2021年黑龙江省哈尔滨监理工程师预习题 134381***** 2021年10月16日 评论 我也要发布信息 内容摘要:2021年黑龙江省哈尔滨监理工程师预习题>>监理工程师考试即将开始,建工帮APP及微信公众号:建题帮为大家整理了监理工程师的历年考试真题及最新模拟题库,大家可以在这里了解一下监理工程师的题型以及考试趋势变化,方便您更好的了解监理工程师考试,积极备考。监理工程师考试题库汇总题目模拟考试监理工程师考试题库及答案进入模拟考试监理工程师历年考试题库进入模拟考试更多监理工程师题库汇总进入题库列表一.单选题(共有80题,只有一个正确答案,错选不 原标题:2021年黑龙江省哈尔滨监理工程师预习题 2021年黑龙江省哈尔滨监理工程师预习题>>监理工程师考试即将开始,建工帮APP及微信公众号:建题帮为大家整理了监理工程师的历年考试真题及最新模拟题库,大家可以在这里了解一下监理工程师的题型以及考试趋势变化,方便您更好的了解监理工程师考试,积极备考。监理工程师考试题库汇总题目模拟考试监理工程师考试题库及答案进入模拟考试监理工程师历年考试题库进入模拟考试更多监理工程师题库汇总进入题库列表一.单选题(共有80题,只有一个正确答案,错选不得分)第题:工程设计招标通常采用的评标方法是()。A.最低投标价法B.经评审的最低投标价法C.综合评估法D.评标价法正确答案:查看最佳答案参考解析:鉴于工程项目设计招标的特点,不过分追求投标价的高低,而更多关注于方案的技术先进性.所达到的技术指标.方案的合理性,以及对工程项目投资效应的影响等方面的因素,以此做出一个综合判断。同时,某些评审要素难以用金额表示。因此,工程建设项目设计招标评标方法通常采用综合评估法。第1题:根据NEC《工程施工合同》,合同争议的正确处理方式是()。A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调C.由工程师负责裁决D.由承包商与项目经理共同处理正确答案:查看最佳答案参考解析:施工过程中发生的有关事项由雇主聘任的项目经理与承包商通过协商确定。合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”,独立.公正地做出处理决定。工程师的职责仅限于工程实施的质量管理,不参与合同履行的全面管理,比我国监理工程师的职责简单。第2题:工程质量控制按其实施主体不同,分为自控主体和监控主体,下列属于监控主体的是()。A.设计单位B.施工单位C.**D.分包单位正确答案:查看最佳答案第3题:流水施工的表达方式不包括()。A.网络图B.横道图C.直方图D.垂直图正确答案:查看最佳答案第4题:计划工期等于计算工期的双代号网络计划中,关于关键节点特点的说法,正确的是()。A.相邻关键节点之间的工作一定是关键工作B.以关键节点为完成节点的工作总时差h和自由时差相等C.关键节点连成的线路一定是关键线路D.两个关键节点之间的线路一定是关键线路正确答案:查看最佳答案第5题:根据《标准施工合同》,承包人办理“建筑工程一切险”后需要变动保险合同条款时,正确的处理方式是()。A.直接与保险人协商一致后,通知发包人B.直接与保险人协商一致后,通知监理人C.应事先征得发包人同意,并通知监理人D.应事先征得监理人同意,并通知发包人正确答案:查看最佳答案参考解析:无论是由承包人还是发包人办理保险,均必须以发包人和承包人的共同名义投保,以保障双方均有出现保险范围内的损失时,可从保险公司获得赔偿。因此,承包人需要变动保险合同条款时,应事先征得发包人同意,并通知监理人。第6题:下列实际进度检测工作中,属于对实际进度数据进行加工处理工作的是()。A.定期收集进度报表资料B.现场实测实量已完工程量C.进行实际进度与计划进度的对比分析D.确定本期已累计完成的工作量正确答案:查看最佳答案第7题:建设工程项目设计和施工图设计应依据()设置投资控制目标。A.投资估算B.设计概算C.施工图预算D.工程量清单正确答案:查看最佳答案第8题:工程设备验收前,()应提交设备验收方案A.监理单位B.设计单位C.设备安装单位D.质量监督机构正确答案:查看最佳答案参考解析:工程设备验收前,设备安装单位应提交设备验收方案,包括验收方法.质量标准.验收的依据,经专业监理工程师审查同意后实施。第9题:生产性建设工程总投资包括()和铺底流动资金两部分A.设备工器具投资B.建筑安装工程投资C.流动资金D.建设投资正确答案:查看最佳答案第10题:在建设项目财务评价中,反映项目盈利能力的常用指标是()。A.生产能力利用率B.资产负债率C.内部收益率D.流动比率正确答案:查看最佳答案第11题:建设工程组织流水施工的特点是()。A.能够充分利用工作面进行施工B.尽可能地利用工作面进行施工C.单位时间内投入的资源量较少D.施工现场的组织管理比较简单正确答案:查看最佳答案第12题:监理工程师在勘察阶段质量控制工作的要点之一是()。A.勘察实施方案的制定B.勘察工作方案的审查C.勘察成果的技术交底D.勘察工作的总结报告正确答案:查看最佳答案第13题:在投资偏差分析中,可把进度偏差表示为()与已完工程计划投资的差异。A.已完工程实际投资B.拟完工程计划投资C.未完工程计划投资D.拟完工程实际投资正确答案:查看最佳答案第14题:()是指能使企业拥有某种权利,能为企业带来长期的经济效益,但没有实物形态的资产。