2021年全国监理工程师在线模拟考试答题 134381***** 2021年10月17日 评论 我也要发布信息 内容摘要:2021年全国监理工程师在线模拟考试答题>>注册监理工程师考试即将开始,建工帮APP及微信公众号:建题帮为大家整理了注册监理工程师的历年考试真题及最新模拟题库,大家可以在这里了解一下注册监理工程师的题型以及考试趋势变化,方便您更好的了解注册监理工程师考试,积极备考。注册监理工程师考试题库汇总题目模拟考试注册监理工程师考试题库及答案进入模拟考试注册监理工程师历年考试题库进入模拟考试更多注册监理工程师题库汇总进入题库列表一.单选题(共有 原标题:2021年全国监理工程师在线模拟考试答题 2021年全国监理工程师在线模拟考试答题>>注册监理工程师考试即将开始,建工帮APP及微信公众号:建题帮为大家整理了注册监理工程师的历年考试真题及最新模拟题库,大家可以在这里了解一下注册监理工程师的题型以及考试趋势变化,方便您更好的了解注册监理工程师考试,积极备考。注册监理工程师考试题库汇总题目模拟考试注册监理工程师考试题库及答案进入模拟考试注册监理工程师历年考试题库进入模拟考试更多注册监理工程师题库汇总进入题库列表一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)第题:用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是()。A.合同工期B.竣工日期C.施工期D.合同有效期正确答案:查看最佳答案参考解析:实际竣工日期用以计算施工期限,与合同工期对照判定承包人是提前竣工还是延误竣工。第1题:工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体,()属于监控主体。A.设计单位B.施工单位C.工程监理单位D.勘察单位正确答案:查看最佳答案第2题:关于建设工程设计合同履行的说法,正确的是()。A.保证设计质量是发包人的责任B.保护双方知识产权是双方的共同责任C.外部协调工作应由承包人自行完成D.设计人不承担参加工程验收的责任正确答案:查看最佳答案参考解析:本题考查的是设计合同履行管理。选项A错误,保证设计质量是设计人的责任;选项C错误,外部协调工作是发包人的责任;选项D错误,为了保证建设工程的质量,设计人应按合同约定参加工程验收工作。参见教材P70。第3题:将建筑工程合同按付款方式不同进行划分,分类不正确的是()A.总价合同B.单价合同C.成本合同D.成本加酬金合同正确答案:查看最佳答案第4题:某施工招标项目投标截止日为4月30日,评标时间为5个工作日,招标人发出中标通知书的时间为5月15日,招标人与中标人签订的合同时间为6月14日,则该项目施工投标保证的有效期截止时间为()。A.4月30日B.5月5日C.5月15日D.6月14日正确答案:查看最佳答案参考解析:投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算,截止时间根据招标项目的情况由招标文件规定。招标人应在有效期内完成评标.定标.签订合同的全部工作。第5题:非招标工程的合同价款,由当事人双方依据()协商后,填写在协议书内。A.工程监理书B.工程预算书C.工程施工书D.工程勘察设计书正确答案:查看最佳答案第6题:施工合同示范文本规定,因不可抗力的发生,经工程师确认后由发包人承担责任的情形是()。A.永久工程的损坏和延误的工期B.承包人的停工损失C.承发包双方的人员伤亡D.承包人提供的施工设备的损坏和延误的工期正确答案:查看最佳答案第7题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定,下列事项中,属于发包人应承担的义务是()。A.提供监理单位施工现场办公房屋B.提供夜间施工使用的照明设施C.提供施工现场的工程地质资料D.提供工程进度计划正确答案:查看最佳答案第8题:在监理合同的履行过程中,委托人应为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务,其中()是指协助监理人获取工程使用的原材料.构配件.机构设备等生产厂家名录。A.物质服务B.人员服务C.技术服务D.信息服务正确答案:查看最佳答案第9题:依据《中华人民共和国合同法》的规定,执行**定价的合同,合同当事人一方逾期交付标的物时,遇价格上涨,按()执行。A.原价格B.新价格C.当地市场价格D.签订合同地市场价格正确答案:查看最佳答案第10题:材料在采购合同订立前已为买受人所占有时,材料采购合同的生效时间是()。A.材料交付日B.材料价款支付日C.采购合同备案日D.合同当事人签字日正确答案:查看最佳答案参考解析:如果材料在订立合同之前已为买受人占有,合同生效的时间为交付时间。第11题:建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是()。A.价格清单B.分析软件C.设计文件D.计算书正确答案:查看最佳答案第12题:根据《标准施工合同》,关于“暂列金额”的说法,正确的是()。A.暂列金额未包括在签约合同价内B.暂列金额不可以计日工方式支付C.暂列金额可能全部使用或部分使用D.暂列金额应按合同规定全部支付给承包人正确答案:查看最佳答案参考解析:本题考查的是工程款支付管理。暂列金额指已标价工程量清单中所列的一笔款项,用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料.工程设备.