您的位置 首页 工程师考试

2021年最新土建监理工程师题目

内容摘要:
2021年最新土建监理工程师题目>>监理工程师考试即将开始,建工帮APP及微信公众号:建题帮为大家整理了监理工程师的历年考试真题及最新模拟题库,大家可以在这里了解一下监理工程师的题型以及考试趋势变化,方便您更好的了解监理工程师考试,积极备考。监理工程师考试题库汇总题目模拟考试监理工程师考试题库及答案进入模拟考试监理工程师历年考试题库进入模拟考试更多监理工程师题库汇总进入题库列表一.单选题(共有80题,只有一个正确答案,错选不得分)第

原标题:2021年最新土建监理工程师题目

2021年最新土建监理工程师题目>>


监理工程师考试即将开始,建工帮APP及微信公众号:建题帮为大家整理了监理工程师的历年考试真题及最新模拟题库,大家可以在这里了解一下监理工程师的题型以及考试趋势变化,方便您更好的了解监理工程师考试,积极备考。


监理工程师考试题库汇总
题目模拟考试
监理工程师考试题库及答案进入模拟考试
监理工程师历年考试题库进入模拟考试
更多监理工程师题库汇总进入题库列表

一.单选题(共有80题,只有一个正确答案,错选不得分)

第题:某承包商承揽了一大型建设工程的设计和施工任务,在施工过程中因某种原因造成实际进度拖后,该承包商能够提出工程延期的条件是()。

A.施工图纸未按时提交

B.检修.调试施工机械

C.地下埋藏文物的保护.处理

D.设计考虑不周而变更设计

正确答案:查看最佳答案


第1题:工程项目建设总进度计划中不包括的内容是()。

A.工程项目一览表

B.投资计划年度分配表

C.竣工投产交付使用表

D.工程项目进度平衡表

正确答案:查看最佳答案


第2题:公开招标时,对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期,应从()起算。

A.发布招标公告日

B.开始资格预审日

C.发售招标文件日

D.投标截止日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限,从投标截止日期开始起算。


第3题:分包单位资格报审表中的审核意见应由()签署。

A.建设单位项目负责人

B.施工单位项目负责人

C.专业监理工程师

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案


第4题:质量数据的收集中,抽样的具体方法中不包括()抽样。

A.分层

B.等距

C.成组

D.整群

正确答案:查看最佳答案


第5题:实现建设项目投资控制最有效的手段是()。

A.实行经济承包责任制

B.进行招标和投标

C.经济核算

D.技术与经济相结合

正确答案:查看最佳答案


第6题:《建设工程勘察合同示范文本》按照委托勘察任务的不同分为(一).(二)两个版本,分别适用于()的委托任务。

A.岩土工程勘察.水文地质勘察

B.民用建设工程勘察.其他专业工程勘察

C.为设计提供勘察工作,仅涉及岩土工程

D.要求简单的勘察.要求复杂的勘察

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程勘察合同(一)适用于为设计提供勘察工作的委托任务,包括岩土工程勘察.水文地质勘察(含凿井).工程测量.工程物探等勘察。建设工程勘察合同(二)委托工作内容仅涉及岩土工程,包括取得岩土工程的勘察资料,对项目的岩土工程进行设计.治理和监测工作。


第7题:在下面的双代号网络图中,H工作有()个先行工作。

A.1

B.3

C.4

D.6

正确答案:查看最佳答案


第8题:关于投标保证金的说法,正确的是()。

A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金

B.投标人不按要求提交投标保证金的,其投标文件按废标处理

C.投标保证金有效期应当长于投标有效期

D.投标保证金有效期从提交之日起计算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人在递交投标文件的同时,应按投标人须知前附表规定的金额.担保形式递交投标保证金。投标人不按要求提交投标保证金的,其投标文件按废标处理。投标保证金有效期与投标有效期一致,从提交投标文件截止之日起计算。


第9题:采用非匀速进展横道图比较法比较实际进度和计划进度时,如果同一时刻横道线上方累计百分率大于横道线下方累计百分率,表明()。

A.实际进度拖后,拖欠的任务量为二者之差

B.实际进度超前,超前的任务量为二者之差

C.任务量超额完成,未完成的任务量为二者之差

D.任务量尚未完成,未完成的任务量为二者之差

正确答案:查看最佳答案


第10题:施工单位编制的施工组织设计应经施工单位()审核签认后,方可报送项目监理机构审查。

A.法定代表人

B.技术负责人

C.项目负责人

D.x项目技术负责人

正确答案:查看最佳答案


第11题:在某工程网络计划中,工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第16天,其持续时间为5天。工作M有3项紧后工作,它们的最早开始时间分别为第21天.第24天和第28天,则工作M的自由时差为()天。