A.有效资产B.无形价值C.无形资产D.实际价值正确答案:查看最佳答案第15题:初步设计阶段要重视方案选择,初步设计应该是多方案比较选择的结果,其具体主要审核内容不包括()。A.工艺流程.设备选型先进性.适用性.经济合理性B.建设法规.技术规范和功能要求的满足程度C.应业主要求协助组织初步设计的专家会审和整理及提出会审报告D.技术参数先进合理性与环境协调程度,对环境保护要求的满足情况正确答案:查看最佳答案第16题:在工程建设国家标准与行业标准中,某些用粗体字表达的条文指的是()。A.工程建设强制性标准B.工程建设通用性标准C.工程建设一般标准D.工程建设特殊标准正确答案:查看最佳答案第17题:根据《标准施工招标文件》,评标委员会发现投标报价有算数错误时,正确的处理方式是()。A.视投标书不符合评审标准,否决其投标B.对投标报价进行修正,修正价格须经投标人书面确认C.直接按投标人的总报价评审,后果由投标人承担D.要求投标人当场重新报价,按新报价评审正确答案:查看最佳答案参考解析:投标报价有算数错误的,评标委员会应对投标报价进行修订,修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的,应当否决该投标人的投标。第18题:建设工程项目施工采用公开招标的,招标人应在()。A.行业协会网站发布招标公告B.行业协会网站发布投标邀请书C.**公布的招标采购等网站发布招标公告D.**公布的招标采购等网站发布投标邀请书正确答案:查看最佳答案参考解析:实行公开招标的,应在国家或地方指定的报刊.信息网或其他媒介,同时在中国工程建设和建筑业信息网上发布招标公告。邀请招标,只向邀请对象(3个以上符合资质条件的投标人)发出投标邀请书即可,不必公开发布招标信息。第19题:建安工程企业管理费中的检验试验费是用于()试验的费用。A.一般材料B.构件破坏性C.新材料D.新构件正确答案:查看最佳答案第20题:关于建设工程项目质量管理体系认证的说法中,错误的是()。A.体系认证的对象是某一组织的质量保证体系B.证明某一组织质量管理体系注册资格的方式是颁发体系认证证书C.实行体系认证的基本依据等同采用国际通用质量保证标准的国家标准D.必须通过授权的机构认证正确答案:查看最佳答案第21题:某工程发生质量事故,造成500万元直接经济损失,此次质量事故属于()。A.特别重大质量事故B.重大质量事故C.较大质量事故D.一般质量事故正确答案:查看最佳答案第22题:设计交底的主要内容一般不包括()。A.对施工单位.监理单位.建设单位等对设计图样疑问的解释B.设计地震烈度是否符合当地要求C.建筑.工艺等各专业在施工中的难点.疑点和容易发生问题的说明D.施工图设计文件总体介绍正确答案:查看最佳答案第23题:工程网络计划的工期优化是通过(),使计算工期满足要求工期。A.改变关键工作之间的逻辑关系B.将关键工作压缩成非关键工作C.压缩直接费最小的工作的持续时间D.压缩关键工作的持续时间正确答案:查看最佳答案第24题:施工单位编制的施工组织设计应经施工单位()审核签认后,方可报送项目监理机构审查。A.法定代表人B.技术负责人C.项目负责人D.x项目技术负责人正确答案:查看最佳答案第25题:关于赢得值法及其应用的说法,正确的是()。A.赢得值法有四个基本参数和三个评价指标B.投资(进度)绩效指数反映的是绝对偏差C.投资(进度)偏差仅适合对同一项目作偏差分析D.进度偏差为正值,表示进度延误正确答案:查看最佳答案第26题:在施工过程中,生产工人的劳动保护费属于()。A.直接费B.其他直接费C.企业管理费D.现场管理费正确答案:查看最佳答案第27题:在不改变工作之间的先后顺序关系的前提下,通过缩短网络计划中关键线路上工作的持续时间来缩短工期所采取的其他配套措施是()。A.增加劳动力B.改善劳动条件C.实行包干奖励D.增加工作面正确答案:查看最佳答案第28题:根据美国AIA标准合同文本,CM合同中与雇主订立合同的当事人是()。A.建筑师B.专业咨询机构C.承担施工的承包商公司D.承担分包工作的分包商正确答案:查看最佳答案参考解析:CM合同属于管理承包合同,有别于施工总承包商承包后对分包合同的管理。与雇主签订合同的CM承包商,属于承担施工的承包商公司,而非建筑师或专业咨询机构。第29题:依据国家有关规定,国家或行业.地方的定额.指标和取费标准以及设备和主材价格等,从工程费用中的单项工程入手来估算初始投资,称为()。A.比例估算法B.生产能力指数法C.概算指标法D.资金周转率法正确答案:查看最佳答案第30题:如果变更涉及项目功能.结构主体安全,该工程变更要按有关规定报送()进行审查与批准。A.质量监督机构B.原设计单位C.施工图原审查机构及管理部门D.有资质的检测单位正确答案:查看最佳答案第31题:GB/T19000-2000族标准质量管理原则中,管理的系统方法不包括()。A.系统目标B.系统分析C.系统工程D.系统管理正确答案:查看最佳答案第32题:设备检查验收的质量控制中,对于重要的关键性大型设备,应该由()组织鉴定小组进行检验。A.主管部门B.建设单位C.设计单位D.监理单位正确答案:查看最佳答案第33题:人工消耗量的确定,首先是根据(),拟定正常的施工作业条件,分别计算测定基本用工和其他用工的工日数,进而拟定施工作业的定额时间。