服务等的金额,包括以计日工方式支付的款项。签约合同价内约定的暂列金额可能全部使用或部分使用,因此承包人不一定能够全部获得支付。参见教材P90。第13题:凡是()的单位,均可称为监理单位。A.经监理资质管理部门审查批准B.取得监理资质证书,具有法人资格C.从事工程建设监督管理活动D.从事工程建设招标代理活动正确答案:查看最佳答案第14题:FIDIC施工合同条件规定,承包商运抵施工现场的自有施工设备,在()可运出施工现场。A.经工程师批准后B.经项目经理批准后C.任何时候D.其他施工现场需要时正确答案:查看最佳答案第15题:采购方在合理期间内未通知或者自标的物收到之日起()年内未通知出卖人的,视为标的物的质量符合约定。A.两B.三C.四D.五正确答案:查看最佳答案第16题:建设单位在()合同中承担了项目的全部风险。A.单价B.总价可调C.总价不可调D.成本加酬金合同正确答案:查看最佳答案第17题:为了保证工程质量,工程师在合同规定进行的正常的检验外指示承包商变更规定检验的位置.细节.进行附加检验,涉及的费用和工期变化的责任应当()。A.由承包方承担B.由发包方承担C.由工程师承担D.视检验结果是否合格划分责任归属正确答案:查看最佳答案第18题:下列不属于法人分类的是()。A.社团法人B.行政法人C.基金法人D.事业法人正确答案:查看最佳答案参考解析:法人可以分为企业法人和非企业法人两大类,非企业法人包括行政法人.事业法人.社团法人。第19题:根据《标准施工合同》,缺陷责任期满承包人提交最终结清单前,仍有权提出索赔要求。索赔的原因应是在()发生的事项。A.施工期间B.竣工验收期间C.缺陷责任期内D.合同有效期内正确答案:查看最佳答案第20题:风险型CM合同的计价方式是()。A.固定总价B.成本加酬金C.固定单价D.可调单价正确答案:查看最佳答案参考解析:本题考查的是美国AIA合同文本。风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式,成本部分由雇主承担,CM承包商获取约定的酬金。参见教材P145。第21题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》,关于违约责任的说法,正确的是()。A.发包人要求终止合同,设计人未开始工作的,不退还定金B.合同生效后,设计人要求终止合同的,应全额返还定金C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建,设计人应减收设计费D.因设计人员错误造成工程质量事故的,设计人应免收工程全部设计费正确答案:查看最佳答案参考解析:B项,合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。C项,发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建,均视为发包人应承担的风险。设计人提交合同约定的设计文件和相关资料后,按照设计人已完成全部设计任务对待,发包人应结清全部设计费。D项,由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。第22题:发包人逾期支付设计费应承担应支付金额()的逾期违约金。A.2%B.2%C.5%D.7%正确答案:查看最佳答案第23题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,下列文件中,属于设计施工总承包合同组成文件的是()。A.工程量清单B.发包人要求C.单位分析表D.发包人建议正确答案:查看最佳答案第24题:施工合同示范文本规定,因不可抗力的发生,经工程师确认后由发包人承担责任的情形是()。A.永久工程的损坏和延误的工期B.承包人的停工损失C.承发包双方的人员伤亡D.承包人提供的施工设备的损坏和延误的工期正确答案:查看最佳答案第25题:采购方验收运抵施工现场的钢管时,适宜检验供货数量的方法是()。A.化学分析B.理论换算法C.经验鉴别法D.物理试验正确答案:查看最佳答案第26题:接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力,则撤回承诺的通知应当在()到达要约人。A.要约到达受要约人之前B.承诺通知到达要约人之前C.承诺通知发出之前D.承诺通知到达要约人之后正确答案:查看最佳答案第27题:FIDIC《施工合同条件》规定,缺陷责任期是自()开始,至监理工程师颁发履约证书为止的天数。A.合同签字日B.承包商正式开工日C.工程接收证书中写明的竣工日D.工程正式接收之日正确答案:查看最佳答案第28题:如果采购方要求变更到货地点或接货人,应在合同规定的交货期限届满前()天通知供货方,以便供货方修改发运计划和组织运输工具。A.10B.15C.30D.40正确答案:查看最佳答案第29题:设计施工总承包合同模式下,关于承包人设计义务的说法正确的是()。A.承包人完成设计工作,应按照最新的规范和标准B.如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定,可以按照现行规范规定执行C.设计实际进度滞后计划进度,发包人提出要求后承包人应提交修正进度计划.增加投入资源并加快设计进度D.承包人的设计只需要遵守发包人的要求,保证设计质量正确答案:查看最佳答案参考解析:A项,承包人应按照基准日时适用的法律规定,以及国家.行业和地方规范和标准完成设计工作。B项,如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定的标准,应以合同约定为准。