A.1

B.3

C.4

D.8

正确答案:查看最佳答案


第12题:某企业从银行贷款220万元,用于购买某设备,若偿还期为5年,每年末偿还相等的金额,贷款利率为5.55%,每年末应偿还()万元。

A.38.84(万元)

B.46.84(万元)

C.51.59(万元)

D.68.84(万元)

正确答案:查看最佳答案


第13题:某建筑工程因质量事故造成5万元的经济损失,按事故的性质及严重程度划分,该事故属于()。

A.一般质量事故

B.严重质量事故

C.重大质量事故

D.中等质量事故

正确答案:查看最佳答案


第14题:项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报检表后,应由()签署审查意见

A.总监理工程师

B.**单位技术负责人

C.专业监理工程师

D.监理员

正确答案:查看最佳答案


第15题:装饰设计时间目标属于()阶段的时间目标。

A.初步设计

B.技术设计

C.施工图设计

D.设计准备

正确答案:查看最佳答案


第16题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》,关于违约责任的说法,正确的是()。

A.发包人要求终止合同,设计人未开始工作的,不退还定金

B.合同生效后,设计人要求终止合同的,应全额返还定金

C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建,设计人应减收设计费

D.因设计人员错误造成工程质量事故的,设计人应免收工程全部设计费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B项,合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。C项,发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建,均视为发包人应承担的风险。设计人提交合同约定的设计文件和相关资料后,按照设计人已完成全部设计任务对待,发包人应结清全部设计费。D项,由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。