A.企业环境B.企业历史数据的统计分析C.实地考察D.市场环境正确答案:查看最佳答案第34题:建筑工程一切险的除外责任包括()造成的损失。A.台风B.暴雨引起地面下陷C.雷电引起火灾D.自然磨损正确答案:查看最佳答案参考解析:因自然磨损.内在或潜在缺陷.物质本身变化.自燃.自热.氧化.锈蚀.渗漏.鼠咬.虫蛀.大气变化.正常水位变化或者其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用保险人不负责赔偿。建筑工程一切险保险人的责任范围和除外责任P16。第35题:某混凝土结构工程,合同计划价为1000万元。5月底拟完成合同计划价的80%,实际完成合同计划价的70%,5月底实际结算工程款750万元,则5月底的投资偏差和进度偏差分别为()。A.超支100万元.超前50万元B.超支50万元.拖后100万元C.节约50万元.拖后100万元D.节约100万元.超前50万元正确答案:查看最佳答案第36题:质量管理体系文件中()是产品满足质量要求的程度和监理单位质量管理体系中各项质量活动结果的客观反映。A.质量记录B.作业指导书C.程序文件D.质量手册正确答案:查看最佳答案第37题:关于监理单位质量方针的说法,正确的是A.质量方针应由管理者代表制定B.质量方针应由技术负责人制定C.质量方针应由最高管理者发布D.质量方针应由管理者代表发布正确答案:查看最佳答案第38题:分包工程开工前,项目监理机构应审核施工单位报送的分包单位资格报审表及有关资料,应由()审批并签署意见。A.专业监理工程师B.总监理工程师代表C.监理员D.总监理工程师正确答案:查看最佳答案第39题:工程质量检测中,检测机构完成检测业务后,应当及时出具检测报告,检测报告经建设单位或监理单位确认后,由()归档。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位正确答案:查看最佳答案第40题:合同的成立要经过要约和承诺两个阶段。其中,关于承诺期限的表述有误的是()。A.信件未载明日期的,自接收到该信件的日期开始计算B.要约以非对话方式作出的,承诺应当在合理期限内到达C.要约以信件或者电报作出的,承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算D.要约以对话方式作出的,应当即时作出承诺,但当事人另有约定的除外正确答案:查看最佳答案第41题:监理总进度分解计划按时间分解包括()。A.年度进度计划B.季度进度计划C.年度进度计划.季度进度计划.月度进度计划D.季度进度计划.月度进度计划.旬度进度计划正确答案:查看最佳答案第42题:项目质量控制系统是项目监理机构一次性的质量工作系统,并非监理单位永久性的质量管理目标,即()。A.建立的对象不同B.服务的范围不同C.控制的目标不同D.作用的时效不同正确答案:查看最佳答案参考解析:项目质量控制系统是项目监理机构一次性的质量工作系统,并非监理单位永久性的质量管理目标,即作用的时效不同。第43题:静态投资回收期是指()。A.从项目建设期初起,用各年的净收入将全部投资收回所需的期限B.从项目建设期初起,用各年的内部收益将全部投资收回所需的期限C.从项目建设期初起,用各年的外部收益将全部投资收回所需的期限D.在国家财税制度规定及项目具体财务条件下,以项目投产后可用于还款的资金偿还借款本金和建设期利息所需的时间正确答案:查看最佳答案第44题:工程质量检验机构出具的检验报告需经()确认后,方可按规定归档。A.监理单位B.施工单位C.设计单位D.工程质量监督机构正确答案:查看最佳答案第45题:某工程网络计划中,工作M的持续时间为4天,工作M的三项紧后工作的最迟开始时间分别为第21天.第18天和第15天,则工作M的最迟开始时间是第()天。A.11B.14C.15D.17正确答案:查看最佳答案第46题:质量数据的收集中,抽样的具体方法中不包括()抽样。A.分层B.等距C.成组D.整群正确答案:查看最佳答案第47题:对两个条件基本相同的施工图预算进行审查,宜采用的审查方法是()。A.对比审查法B.分组计算审查法C.标准预算审查法D.重点审查法正确答案:查看最佳答案第48题:下列费用项中,不属于单项工程综合概算内容的是()。A.单位建筑工程概算B.安装工程概算C.铺底流动资金概算D.设备购置费用概算正确答案:查看最佳答案第49题:我国建筑工程是按()进行分项工程划分的。A.主要部位B.工程项目的重要性C.主要工种D.工程用途正确答案:查看最佳答案第50题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于工程师助手的说法,正确的是()。A.工程师助手不得向承包商发出口头指示B.工程师助手在授权范围内的指示效力低于工程师的指示效力C.工程师助手可以根据施工合同的规定直接行使工程师的权力D.承包商对工程师助手的指示有疑义时,可以直接请工程师确认.取消或改变正确答案:查看最佳答案参考解析:A项,工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示,但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示,承包商也应遵照执行,并在事后及时补发书面指示。