D项,承包人的设计除应满足基准日时的标准规范要求外,还应遵守发包人要求和承包人建议书的约定,保证设计质量。第30题:在合同履行过程中,承包人违反合同规定,监理人发出整改通知()天后,承包人仍不纠正违约行为,发包人可以向承包人发出解除合同通知。A.7B.14C.28D.56正确答案:查看最佳答案第31题:工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于()。A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.延伸代理正确答案:查看最佳答案参考解析:本题考查的是代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理,如项目经理作为施工企业的代理人.总监理工程师作为监理单位的代理人等,当然,授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。项目经理.总监理工程师作为施工企业.监理单位的代理人,应当在授权范围内行使代理权。参见教材P8。第32题:招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间,自资格预审文件停止发售之日起不得少于()日。A.3B.5C.7D.10正确答案:查看最佳答案参考解析:招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间,自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日。第33题:施工承包单位按照监理工程师审查批准的配合比进行现场拌和材料的加工。如果现场作业条件发生变化需要对配合比进行调整时,则应执行()程序。A.质量预控B.承包商自检C.质量检验D.技术复核?正确答案:查看最佳答案第34题:在建设工程委托监理合同中,委托人拥有对()的审批权。A.设计标准B.工程设计变更C.选定合同承包人D.工程规模正确答案:查看最佳答案第35题:下列施工合同履行中发生的事件,既可作为顺延合同工期的理由,又可作为调整合同价款理由的是()。A.地方税费发生变化B.工程造价管理部门公布的价格调整C.施工作业导致停水2天D.一周内限电导致累计停工时间超过1个工作日正确答案:查看最佳答案第36题:FIDIC《施工H合同条件》中的“助手”相当于我国工程项目管理中的()。A.专业监理工程师B.建设单位代表C.监理员D.施工项目技术负责人正确答案:查看最佳答案第37题:施工合同履行过程中,因工程所在地发生洪灾所造成的损失中,应由承包人承担的是()。A.工程本身的损害B.因工程损害导致的第三方财产损失C.承包人的施工机械损坏D.工程所需清理费用正确答案:查看最佳答案第38题:采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备,评标时的正确做法是()。A.不宜将交货期作为评标内容B.宜将报价最低者作为中标人C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法D.宜采用综合评估法正确答案:查看最佳答案参考解析:采购生产线.成套设备.车辆等运行期内各种费用较高的货物,评标时采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法,该方法在综合评标法的基础上,以运输费.交货期.付款条件.零配件和售后服务.设备性能和生产能力等作为评审要素,还增加一定运行年限内可能产生的各项费用作为评审价格。此种评标方法下,以评标价最低者作为中标人。第39题:设计评标时,设计进度计划评审的主要**进度计划()。A.满足边设计边施工的要求B.有利于加快施工进度C.与工程勘察实际进度同步D.满足招标人指定的项目建设进度计划要求正确答案:查看最佳答案第40题:依据《中华人民共和国合同法》的规定,出现()订立的合同,当事人可以向人民法院起诉请求变更合同。A.对方有过错B.损害国家利益C.一方以胁迫手段D.损害当事人利益正确答案:查看最佳答案第41题:发包人逾期支付设计费()天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。A.14B.15C.28D.30正确答案:查看最佳答案第42题:按照《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定,下列关于有异议的监理酬金支付的说法中,正确的是()。A.按监理人要求的金额支付,异议部分与监理人协商后在下次支付中扣回B.无异议部分的酬金按时支付,有异议部分暂不支付C.本次不支付,监理人修改后并入下一次支付D.将支付通知书退回监理人,修改重新提交后再支付正确答案:查看最佳答案第43题:招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是()。A.初步设计编制的概算价B.施工图设计编制的预算价C.投标书中标明的报价D.评标委员会算出的评标价正确答案:查看最佳答案第44题:工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是()A.停工责任在发包人,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包商由此造成的损失,相应顺延工期B.