第17题:不属于工程建设进度比较法的是()。

A.横道图比较法

B.列表比较法

C.香蕉形曲线比较法

D.函数比较法

正确答案:查看最佳答案


第18题:限额设计控制工作的主要内容不包括()。

A.加强设计变更管理

B.严格控制施工图预算

C.缩短设计周期

D.重视初步设计的方案选择

正确答案:查看最佳答案


第19题:施工图预算的编制对象为()。

A.分部工程

B.单位工程

C.单项工程

D.分部分项工程

正确答案:查看最佳答案


第20题:施工质量事故的技术处理方案按规定程序和要求核签以后,监理工程师应要求施工单位制订详细的()付诸实施。

A.施工组织设计

B.施工进度计划

C.施工方案设计

D.施工整改计划

正确答案:查看最佳答案


第21题:下列设计进度控制的目标中,不属于设计准备工作时间目标的是()。

A.确定规划设计条件

B.提供设计基础资料

C.选定设计单位.商签设计合同

D.确定施工图设计的交图时间

正确答案:查看最佳答案


第22题:计算建设工程投资时,按()顺序计算,并逐层汇总。

A.分项.分部.单位.单项工程

B.土建.安装设备工程

C.分部.分项.单项.单位工程

D.设备.土建.安装工程

正确答案:查看最佳答案


第23题:影响工程质量的因素中,()是工程建设的物质条件,是工程质量的基础。

A.人员素质

B.工程材料

C.机械设备

D.环境条件

正确答案:查看最佳答案


第24题:下列关于线路.关键线路和关键工作的说法错误的是()。

A.总持续时间最长的线路称为关键线路

B.关键线路上的工作称为关键工作

C.非关键工作的实际进度是建设工程进度控制的工作重点

D.在工程网络计划实施过程中,关键线路还会发生转移

正确答案:查看最佳答案


第25题:工程勘察的最后结果是()。

A.基础设计图样

B.工程勘察图样

C.工程勘察竣工验收书

D.工程勘察报告

正确答案:查看最佳答案


第26题:当采用招标方式进行设备采购时,项目监理机构应协助()按有关规定组织设备采购招标。

A.建设单位

B.施工单位

C.工程项目主管部门

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案


第27题:建筑安装工程中,周转使用材料的摊销费用应计入()。

A.其他直接费

B.材料费

C.间接费

D.现场经费

正确答案:查看最佳答案


第28题:建设工程投资控制的原理是()。

A.静态控制

B.动态控制

C.循环控制

D.比较控制

正确答案:查看最佳答案


第29题:双代号网络图应符合()原则。

A.只有一个起点节点

B.只有一个结束工作

C.起点节点可有多条内向箭线

D.终点节点可有多条外向箭线

正确答案:查看最佳答案


第30题:当设备制造过程发生零件质量失控或重大质量事故时。由()下达暂停制造指令,提出处理意见,并及时报建设单位。

A.监理人员

B.监理工程师

C.总监理工程师

D.设备制造单位负责人

正确答案:查看最佳答案


第31题:监理单位受业主委托实施设计进度监控的工作内容是()。

A.建立健全设计技术经济定额

B.编制切实可行的设计进度计划

C.推行限期设计管理模式

D.落实专门负责设计进度控制的人员

正确答案:查看最佳答案


第32题:采用相关图法分析工程质量时,散布点形成自左向右向下的条直线带,说明两变量之间的关系为()。

A.负相关

B.不相关

C.正相关

D.弱正相关

正确答案:查看最佳答案


第33题:组织编制施工方案的和审批施工方案的人员分别为()。

A.施工单位项目经理;施工单位项目技术负责人

B.施工单位项目经理;施工单位技术负责人

C.施工单位项目技术负责人;施工单位技术负责人

D.施工单位项目技术负责人;施工单位项目经理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工方案应当由项目技术负责人组织编制,并经施工单位技术负责人审批签字后提交项目监理机构。


第34题:项目监理机构对工程施工质量实施控制的主要依据不包括()。

A.工程合同文件

B.工程变更设计文件

C.施工现场质量管理制度

D.工程材料试验的技术

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目监理机构施工质量控制的依据,大体上有以下四类:(一)工程合同文件;(二)工程勘察设计文件;(三)有关质量管理方面的法律法规.部门规章与规范性文件;(四)质量标准与技术规范(规程)。


第35题:在工程预付款的额度中,包工包料的工程原则上预付比例不低于合同金额的()。

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

正确答案:查看最佳答案


第36题:承包商未按合同约定时间完成工程,应对其的处罚是()。

A.拒绝签署付款凭证

B.进行误期损失赔偿

C.取消承包人资格

D.追究民事责任

正确答案:查看最佳答案


第37题:关于保证人资格的说法,正确的是()。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为保证人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:具有代为清偿债务能力的法人.其他组织或者公民,可以作为保证人。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。但企业法人的分支机构有法人书面授权的,可以在授权范围内提供保证。②国家机关。但经国务院批准为使用外国**或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。


第38题:工程施工过程中,同一项目重复利用同一抽样对象已有检验成果的实施方案时,应事先报()认可。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.项目监理机构

正确答案:查看最佳答案


第39题:某项目属于一级项目。施工图审查机构在2008年8月1日星期五收到该项目的施工图审查资料,则最迟应当在()前完成审查工作。

A.2008年8月20日

B.2008年8月30日

C.2008年8月28日

D.2008年9月11日

正确答案:查看最佳答案


第40题:生产过程处于稳定状态是由于消除了()的影响。

A.偶然性因素

B.不利因素

C.系统性因素

D.控制性不利参数

正确答案:查看最佳答案


第41题:下列进度计划中,属于金蛇单位计划系统的是()。

A.设计准备工作进度计划

B.设计总进度计划

C.工程项目总进度计划

D.施工准备工作计划

正确答案:查看最佳答案


第42题:工程质量控制中,应坚持以()为主的原则。

A.公正

B.预防

C.管理

D.科学

正确答案:查看最佳答案


第43题:关于监理单位质量方针的说法,正确的是

A.质量方针应由管理者代表制定

B.质量方针应由技术负责人制定

C.质量方针应由最高管理者发布

D.质量方针应由管理者代表发布

正确答案:查看最佳答案


第44题:建筑工程施工质量验收统一标准和规范体系在使用过程中必须()使用。

A.单独

B.混合

C.配套

D.交叉

正确答案:查看最佳答案


第45题:下列投资偏差原因中,属于施工原因的是()。

A.组织不落实

B.材料代用

C.设备涨价

D.设计漏项

正确答案:查看最佳答案


第46题:根据《标准施工招标文件》,评标委员会发现投标报价有算数错误时,正确的处理方式是()。

A.视投标书不符合评审标准,否决其投标

B.对投标报价进行修正,修正价格须经投标人书面确认

C.直接按投标人的总报价评审,后果由投标人承担

D.要求投标人当场重新报价,按新报价评审

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标报价有算数错误的,评标委员会应对投标报价进行修订,修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的,应当否决该投标人的投标。