B项,助手在授权范围内向承包人发出的指示,具有与工程师指示同样的效力。C项,助手只能行使工程师付托的权力,完成工程师指派的任务。第51题:工程流水施工的实质性内容是()。A.分工协作B.大批量生产C.连续作业D.搭接适当正确答案:查看最佳答案第52题:根据NEC《工程施工合同》,当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发出过早期警告,则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是()。A.可以适当减少承包商损失的补偿B.承包商应依据合同约定获得全额补偿C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿D.承包商无权提出补偿请求正确答案:查看最佳答案参考解析:项目经理发出的指令或变更导致合同价款的补偿时,如果项目经理认为承包商未就此事件发出过一个有经验的承包商应发出的早期警告,可适当减少承包商应得的补偿。第53题:FIDIC《施工合同条件》是以()来划分不可抗力的后果责任。A.不可抗力事件发生的时点B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属D.承包商投标时能否合理预见正确答案:查看最佳答案参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力后果责任的归属,即以施工现场人员和财产的归属,发包人和承包人各自承担本方的损失,延误的工期相应顺延。(选项A.B.C)FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分不可抗力后果责任的归属,规定雇主承担风险责任,承包商受到损害的费用由雇主给予支付,延误的工期相应顺延。(选项D)第54题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于指定分包商的说法,正确的是()。A.指定分包商直接与业主订立合同B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费D.指定分包商对其违约独立承担责任正确答案:查看最佳答案参考解析:指定分包商由雇主或工程师选定,与承包商签订合同。指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作,通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工,需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费。承包商对指定分包商的违约不承担责任。第55题:某工程有3个施工过程,依次为:钢筋一模板一混凝土,划分为I和II施工段编制工程网络进度计划。下列工作逻辑关系中,属于正确工艺关系的是()。A.模板i一混凝土iB.模板i一钢筋iC.钢筋i-钢筋iiD.模板i一模板ii正确答案:查看最佳答案第56题:某施工招标项目投标截止日为4月30日,评标时间为5个工作日,招标人发出中标通知书的时间为5月15日,招标人与中标人签订的合同时间为6月14日,则该项目施工投标保证的有效期截止时间为()。A.4月30日B.5月5日C.5月15日D.6月14日正确答案:查看最佳答案参考解析:投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算,截止时间根据招标项目的情况由招标文件规定。招标人应在有效期内完成评标.定标.签订合同的全部工作。第57题:在现场施工准备的质量控制中,项目监理机构对工程施工测量放线的复核控制工作应由()负责。A.监理单位技术负责人B.现场监理员C.专业监理工程师D.总监理工程师正确答案:查看最佳答案第58题:设计施工总承包合同模式下,关于竣工后试验的说法不正确的是()。A.竣工后试验按专用条款的约定可以由发包人或承包人负责进行B.由承包人负责进行的,承包人应提前21天将竣工后试验的日期通知发包人C.由发包人负责进行的,发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人D.由发包人负责进行的,如果承包人未能按时出席竣工后试验,发包人可自行进行试验,承包人应对检验数据予以认可正确答案:查看最佳答案参考解析:竣工后试验不论是由发包人或承包人负责进行,均由发包人提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。第59题:工程评标中,个别评标委员会成员对评标结果有异议时,正确的处理方法是()。A.要求重新评标B.口头说明其不同意见和理由C.书面说明其不同意见和理由D.要求其他成员说明同意的意见和理由正确答案:查看最佳答案参考解析:评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由,评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的,视为同意评标结果。第60题:实施见证取样后,试验室应出具一式两份的报告,分别由承包单位和项目监理机构保存,并作为归档材料,是()的重要依据。