定代表人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--[[广西壮族自治区监理工程师考试题型考核知识]]请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:设计施工总承包合同模式下，关于总监理工程师授权的其他监理人员发出的指示，下列说法正确的是()。

A.在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意

B.在授权范围内发出的指示经总监理工程师确认后与其发出的指示具有同等效力

C.承包人对该指示有疑问时，应当首先要求监理人员澄清，不得直接提交总监理工程师

D.承包人对该指示有疑问时，可在收到该指示的48小时内向总监理工程师提出书面异议

E.承包人提出书面异议后，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认.更改或撤销

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B项，在授权范围内发出的指示无需总监理工程师确认，即与其发出的指示具有同等效力。C项，承包人对该指示有疑问时，可以直接提交总监理工程师。D项，承包人对该指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议。

第56题:采用两阶段招标的项目，关于第二阶段的说法，正确的有()。

A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标

B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会

C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰

D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价

E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在第二阶段，评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改，未达到要求的标书将予淘汰。对投标书中的不明确之处，召开澄清问题会要求投标人予以说明，并形成书面文件作为投标书的组成部分。优秀的建设方案是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。第二阶段评标的重点依然是对优秀技术方案的选择。只有技术标通过的投标人，评标委员会才会对其商务标进行审查，然后分析报价组成的合理性。

第57题:法人应当具备()等条件。

A.依法成立

B.有必要的财产或者经费

C.有自己的名称.组织机构和场所

D.能够独立承担民事责任

E.经上级行政主管机关批准

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--[[广西壮族自治区监理工程师考试题型考核知识]]请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:建筑工程一切险的保险期终止时间可以是()之日。

A.工程动工

B.全部工程验收合格

C.工程所有人实际占有全部工程

D.施工合同约定的竣工

E.保修期满

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时，或实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时，以先发生者为准;但在任何情况下，不超过保险单列明的建筑期保险终止日。

第59题:采用两阶段招标的项目，关于第二阶段的说法，正确的有()。

A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标

B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会

C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰

D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价

E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审

正确答案:查看最佳答案

第60题:采购方的违约体现在()。

A.逾期付款

B.产品的质量缺陷

C.提前交付货物

D.不按合同约定接收货物

E.交货数量与合同不符

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--[[广西壮族自治区监理工程师考试题型考核知识]]请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:B.C.E项属于供货方的行为表现。

第61题:根据《标准施工合同》，关于工程计量的说法，正确的有()。

A.单价子目已完工程量按月计算

B.总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动

C.总价子目已完工程量按月计算

D.总价子目表中标明的工程量通常不进行现场计量

E.总价子目表中标明的工程量通常不进行图纸计量

正确答案:查看最佳答案

第62题:甲乙签订一份总价为200万元的大型机电设备合同，甲依约定向乙交付了价值100万元的设备产品后，延迟交付剩余的设备，则乙收取误期赔偿费的下列行为中正确的是()。

A.每延误一周，收取1万元误期赔偿费

B.每延误一周，收取0.5万元误期赔偿费

C.如延迟了10周，总共收取10万元误期赔偿费

D.最多收取10万元误期赔偿费

E.最多收取5万元误期赔偿费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:每延误一周，按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收误期赔偿费，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同的规定终止合同。

第63题:在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更，此变更()。

A.须经工程师同意

B.不须经工程师同意

C.发生的费用由发包人承担

D.发生的费用由承包人承担

E.发生的费用由双方约定承担

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--[[广西壮族自治区监理工程师考试题型考核知识]]请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:评标委员会修正错误的原则是()

A.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写写金额为准

B.总价金额与单价金额不一致的，以总价金额为准，但总价金额小数点有明显错误的除外

C.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以评标委员会评定金额为准

D.总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外

正确答案:查看最佳答案

第65题:在FIDIC施工合同条件下，工程师要求承包商递交实施变更的说明中应包括()。

A.实施工作说明书

B.变更工作实施的质量标准

C.提出工期顺延要求

D.提出变更费用要求

E.对进度计划作必要修改的建议

正确答案:查看最佳答案

第66题:FIDIC施工合同条件规定，属于业主的风险有()。

A.工程所在国军事政变的损失

B.放射性污染引起的损失

C.施工质量出现问题的损失

D.分包商的雇员因执行合同而引起的行为

E.一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--[[广西壮族自治区监理工程师考试题型考核知识]]请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:根据《标准施工合同》，关于工程计量的说法，正确的有()。