第47题:机电产品国际招标采购中,详细评审采用的评标方法是()。

A.经评审的最低投标价法

B.最低报价法

C.招标控制价法

D.评标价法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:大型工业性工程的主机设备采购由于技术复杂.标的物的价格高.型号各异,因此机电设备评标通常采用评标价法进行合格标书的量化比较,评标价最低者最好。我国一些工程项目的设备采购招标,也采用综合打分法的评标比较方法。


第48题:计划工期等于计算工期的双代号网络计划中,关于关键节点特点的说法,正确的是()。

A.相邻关键节点之间的工作一定是关键工作

B.以关键节点为完成节点的工作总时差h和自由时差相等

C.关键节点连成的线路一定是关键线路

D.两个关键节点之间的线路一定是关键线路

正确答案:查看最佳答案


第49题:质量管理人员为了及时掌握生产过程质量的变化情况并采取有效的控制措施,可采用()进行跟踪分析。

A.排列图法

B.因果分析图法

C.控制图法

D.直方图法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:控制图是典型的动态分析法,只有动态分析法,才能随时了解生产过程中质量的变化情况,及时采取措施,使生产处于稳定状态,起到预防出现废品的作用。


第50题:下列工作内容中,属于进度监测系统过程的是()。

A.分析进度偏差产生的原因

B.提出调整进度计划的措施

C.现场实施检查工程进度情况

D.分析j进度偏差对总工期的影响

正确答案:查看最佳答案


第51题:当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差而需要调整进度计划时,应考虑该工作的()。

A.资源需求量

B.后续工作的限制条件

C.自由时差的大小

D.紧后工作的数量

正确答案:查看最佳答案


第52题:施工图审查合格的,审查机构应当向建设单位出具审查合格书,审查合格书应经()签发,并加盖审查机构公章。

A.专业监理工程师

B.专业审查人员

C.总监理工程师

D.法定代表人

正确答案:查看最佳答案


第53题:在作业过程中,()应经常检查.了解计量仪器.测量设备的性能.精度状况,使其处于良好的状态之中。

A.项目经理

B.监理工程师

C.工程技术人员

D.监理人员

正确答案:查看最佳答案


第54题:某拟建设备工程年生产能力为600万吨,与其同类型的某已建项目年生产能力为250万吨,设备投资额为5500万元。经测算,设备投资的综合调价系数为1.05。已知生产能力指数N=0.5,则拟建项目设备投资额()。

A.6787.2

B.6221.6

C.5656

D.8946.6

正确答案:查看最佳答案


第55题:根据《标准施工合同》,合同协议书中除明确规定合同组成文件外,双方在订立合同时还必须填写的内容包括()。

A.结算方式

B.预付款支付时间

C.质量标准

D.合同争议解决方式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同协议书除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外,具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括发包人和承包人的名称;施工的工程或标段;签约合同价;合同工期;质量标准和项目经理的人选。


第56题:根据FICIC《施工合同条件》,当()达到中标合同价减去暂列金额后的10%时,开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。

A.已支付进度款累计金额

B.已支付进度款累计金额,扣除后续支付的预付款

C.已支付进度款累计金额,扣除已扣留的保留金

D.已支付进度款累计金额,扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当已支付的工程进度款累计金额,扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金(我国标准施工合同中的“质量保证金”)两项款额后,达到中标合同价减去暂列金额后的10%时,开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。预付款起扣点后每次工程进度款支付时扣还的预付款额度=(本期承包商应得金额-后续支付的预付款-本期应扣保留金)×25%。


第57题:检验批的合格质量主要取决于对()的检验结果。

A.主控项目

B.一般项目

C.主控项目和一般项目

D.隐蔽工程

正确答案:查看最佳答案


第58题:建设工程项目总进度目标论证的工作步骤:①项目的工作编码,②项目结构分析,③编制各层进度计划,④进度计划系统的结构分析,⑤编制总进度计划,排序正确的是()。