停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延C.停工责任在承包人,因为工程师不及时作出答复,导致承包人无法复工,由发包人承担违约责任D.停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,相应顺延工期正确答案:查看最佳答案第45题:在国外,建筑工程一切险的投保人一般是()。A.业主B.承包人C.监理人D.发包人正确答案:查看最佳答案第46题:某工程竣工验收阶段,承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告,发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验,3月18日试车完毕后发包人.承包人.工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格,工程师于3月20日签发工程移交证书。则承包商的实际竣工日应为()。A.3月1日B.3月15日C.3月18日D.3月20日正确答案:查看最佳答案第47题:根据《建设工程勘察合同(示范文本)》,若有毒.有害等危险勘察现场作业需要看守时,应由()**人员负责安全保卫工作。A.发包人B.勘察人C.监理人D.项目施工单位正确答案:查看最佳答案第48题:建设工程总承包合同中对总承包的内容规定一般包括从()到交付使用的工程建设全过程。A.施工图设计B.工程开工C.工程立项D.勘察设计正确答案:查看最佳答案第49题:下列各项活动中,()属于工程建设监理。A.质量.工期.投资控制B.质量.工期.施工成本控制C.制定设计文件并对设计目标控制D.确定工程项目总目标正确答案:查看最佳答案二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)第50题:《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法,其中属于不可抗力事件发生后,承包方承担的风险范围包括()。A.运至施工现场待安装设备的损害B.承包人机械设备的损坏C.停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用D.施工人员的伤亡费用E.工程所需的修复费用正确答案:查看最佳答案第51题:工程设计招标中,投标人资格的审查内容有()。A.投标人持有的资格证书B.企业专业技术人员的数量C.同类工程设计经历D.待定行业工程设计经历E.项目所在地区设计经历正确答案:查看最佳答案参考解析:对投标人的资格审查包括:1.资质审查,应初步审查投标人所持有的资质证书是否与招标文件的要求相一致。2.能力审查,通常要进一步审查人员的技术力量,主要考察设计负责人的资格和能力,以及各类设计人员的专业覆盖面.人员数量和各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。3.经验审查,同类工程的设计经历是非常重要的内容。第52题:采用可调价格合同,施工过程中发生()情况时,可以调整合同价款。A.设计变更B.工程师批准的承包人索赔C.当地税务部门对税费的调整D.遇到图纸未表明的地下构筑物E.中期支付进度款扣回部分预付款正确答案:查看最佳答案第53题:要使索赔得到公平合理的解决,工程师在工作中必须注意以下原则()A.公平合理地处理索赔B.及时作出决定和处理索赔C.尽可能通过协商达成一致D.诚实信用E.尽量减少正确答案:查看最佳答案第54题:根据FIDIC《施工合同条件》,为了不损害承包商的合法利益,关于指定分包商的说法,正确的有()。A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定B.承包商对指定分包商的违约不承担责任C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容正确答案:查看最佳答案参考解析:选项A,指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作,通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工,需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。选项C,给指定分包商支付的工程款,从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费.税金.风险费的暂定金额内支出。第55题:某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷,当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是()。A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构B.通过有关调解仍未解决合同纠纷C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议D.和解无效E.人民法院没有管辖权正确答案:查看最佳答案第56题:根据《标准施工招标文件》,关于资格审查委员会和评标委员会的说法,正确的有()。A.二者工作内容相同B.成员数均为5人以上单数C.技术经济方面的专家不得少于成员总数的2/3D.成员均应执行《招标投标实施条例》相关规定E.