A.单价子目已完工程量按月计算

B.总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动

C.总价子目已完工程量按月计算

D.总价子目表中标明的工程量通常不进行现场计量

E.总价子目表中标明的工程量通常不进行图纸计量

正确答案:查看最佳答案

第68题:甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》的规定，下列关于该转让行为的表述中；正确的包括()。

A.合同主体不变，仍为甲.乙两公司

B.丙公司可以对乙公司行使抗辩权

C.甲公司无须征得乙公司对转让的同意，但应通知对方

D.丙公司承担对乙公司与合同有关的从债务履行责任

E.丙公司直接对乙公司承担合同义务

正确答案:查看最佳答案

第69题:设计合同承包方对所承担设计任务的建设项目应配合施工，()。

A.负责设计变更

B.负责设计交底

C.参加隐蔽工程验收

D.参与施工组织

E.参加工程竣工验收

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--[[广西壮族自治区监理工程师考试题型考核知识]]请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:世界银行贷款项目采购招标采用的综合打分法，除投标价外的评审要素还应有()。

A.运输费用

B.技术性能，维修运行费

C.售后服务

D.标准备件

E.企业财务状况及银行信用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:机电设备采购评价标书优劣的审查因素包括:投标价格;运输费.保险费和其他费用;投标书中所报的交货期限;偏离招标文件规定的付款条件;备件价格和售后服务;设备的性能.质量.生产能力;技术服务和培训;其他有关内容。

第71题:设计施工总承包合同模式下，关于设计审查的说法正确的是()。

A.发包人应自承包人提交设计文件之日起21天内完成审查

B.承包人需要修改已提交的设计文件，则提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

C.审查后认为不符合合同约定，则承包人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件已获同意

E.设计文件需**有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内向**有关部门报送设计文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起21天内完成审查。B.C项，审查期限均为重新起算。

第72题:要使索赔得到公平合理的解决，工程师在工作中必须注意以下原则()

A.公平合理地处理索赔

B.及时作出决定和处理索赔

C.尽可能通过协商达成一致

D.诚实信用

E.尽量减少

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--[[广西壮族自治区监理工程师考试题型考核知识]]请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:机电设备采购招标范围的伴随服务内容包括()。

A.负责所供货的设备监造

B.提供货物组装和维修所需的专用工具

C.提供详细的操作和维护手册

D.监管施工承包商的设备安装并对安装质量负责

E.对买方的维修.运行和管理人员进行培训

正确答案:查看最佳答案

第74题:如果承包人认为发包人提供的图纸和文件存在属于变更范围的情形，则下列说法正确的是()。

A.承包人应当向监理人提出书面变更建议后直接实施变更

B.承包人应当向监理人提出书面变更建议后等待监理人指示

C.承包人也可以经发包人同意后发出变更指示

D.监理人应当同意承包人提出的变更

E.监理人确认存在变更后，应在收到承包人书面变更建议后的14天内做出变更指示

正确答案:查看最佳答案

第75题:工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有()。

A.施工投标保证

B.施工合同履约保证

C.施工合同支付保证

D.工程预付款保证

E.施工合同工程款垫支保证

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--[[广西壮族自治区监理工程师考试题型考核知识]]请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有()。

A.发包人名称

B.承包人名称

C.发承包项目名称

D.提供施工场地的约定

E.工程价款结算的约定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。合同法律关系的内容是合同的具体要求，决定了合同法律关系的性质，它是连接主体的纽带。A项.B项属于合同法律关系的主体，C项属于合同法律关系的客体。

第77题:根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，卖方应在设备包装箱相邻的四面不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该设备的()。

A.合同号

B.目的港

C.出发港

D.收货人编号

E.提单号

正确答案:查看最佳答案

第78题:关于无权代理的说法，正确的有()。

A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理

B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”

C.对无权代理行为，“被代理人”可以行使“追认权”

D.无权代理行为按一定程序可以转化为合法代理行为

E.无权代理行为由行为人承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--[[广西壮族自治区监理工程师考试题型考核知识]]请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:超越代理权限而为的“代理”行为.代理权终止后的“代理”行为均属于无权代理，其行为后果由行为人承担。但“被代理人”对该种行为可以行使“追认权”，经“被代理人”追认后，无权代理行为转化为有权代理行为，此时由被代理人承担行为后果。

第79题:关于经评审的最低投标价法的说法，正确的有()。

A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标

B.该方法一般将投标人施工组织设计审查放在初步评审阶段

C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同

D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价

E.投标人可以低于成本的价格报价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，“评标价”仅是衡量投标书优劣的依据，定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。E项，如果评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。