A.①②③④⑤

B.②④①③⑤

C.②④①⑤③

D.⑤③①②④

正确答案:查看最佳答案


第59题:利用随机数表.随机数生成器或随机数骰子来抽取样本的方法称之为()抽样法。

A.二次

B.机械随机

C.单纯随机

D.分层

正确答案:查看最佳答案


第60题:根据《简明施工合同》,材料和设备的供应人通常为()。

A.分包人

B.发包人

C.施工项目部

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工,是对标准施工合同简化的文本,通常由发包人负责材料和设备的供应,承包人仅承担施工义务。


第61题:根据《招标投标法》,应由()确定中标人。

A.招标人

B.招标代理机构

C.评标委员会

D.招标投标监督机构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:大多数情况下由招标人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会确定中标人。


第62题:在制定检验批的抽样方案时,为合理分配生产方和使用方的风险,主控项目对应于合格质量水平的A和Β值均不宜超过()。

A.5%

B.6%

C.8%

D.10%

正确答案:查看最佳答案


第63题:将拟建工程项目中的每一个施工对象分解为若干个施工过程,并按施工过程成立相应的专业工作队,各专业队按照施工顺序依次完成各个施工对象的施工过程,同时保证施工在时间和空间上连续.均衡和有节奏地进行,使相邻两个专业队能最大限度地搭接作业的施工方式为()施工。

A.依次

B.平行

C.流水

D.搭接

正确答案:查看最佳答案


第64题:监理工程师在接到施工单位工程量报告()内未进行工程计量,此后施工单位报告开列的工程量可作为工程价款支付的依据。

A.30天

B.21天

C.14天

D.7天

正确答案:查看最佳答案


第65题:当各层次标准出现矛盾时,应以上级标准或管理部门的为准,在使用功能方面应遵守()标准。

A.上限

B.下限

C.上限或下限

D.上级

正确答案:查看最佳答案


第66题:根据建筑安装工程费用相关规定,规费中住房公积金的计算基础是()。

A.定额人工费

B.定额材料费

C.定额机械费

D.分部分项工程费

正确答案:查看最佳答案


第67题:工程网络计划费用优化的目的是为了寻求()。

A.工程管理费最低时的工期安排

B.资源合理使用时的计划安排

C.工程直接费最低时的工期安排

D.工程总费用最低时的工期安排

正确答案:查看最佳答案


第68题:我国九部委联合发布的《标准施工招标文件》(2007年版)规定,除专用合同条款另有约定外,建筑工程一切险的投保人应当是()。

A.发包人

B.承包人以发包人和承包人的共同名义

C.分包人

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案


第69题:招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足()天,应相应延长投标截止时间。

A.5

B.10

C.15

D.20

正确答案:查看最佳答案

参考解析:如果修改招标文件的时间距投标截止日期不足15天,相应延长投标截止日期。


第70题:工程质量控制按其实施主体不同,分为自控主体和监控主体,下列属于监控主体的是()。

A.设计单位

B.施工单位

C.**

D.分包单位

正确答案:查看最佳答案


第71题:总监理工程师组织专业监理工程对施工单位报送的施工方案进行审查时,程序性审查主要审查的是()。

A.施工方案是否具有针对性.指导性和可操作性

B.施工方案是否符合强制性标准的规定

C.编制人和审批人是否具有相应的权限

D.施工方案是否由建设单位认可

正确答案:查看最佳答案

参考解析:应重点审查施工方案的编制人.审批人是否符合有关权限规定的要求。根据相关规定,通常情况下,施工方案应由项目技术负责人组织编制,并经施工单位技术负责人审批签字后提交项目监理机构。项目监理机构在审批施工方案时,应检查施工单位的内部审批程序是否完善.签章是否齐全,重点核对审批人是否为施工单位技术负责人。


第72题:在建设工程勘察合同的履行中,关于发包人支付勘察费用的做法正确的是()。

A.合同生效后5天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金

B.勘察外业工作结束后,发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比

C.提交勘察成果资料后15天内,发包人应一次付清全部工程费用

D.发包人未按合同规定时间拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的0.2%逾期违约金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:勘察费用的阶段支付:合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金;勘察外业工作结束后,发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比;提交勘察成果资料后10天内,发包人应一次付清全部工程费用。发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。