A.工程竣工验收B.承包单位进行自检C.工序产品质量评定D.施工过程作业活动正确答案:查看最佳答案第61题:某工程网络计划中,工作M的持续时间为4天,工作M的三项紧后工作的最迟.开始时间分别为第21天.第18天和第15天,则工作M的最迟开始时间是第()天。A.11B.14C.15D.17正确答案:查看最佳答案第62题:经项目监理机构审查合格的工程项目施工组织设计,应由()签认。A.监理单位技术负责人B.总监理工程师C.建设单位项目负责人D.总监理工程师代表正确答案:查看最佳答案第63题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,承包人应根据价格清单中的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素编制()。A.工程进度款支付分解表B.投资计划使用分配表C.工程进度款使用计划表D.建设资金平衡表正确答案:查看最佳答案参考解析:由意可知答案为工程进度款支付分解表。第64题:已知某网络计划中工作M的自由时差为1天,总时差为4天。通过检查分析,发现该工作的实际进度拖后,且影响总工期2天。在其它工作均正常的前提下,工作M的实际进度拖后()天。A.1B.4C.5D.6正确答案:查看最佳答案第65题:检测机构完成检测业务后,应当及时出具检测报告。检测报告经()确认后,由施工单位归档。A.建设单位或施工单位B.施工单位或工程监理单位C.检测机构或建设单位D.建设单位或工程监理单位正确答案:查看最佳答案第66题:建设单位应当自工程竣工验收合格起()内,向工程所在地的县级以上地方人民**建设行政主管部门备案。A.7日B.14日C.15日D.28日正确答案:查看最佳答案第67题:建筑安装工程中,周转使用材料的摊销费用应计入()。A.其他直接费B.材料费C.间接费D.现场经费正确答案:查看最佳答案第68题:下列选项中,符合承包单位分解目标的是()。A.基础工程完工日期B.结构工程完工日期C.装修工程完成日期D.土建工程完成日期正确答案:查看最佳答案第69题:工程质量统计分析方法中,因果分析图的主要作用是()。A.反映质量的变动情况B.判断工程质量是否处于受控状态C.对工程项目的总体质量进行评价D.系统整理分析某个质量问(结果)与其产生原因之间的关系正确答案:查看最佳答案第70题:保修期内,因不可抗力因素导致的损坏问,应先由()负责维修,()承担经济责任。A.建设单位;建设单位B.施工单位;建设单位C.施工单位;**部门D.施工单位;参建各方按规定正确答案:查看最佳答案参考解析:因地震.洪水.台风等不可抗力造成的损坏问,先由施工单位负责维修,建设参与各方根据国家具体政策分担经济责任。第71题:绘制()不是目的,而是要根据图中所反映的主要原因,制定改造的措施和对策,限期解决问题,保证产品质量。A.排列图B.因果分析图C.直方图D.控制图正确答案:查看最佳答案第72题:建筑工程施工质量验收统一标准和规范体系在使用过程中必须()使用。A.单独B.混合C.配套D.交叉正确答案:查看最佳答案第73题:我国现行建筑安装工程价款按月结算的对象是()。A.单项工程B.单位工程C.分部分项工程D.建设项目正确答案:查看最佳答案第74题:监理工程师按委托监理合同要求对设计工作进度进行监控时,其主要工作内容有()。A.编制阶段性设计进度计划B.定期检查设计工作实际进展情况C.协调设计各专业之间的配合关系D.建立健全设计技术经济定额正确答案:查看最佳答案第75题:建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用是指()。A.措施费B.规费C.企业管理费D.其他直接费正确答案:查看最佳答案第76题:发包人应在()内,按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款。A.核实竣工结算款支付申请后的7dB.签发竣工结算支付证书后的14dC.提交最终结清支付申请后的14dD.收到承包人提交的竣工结算款支付申请后的7d正确答案:查看最佳答案第77题:按照施工过程中实施见证取样的要求,监理机构中负责见证取样工作的人员一般为()。A.监理员B.专业监理工程师C.总监理工程师代表D.总监理工程师正确答案:查看最佳答案第78题:工程网络计划费用优化的目的是为了寻求()。A.工程管理费最低时的工期安排B.资源合理使用时的计划安排C.工程直接费最低时的工期安排D.工程总费用最低时的工期安排正确答案:查看最佳答案第79题:在实际工程实施质量控制时,通常是由施工承包单位在()施工前制定施工计划时,就选定设置质量控制点,并在相应的质量计划中进一步明确哪些是见证点。A.分部工程B.检验批C.分项工程D.单位工程正确答案:查看最佳答案二.多选题(共有40题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)第80题:对勘察.设计的质量控制工作要从整个社会发展和环境建设的需要出发,对勘察.设计的整个过程进行控制,其主要控制()所包涵的功能和使用价值。A.工作进度B.勘察设计费C.工作程序D.勘察设计成果文件E.