专家成员均应为高级技术职称正确答案:查看最佳答案参考解析:资格审查委员会的组建应当遵守招标投标法及条例中有关评标委员会的规定,即由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表,以及有关技术.经济等方面的专家组成,成员人数为5人以上单数,其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。第57题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》,设计方的合同责任有()。A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批D.负责向发包人和施工单位进行设计交底E.解决施工过程出现的设计问题正确答案:查看最佳答案参考解析:A项.C项属于发包人的合同责任。第58题:工程项目建设过程中,发包人要求承包人提供的担保通常有()。A.施工投标保证B.施工合同履约保证C.施工合同支付保证D.工程预付款保证E.施工合同工程款垫支保证正确答案:查看最佳答案第59题:在施工合同关系中,关于施工企业项目经理的说法,正确的有()。A.项目经理是施工企业的代理人B.项目经理是项目经理部的代理人C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任E.项目经理应对其行为承担民事责任正确答案:查看最佳答案参考解析:本题考查的是代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理,如项目经理作为施工企业的代理人.监理工程师作为监理单位的代理人等,当然,授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。项目经理.总监理工程师作为施工企业.监理单位的代理人,应当在授权范围内行使代理权,超出授权范围的行为则应当由行为人自己承担。如果授权范围不明确,则应当由被代理人(单位)向第三人承担民事责任,代理人负连带责任,但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。如果考虑工程建设的实际情况,被代理人的承担民事责任的能力远远高于代理人,在这种情况下实际应当由被代理人承担民事责任。参见教材P8。第60题:采用两阶段招标的项目,关于第二阶段的说法,正确的有()。A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审正确答案:查看最佳答案第61题:下列文件中,属于招标文件组成内容的有()。A.投标人针对招标文件提出的质疑B.投标预备会的会议纪要C.对投标人质疑的书面解答D.招标人发布的资格预审公告E.招标人对投标文件的修改正确答案:查看最佳答案第62题:合同法律关系的客体是合同主体权利与义务所指向的对象,下列可以成为合同法律关系客体的是()。A.借款合同的货币B.建设工程施工合同中约定的建筑物C.技术转让合同的专利权D.当权利受到侵害时,依法得到法律保护的权利E.双务合同中当事人应承担的义务正确答案:查看最佳答案第63题:(1)建设工程合同的特征有()。A.合同主体的严格性B.合同订立的短暂性C.合同标的的特殊性D.合同履行期限的长期性E.合同形式的非要式性正确答案:查看最佳答案参考解析:本题考查的是建设工程合同的特征。建设工程合同的特征包括:合同主体的严格性;(2)合同标的的特殊性;(3)合同履行期限的长期性;(4)计划和程序的严格性;(5)合同形式的特殊要求。参见教材P2~3。第64题:关于风险型CM合同模式的说法,正确的有()。A.cm承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务B.cm承包商不参与设计阶段合同履行的管理C.cm承包商在施工阶段与分包商签订分包合同D.cm承包商在施工阶段承担分包合同协调管理责任E.cm承包商赚取总包.分包合同的差价正确答案:查看最佳答案参考解析:风险型CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务但不参与合同履行的管理,施工阶段相当于总承包商,与分包商.供货商签订分包合同,承担各分包合同的协调管理职责,在保证工程按设定的最大费用前提下完成工程施工任务。CM承包商不赚取总包.分包合同的差价,这是与总承包后再分包的主要差异之一。第65题:隐蔽工程施工完毕承包单位自检合格后,填写《报验申请表》,附上相应的(),报送项目监理机构。A.工程检查记录B.资质证明C.试验报告D.工程变更单E.复验报告正确答案:查看最佳答案第66题:建设工程项目实施过程中,下列行为属于委托代理的有()。A.项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜B.施工企业法定代表人代表企业参加施工投标C.监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务D.项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理E.设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底正确答案:查看最佳答案第67题:《合同法》规定的合同有效条件包括()。A.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力B.