第73题:在进行单位工程验收时,涉及安全和使用功能的分部工程不仅要全面检查其检验资料的完整性,而且对分部工程验收时补充进行的()也要复核。

A.见证抽样检验报告

B.见证取样送样试验报告

C.观感质量验收报告

D.设计变更文件

正确答案:查看最佳答案


第74题:施工企业的流动施工津贴是包含在其直接费中人工费的()。

A.生产工人基本工资

B.生产工人工资性补贴

C.生产工人辅助工资

D.职工福利费

正确答案:查看最佳答案


第75题:工程网络计划的费用优化是指寻求()的过程。

A.资源使用均衡时工程总成本最低

B.工程总成本固定条件下最短工期安排

C.按要求工期寻求最低成本的计划安排

D.工期固定条件下工程总成本最低

正确答案:查看最佳答案


第76题:工程质量特性除了符合规定外,还必须满足()的需要。

A.**

B.监理

C.建设单位

D.施工单位

正确答案:查看最佳答案


第77题:承包人发现合同条款不够明确或技术规范过于苛刻时,应采用的报价方法是()。

A.不平衡报价法

B.多方案报价法

C.突然降价法

D.先亏后盈法

正确答案:查看最佳答案


第78题:工程施工中发生事故造成10人死亡,该事故属于()事故。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般

正确答案:查看最佳答案


第79题:某分部工程划分为2个施工过程.3个施工段组织流水施工,流水节拍分别为2.4.3天和3.5.4天,则流水施工工期为()天。

A.12

B.13

C.14

D.15

正确答案:查看最佳答案


二.多选题(共有40题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)

第80题:下列费用中,属于安全文明施工费的有()。

A.环境保护费用

B.设备维护费用

C.脚手架工程费用

D.临时设施费用

E.工程定位复测费用

正确答案:查看最佳答案


第81题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于指示的说法,正确的有()

A.工程师可作出口头指示

B.工程师助手可作出口头指示

C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示

D.工程师未及时补发书面指示,承包商应要求书面确认口头指示

E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求,应视为确认了口头指示

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项,工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示,但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示,承包商也应遵照执行,并在事后及时补发书面指示。