勘察设计的依据正确答案:查看最佳答案第81题:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,分部工程可按()划分。A.施工工艺B.工程部位C.工程量D.专业性质E.施工段正确答案:查看最佳答案第82题:可承担相应的咨询业务必须具有()资质。A.行业甲级B.行业乙级C.专项甲级D.专项乙级E.行业丙级正确答案:查看最佳答案第83题:工程质量事故处理后,应对处理结果进行检查.鉴定和验收,并做出处理结论。事故处理的结论一般是()等几种。A.事故己排除,可以继续施工B.隐患已消除,结构安全有保证C.经修补处理,一般能满足使用要求D.事故已处理,结构基本安全E.对耐久性的结论正确答案:查看最佳答案第84题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。A.合同当事人违约B.**C.法院判决D.仲裁机构裁定E.地震正确答案:查看最佳答案参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件,E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,包括作为和不作为两种表现形式,还可分为合法行为和违法行为。此外,行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等,也是一种法律事实,也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。第85题:工程设计合同履行过程中,发包人的责任有()。A.监督设计人有序开展设计工作B.提供必要的现场工作条件C.负责与设计相关的外部协调工作D.保护设计人的知识产权E.控制工程设计概算正确答案:查看最佳答案参考解析:发包人的责任包括:按时向设计人提供设计依据文件和基础资料,为设计人提供必要的现场工作条件,组织鉴定.验收并报批(外部协调工作),支付设计费用,保护设计人的知识产权。第86题:当利用S曲线比较法时,通过比较计划S曲线和实际S曲线,可以获得的信息有()。A.工程项目实际进度比计划进度超前或拖后的时间B.工程项目中各项工作实际完成的任务量C.工程项目实际进度比计划进度超额完成或拖欠的任务量D.工程项目中各项工作实际进度比计划进度超前或拖后的时间E.预测后期工程进度正确答案:查看最佳答案第87题:监理工程师审查承包商提交的施工进度计划时发现,该计划符合要求工期,但分期施工不能满足分批动用的需要,此时应进行的工作内容包括()。A.及时向承包商发出整改通知书B.要求承包商增加施工力量C.协助承包商修改施工进度计划D.要求承包商重新确定施工方案E.协助分包商修改施工进度计划正确答案:查看最佳答案第88题:下列报审.报验表中,只需由专业监理工程师Q签署审查意见的有()。A.分部工程报验表B.单位工程竣工验收报审表C.施工控制测量成果报验表D.工程材料.构配件.设备报审表E.分包单位资格报审表正确答案:查看最佳答案第89题:通过比较实际进度S曲线和计划进度S线,可以获得()的信息。A.工程项目实际进展状况B.工程项目实际进度超前或拖后的时间C.工程项目实际超额或拖欠的任务量D.后期工程进度预测E.各项工作的最早开始时间和最迟开始时间正确答案:查看最佳答案第90题:纠偏的主要对象是()造成的投资偏差。A.施工原因B.客观原因C.业主原因D.物价上涨E.设计原因正确答案:查看最佳答案第91题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于不可抗力的说法,正确的有()。A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用D.雇主承担不可抗力的风险责任E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任正确答案:查看最佳答案参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任,即以施工现场人员和财产的归属,发包人和承包人各自承担本方的损失,延误的工期相应顺延。FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属,即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用,因此对不可抗力的损害后果不承担责任,规定雇主承担风险责任,承包商受到损害的费用由雇主给予支付,延误的工期相应顺延。第92题:项目监理机构对施工组织设计进行审查的内容有()。A.编审程序是否符合相关规定B.工程材料质量证明文件是否齐全有效C.资源供应计划是否满足工程施工需要D.工程质量保证措施是否符合施工合同要求E.安全技术措施是否符合工程建设强制性标准正确答案:查看最佳答案第93题:下列费用中,属于设备运杂费的有()。A.国产标准设备由制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的运费和装卸费B.在设备出厂价格中没有包含的设备包装及包装材料器具费C.供销部门手续费D.设备成套公司供应设备的服务费E.国外运费正确答案:查看最佳答案第94题:关于建设工程设计合同内容约定的说法,正确的有()。A.