当事人意思表示真实C.合同当事人签字或盖章D.合同应当采用书面形式E.不违反法律或社会公共利益正确答案:查看最佳答案第68题:甲乙签订一份总价为200万元的大型机电设备合同,甲依约定向乙交付了价值100万元的设备产品后,延迟交付剩余的设备,则乙收取误期赔偿费的下列行为中正确的是()。A.每延误一周,收取1万元误期赔偿费B.每延误一周,收取0.5万元误期赔偿费C.如延迟了10周,总共收取10万元误期赔偿费D.最多收取10万元误期赔偿费E.最多收取5万元误期赔偿费正确答案:查看最佳答案参考解析:每延误一周,按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收误期赔偿费,直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额,买方可考虑根据合同的规定终止合同。第69题:(1)根据《招标投标法实施条例》,投标保证金不予退还的情形有()。A.投标人撤回已提交的投标文件B.投标人撤销已提交的投标文件C.投标人拒绝延长投标有效期D.中标人拒绝订立合同E.中标人拒绝提交履约保证金正确答案:查看最佳答案参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。招标过程中出现下列情形之一时,招标人有权没收该投标人的投标保证金:投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件;(2)中标人在收到中标通知书后,无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履釣担保。参见教材P33。第70题:施工过程中发生安全事故后,承包人采取的措施一般包括()。A.向发包人报告B.及时采取减损措施C.保护事故现场D.妥善保管有关证据E.通知有关部门正确答案:查看最佳答案第71题:由于业主设计变更,导致工程暂停—个月,则承包商可索赔的费用有()。A.机械设备窝工费B.人工窝工费C.利润D.增加的现场管理费E.材料涨价正确答案:查看最佳答案第72题:施工合同示范文本规定,因()等原因导致竣工时间延长,经工程师确认后可以顺延工期。A.不可抗力B.工程量增加C.承包商基础施工超挖D.设计变更E.工程师延误提供所需指令正确答案:查看最佳答案第73题:关于经评审的最低投标价法的说法,正确的有()。A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标B.该方法一般将投标人施工组成设计审查放在初步评审阶段C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价E.投标人可以低于成本的价格报价正确答案:查看最佳答案第74题:建设工程合同管理的基本方法包括()。A.严格执行建设工程合同管理法律法规B.普及相关法律知识,培训合同管理人才C.推进建筑领域的改革D.建立合同管理目标制度E.推行合同示范文本制度正确答案:查看最佳答案参考解析:建设工程合同管理的基本方法包括:严格执行建设工程合同管理法律法规,普及相关法律知识.培训合同管理人才,设立合同管理机构.配备合同管理人员,建立合同管理目标制度,推行合同示范文本制度。第75题:进行地质勘察时,按照《建设工程勘察合同》范本的要求,应由发包人承担责任的情况包括()。A.钻机动力的燃油费B.钻探设备的进场费用C.修建进入勘察现场临时道路的费用D.雇用临时工人平整钻机平台场地的费用E.地下钻探时切断发包人提供图纸中未标明市政供水管道修复的赔偿费正确答案:查看最佳答案第76题:根据《标准施工合同》,有关索赔的表述中,正确的有()。A.索赔要求的提出不需经对方同意B.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知书D.监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准E.承包人必须执行监理人的索赔处理决定正确答案:查看最佳答案参考解析:本题考查的是索赔管理。选项B,承包人接受索赔处理结果,发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付;选项E,监理人的索赔处理决定不是最终的处理结果,可以按照合同争议解决。第77题:合同生效应当具备的条件是()A.当事人具有相应的民事权利能力B.当事人具有相应的民事行为能力C.意思表示真实D.违反社会公共利益E.不违反法律法规正确答案:查看最佳答案第78题:如果承包人认为发包人提供的图纸和文件存在属于变更范围的情形,则下列说法正确的是()。A.承包人应当向监理人提出书面变更建议后直接实施变更B.承包人应当向监理人提出书面变更建议后等待监理人指示C.承包人也可以经发包人同意后发出变更指示D.监理人应当同意承包人提出的变更E.监理人确认存在变更后,应在收到承包人书面变更建议后的14天内做出变更指示正确答案:查看最佳答案第79题:根据《标准施工合同》,承包人的施工安全责任有()。A.赔偿工程对土地占用所造成的第三者财产损失B.编制施工安全措施规程C.制定施工安全操作规程D.配备必要的安全生产和劳动保护措施E.赔偿施工现场所有人员工伤事故损失正确答案:查看最佳答案其他注册监理工程师考试题库2019年全国注册监理工程师考试真题模拟试题带答案 本文来自用户供稿,不代表网站本身立场,信息真伪请自行核实,转载请注明出处: http://www.17hei.com/Article/18026.html