第82题:下列进度计划表中,属于建设单位计划系统中工程项目建设总进度计划的有()。

A.工程项目览表

B.投资计划年度分配表

C.年度设备平衡表

D.工程项目进度平衡表

E.年度建设资金平衡表

正确答案:查看最佳答案


第83题:监理单位受业主委托对建设工程设计和施工实施全过程监理时,监理工程师在施工阶段进度控制的任务包括()。

A.编制工程项目总进度计划

B.编制施工总进度计划,并控制其执行

C.编制详细的出图计划,并控制其执行

D.编制单位工程施工进度计划并控制其执行

E.编制工程年.季.月实计划,并控制其执行

正确答案:查看最佳答案


第84题:实施见证取样应满足的要求有()。

A.见证取样和送检的资料必须真实.完整.符合相应规定

B.试验室出具的报告一式两份,分别由建设单位和项目监理机构保存

C.见证取样的频率,国家或地方主管部门有规定的,执行相关规定

D.施工单位从事取样的人员一般应为试验室人员或专职质检人员

E.负责见证取样的专业监理工程师应经培训考核合格,且要取得见证人员培训合格证书

正确答案:查看最佳答案


第85题:在施工过程中,承包商能够提出工程延期的条件包括()。

A.分包商返工

B.施工机械发生故障

C.公用供电网停电八小时以上

D.施工场地未按时提供

E.建设单位未按合同规定时间提供施工图

正确答案:查看最佳答案


第86题:可承担相应的咨询业务必须具有()资质。

A.行业甲级

B.行业乙级

C.专项甲级

D.专项乙级

E.行业丙级

正确答案:查看最佳答案


第87题:下列报审.报验表中,只需由专业监理工程师Q签署审查意见的有()。

A.分部工程报验表

B.单位工程竣工验收报审表

C.施工控制测量成果报验表

D.工程材料.构配件.设备报审表

E.分包单位资格报审表

正确答案:查看最佳答案


第88题:按照《建筑安装工程费用项目组成》[建标()44号]的规定,材料费包括(ABDE)。

A.供应价格

B.材料场内运输损耗

C.材料操作损耗

D.运杂费

E.对建筑材料.构件和建筑物进行一般鉴定和检查所发生的费用

正确答案:查看最佳答案


第89题:项目可行性研究报告中,投资估算的主要内容包括()。

A.成本费用估算

B.流动资金估算

C.风险程度分析

D.投资估算表

E.建设投资估算

正确答案:查看最佳答案


第90题:编制标底价格应遵循的原则有()。

A.标底价格一般应控制在批准的总概算(或修正概算)及投资估算的限额内

B.标底价格应考虑市场价格变化因素,应力求与市场的实际变化吻合

C.标底价格包括不可预见费(特殊情况).间接费.措施费等

D.按企业级别取费

E.一个工程只能编制一个标底

正确答案:查看最佳答案


第91题:工程在正常使用条件下,最低保修期限由设计文件规定的是()。

A.地基基础工程

B.卫生间防渗漏

C.电气管线安装

D.主体结构工程

E.屋面防水工程

正确答案:查看最佳答案


第92题:施工阶段监理工程师进行质量控制的依据,大体上有()几类。

A.工程合同文件

B.委托监理合同文件

C.设计文件

D.国家及**颁布的有关的法律.法规性文件

E.有关的专门技术法规性文件

正确答案:查看最佳答案


第93题:下列费用属于建设项目静态投资的是()。

A.勘察设计费

B.建设期贷款利息

C.新开征税费

D.建设单位管理费

E.汇率变动部分

正确答案:查看最佳答案


第94题:由于某些原因承包单位有权提出延长工期的申请,监理工程师应按合同规定批准工程延期时间,其中合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因有()等。

A.延期交图

B.工程暂停

C.异常恶劣的气候条件

D.由于业主未及时付款

E.对合格工程的剥离检查

正确答案:查看最佳答案


第95题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法,正确的有()。

A.适用于设计——施工一体化的总承包项目

B.适用于依法强制监理的项目

C.适用于所有招标项目

D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目

E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计——施工一体化的总承包项目。《招标投标法实施条例》规定,编制依法必须进行招标的项目的招标文件,应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。《标准施工招标文件》.《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》均适用于公开招标和邀请招标。


第96题:监理工程师审查承包商提交的施工进度计划时发现,该计划符合要求工期,但分期施工不能满足分批动用的需要,此时应进行的工作内容包括()。

A.及时向承包商发出整改通知书

B.要求承包商增加施工力量

C.协助承包商修改施工进度计划

D.要求承包商重新确定施工方案

E.协助分包商修改施工进度计划

正确答案:查看最佳答案


第97题:在施工阶段,监理人员在造价控制方面的业务内容包括()。

A.对设计变更方案进行技术经济比较

B.对工程量进行计量

C.编制施工组织设计方案

D.签署工程付款凭证

E.对工程造价目标进行风险分析,制定防范性对策

正确答案:查看最佳答案


第98题:在工程项目施工图设计阶段,监理工程师应对设计文件进行审查,审查的内容包括()。

A.设计文件的规范化

B.结构的安全性

C.施工工艺的先进性

D.施工机械化程度

E.施工的可行性

正确答案:查看最佳答案


第99题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

A.合同当事人违约

B.**

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.地震

正确答案:查看最佳答案

参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件,E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,包括作为和不作为两种表现形式,还可分为合法行为和违法行为。此外,行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等,也是一种法律事实,也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。