项目建议书应由承包人完成B.设计依据的标准应由发包人提出C.发包人应为设计人提供现场服务D.设计合同的违约金属于法定而无须约定E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式正确答案:查看最佳答案参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料,包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任,包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式,约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。第95题:工程设计招标中,投标人资格的审查内容有()。A.投标人持有的资格证书B.企业专业技术人员的数量C.同类工程设计经历D.待定行业工程设计经历E.项目所在地区设计经历正确答案:查看最佳答案参考解析:对投标人的资格审查包括:1.资质审查,应初步审查投标人所持有的资质证书是否与招标文件的要求相一致。2.能力审查,通常要进一步审查人员的技术力量,主要考察设计负责人的资格和能力,以及各类设计人员的专业覆盖面.人员数量和各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。3.经验审查,同类工程的设计经历是非常重要的内容。第96题:竣工决算报告说明书的主要内容包括()。A.开工和竣工时间,对完成工期的分析说明B.各项财务和技术经济指标的分析C.对工程事故的分析说明D.工程建设的经验教训及有待解决的问题E.对施工单位的评估正确答案:查看最佳答案第97题:世界银行贷款项目采购招标采用的综合打分法,除投标价外的评审要素还应有()。A.运输费用B.技术性能,维修运行费C.售后服务D.标准备件E.企业财务状况及银行信用正确答案:查看最佳答案参考解析:机电设备采购评价标书优劣的审查因素包括:投标价格;运输费.保险费和其他费用;投标书中所报的交货期限;偏离招标文件规定的付款条件;备件价格和售后服务;设备的性能.质量.生产能力;技术服务和培训;其他有关内容。第98题:在招标过程中,对于那些紧急工程,如灾后恢复工程,要求尽快开工且工期较紧的工程,可能仅有实施方案,没有图纸,对这些工程采用()等合同比较合理。A.固定价B.总价C.可调价D.成本加奖罚E.成本加固定金额酬金正确答案:查看最佳答案第99题:为减少浪费.控制投资,监理工程师在施工阶段可以采职的措施包括()。A.组织措施B.经济措施C.技术措施D.法律措施E.合同措施正确答案:查看最佳答案第100题:甲乙签订一份总价为200万元的大型机电设备合同,甲依约定向乙交付了价值100万元的设备产品后,延迟交付剩余的设备,则乙收取误期赔偿费的下列行为中正确的是()。A.每延误一周,收取1万元误期赔偿费B.每延误一周,收取0.5万元误期赔偿费C.如延迟了10周,总共收取10万元误期赔偿费D.最多收取10万元误期赔偿费E.最多收取5万元误期赔偿费正确答案:查看最佳答案参考解析:每延误一周,按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收误期赔偿费,直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额,买方可考虑根据合同的规定终止合同。第101题:建设单位的质量责任有()。A.选择勘察设计单位和施工单位,在合同中必须提供与建设工程有关的原始资料B.根据工程特点,配备相应的管理人员C.在工程开工前,负责办理有关的手续,组织设计交底和图纸会审D.按合同规定和有关要求购买相应材料,对发生的质量问题承担相应的责任E.按工程设计图纸和施工技术规范标准组织施工正确答案:查看最佳答案第102题:属于质量检验与控制的专门技术法规性文件的有()。A.工程项目施工质量验收标准B.工程质量验收规范C.有关工程材料.半成品和构配件质量控制方法的专门技术法规性依据D.控制施工作业活动质量的技术规程E.采用新工艺.新技术.新材料的工程的相应的质量标准和施工工艺规程正确答案:查看最佳答案第103题:进口设备采用装运港船上交货时,买方的责任有()。A.承担货物装船前的切费用B.承担货物装船后的切费用C.负责租船或订能,支付费用D.负责办理保险及支付保险费E.提供出口国有关方面签发的证件正确答案:查看最佳答案第104题:项目监理机构编制的施工进度控制工作细则的主要内容包括()。A.施工进度控制目标实现的风险分析B.进度控制人员的职责分工C.与进度控制有关的各项工作流程D.施工图设计文件交付时间目标E.进度控制的组织措施正确答案:查看最佳答案第105题:流水作业的时间参数有()。A.流水步距B.流水施工工期C.工作面D.搭接时间E.流水节拍正确答案:查看最佳答案第106题:静态投资包括()。A.设备工器具购置费B.建筑安装工程费C.工程建设其他费用和基本预备费D.建设期贷款利息E.固定资产投资方向调节税及利息正确答案:查看最佳答案第107题:对施工阶段的投资控制仅仅靠控制工程款的支付是不够的,应从组织.经济.技术.合同等多方面采取措施,下列措施中属于合同措施的有()。A.参与合同修改.补充工作,着重考虑它对投资控制的影响B.参与处理索赔事宜C.审核承包商编制的施工组织设计D.对工程施工过程中的投资支出作好分析与预测E.经常或定期向建设单位提交项目投资控制及其存在问题的报告正确答案:查看最佳答案第108题:为了全面准确地了解进度计划的执行情况,监理工程师必须做好()工作。A.派监理人员常驻现场,检查进度计划的实际执行情况B.定期收集进度报表资料C.经常亲自到工地检查D.与施工单位取得联系E.定期召开现场会议正确答案:查看最佳答案第109题:企业定额是根据()制定的。A.企业的人员技能B.施工机械装备程度C.施工生产的技术水平D.现场管理水平E.企业管理水平正确答案:查看最佳答案第110题:在工程招标投标阶段,工程量清单的主要作用有。A.为招标人编制投资估算文件提供依据B.为投标人投标竞争提供一个平等基础C.招标人可据此编制招标控制价D.投标人可据此调整清单工程量E.投标人可按其表述的内容填报相应价格正确答案:查看最佳答案第111题:通常采用的样本数据抽样法有()。A.顺序抽样法B.分层抽样法C.系统抽样法D.二次抽样法E.单纯随机法正确答案:查看最佳答案第112题:关于大型工程设备采购招标中交货期的评审内容,正确的是()。A.设备制造厂家生产计划是否合理B.允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差C.如果交货时间不能接受,视为非响应投标D.提前交货不考虑降低评标价E.“投标资料表”中规定的备品备件能否与主机设备同时交货正确答案:查看最佳答案参考解析:首先依据投标文件提供的投标人的年生产能力.近两年已承接的设备制造数量和安排生产的计划,分析投标人提出的交货时间能否按期实现。其次,允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差。第三,依据投标文件偏差表中提供的分期和全部交货的时间,评定是否可以接受。如果交货时间不能接受,视为非响应投标。第四,在可接受范围内的评定方法是,依据招标文件的货物需求一览表规定的时间为基础,每超过基础时间一周,其评标价将在投标价的基础上增加报价的某一百分比(一般为0.5%)加到评标价基础上,形成评审价格。第五,提前交货不考虑降低评标价。第113题:在影响工程质量的诸多因素中,环境因素对工程质量特性起到重要作用。下列因素属于工程作业环境条件的有()。A.防护设施B.水文.气象C.施工作业面D.组织管理体系E.通风照明正确答案:查看最佳答案第114题:与平行发包或陆续发包方式相比,对发包人而言,建设项目总承包模式的优点包括()。A.简化了对设计.招标.实施过程管理的工作内容B.采用固定工期.固定费用方式,建设的预期目标容易实现C.最大程度保证设计方案最优D.减少了设计变更和承包人的索赔E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查正确答案:查看最佳答案参考解析:总承包方式的优点:单一的合同责任;固定工期.固定费用;可以缩短建设周期;减少设计变更;减少承包人的索赔。总承包方式的缺点:设计不一定是最优方案;减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。第115题:在工程项目固定资产投资中,工程建设其他投资指的是()。A.土地使用费B.与项目建设有关的其他费用C.项目勘察设计费D.联合试运费和生产准备费E.与未来企业生产经营有关的其他费用正确答案:查看最佳答案第116题:关于横道图正确的有()。A.用横道图表示的建设工程进度计划,一般包括两个基本部分B.明确地表示出各项工作的划分.工作的开始时间和完成时间C.能反映出工作所具有的机动时间D.无法反映出整个工程项目的关键所在E.有利于建设工程进度的动态控制正确答案:查看最佳答案第117题:在物价上涨引起的索赔中,对固定总价合同不予调整的方法适用于()的工程。A.工期短B.规模小C.工期长D.规模大E.施工强度大正确答案:查看最佳答案第118题:下列关于经评审的最低投标价法的说法正确的是()。A.适用于具有通用技术.性能标准或者招标人对其技术.性能没有特殊要求的招标项目B.仅对投标文件的商务部分进行价格折算,对技术部分既不折价也不打分C.仅对投标文件的商务部分进行评审D.对投标文件的评审分为初步评审和详细评审两个阶段进行E.设计招标通常采用经评审的最低投标价法评标正确答案:查看最佳答案参考解析:C项,采用经评审的最低投标价法进行评标时,对投标文件的商务部分和技术部分进行全面的评审,只是仅对投标文件的商务部分进行价格折算,对技术部分既不折价也不打分。E项,鉴于工程项目设计招标的特点,设计招标评标方法通常采用综合评估法。第119题:在价值工程活动的创新阶段,实施价值工程的步骤有()。A.功能分析B.提案编写C.方案创新D.方案评价E.方案实施与检查正确答案:查看最佳答案其他监理工程师考试题库甘肃省监理工程师测试历年题库及答案解析最全的山西省太原监理工程师在线考试题目答案最全的河南省监理工程师在线测试试题跟答案最新监理工程师考核试卷和模拟考试系统广西监理工程师考核模拟真题下载 本文来自用户供稿,不代表网站本身立场,信息真伪请自行核实,转载请注明出处: http://www.17hei.com/Article/18016.html