第100题:审核投标报价时,对分部分项工程综合单价的审核内容有()。

A.综合单价的确定依据是否正确

B.清单中提供了暂估单价的材料是否按暂估的单价进入综合单价

C.暂列金额是否按规定纳入综合单价

D.单价中是否考虑了承包人应承担的风险费用

E.总承包服务费的计算是否

正确答案:查看最佳答案


第101题:采取巡回监控质量控制方式实施设备监造时,质量控制的主要任务是()。

A.做好预控和技术复核

B.监督管理制造厂商不断完善质量管理体系

C.复核专职质检人员质量检验的准确性.可靠性

D.审查设备制造生产计划和工艺方案

E.监督检查主要材料进厂使用的质量控制

正确答案:查看最佳答案


第102题:质量事故发生后,施工单位应提交质量事故调查报告,其内容应包括()。

A.质量事故发生的时间.地点.工程部位

B.质量事故发生的简要经过,造成工程损失状况,伤亡人数和直接经济损失的初步估计

C.质量事故发展变化的情况(其范围是否继续扩大,程度是否已经稳定

D.有关质量事故的观测记录.事故现场状态的照片或录像

E.质量事故发生的责任划分

正确答案:查看最佳答案


第103题:在招标过程中,对于那些紧急工程,如灾后恢复工程,要求尽快开工且工期较紧的工程,可能仅有实施方案,没有图纸,对这些工程采用()等合同比较合理。

A.固定价

B.总价

C.可调价

D.成本加奖罚

E.成本加固定金额酬金

正确答案:查看最佳答案


第104题:根据《机电产品购国际竞争性招标文件》,关于设备采购合同交付检验的说法正确的有()。

A.买方有权检验货物,且不支付额外费用

B.检验货物的地点应为货物的最终目的地

C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书

D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验

E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:买方或其代表应有权检验和/或测试货物,以确认货物是否符合合同约定的规格,并且不承担额外的费用。检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地.交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行。在交货前,卖方应让制造商出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。检验证书是付款时提交给支付银行文件的一个组成部分,但不能作为有关质量.规格.性能.数量或重量的最终检验。


第105题:设备及安装工程概算审查的重点有()。

A.审查单价

B.安装费用的计算

C.设备清单

D.审查材料预算价格

E.审查工程量

正确答案:查看最佳答案


第106题:地基基础工程施工完毕后,总监理工程师应组织()进行验收。

A.勘察项目负责人

B.设计项目负责人

C.施工单位技术部门负责人

D.施工单位质量部门负责人

E.建设单位项目负责人

正确答案:查看最佳答案


第107题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。

A.工程测量

B.大地测量

C.结算工程量测量

D.水文地质勘察

E.工程地质勘察

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程勘察的内容一般包括工程测量.水文地质勘察.工程地质勘察。


第108题:建设工程组织固定节拍流水施工的特点有()。

A.施工过程在各施工段上的流水节拍不尽相等

B.各专业工作对在各施工段上能够连续作业

C.相邻施工过程之间的流水步距相等

D.专业工作队数大于施工过程数

E.各施工段之间没有空闲时间

正确答案:查看最佳答案


第109题:工程监理单位控制设备制造过程质量的主要内容有()。

A.控制设计变更

B.k控制加工作业条件

C.处置不合格零件

D.明确设备制造过程的要求

E.检查工序产品

正确答案:查看最佳答案


第110题:监理工程师编制的施工进度控制工作细则的内容包括()。

A.施工进度控制目标分解图

B.进度控制组织措施

C.施工进度控制目标实现的风险分析

D.施工总进度计划编制程序

E.单位工程施工进度计划编制要求

正确答案:查看最佳答案


第111题:下列关于质量验收程序和组织的说法中,正确的选项是()。

A.分项工程由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织验收

B.由总监理工程师签署工程竣工报验单

C.由项目监理机构对竣工资料及实物进行全面检查

D.单位工程由分包单位施工时,总包单位对所分包的工程项目应按规定的程序检查评定,分包单位应派人参加,并且分包单位将工程有关资料移交总包单位

E.参加验收的各方对工程质量验收意见不一致时,由总监理工程师协调处理

正确答案:查看最佳答案


第112题:设计标准化的要求有()。

A.当各层次标准出现矛盾时,应以管理部门的为准

B.在使用功能方面应遵守上限标准

C.在安全.卫生等方面应注意上限标准

D.施工图设计前应检查是否符合标准规范的规定

E.根据建设地点的自然.地质等条件和使用功能,制定合理的设计方案

正确答案:查看最佳答案


第113题:检验批检查的资料主要包括()。

A.工程测量.放线记录

B.验收申请报告

C.新材料的施工记录

D.隐蔽工程检查记录

E.施工过程记录和施工过程检查记录

正确答案:查看最佳答案


第114题:根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号),下列费用中属于规费中的社会保险费的是()。

A.劳动保险费

B.工伤保险费

C.意外伤害保险费

D.住房公积金

E.医疗保险费

正确答案:查看最佳答案


第115题:实施全员参与原则一般要采取的主要措施是()。

A.对员工进行职业道德的教育,教育员工要识别影响他们工作的制约条件

B.在本职工作中,让员工有一定的自**,并承担解决问题的责任

C.把组织的总目标分解到职能部门和层次,激励员工为实现目标而努力,并评价员工的业绩

D.启发员工积极提高自身素质

E.识别质量管理体系所需要的过程

正确答案:查看最佳答案


第116题:下列方法中,可用来编制设备安装工程概算的方法有()。

A.估算指标法

B.概算指标法

C.扩大单价法

D.预算单价法

E.百分比分析法

正确答案:查看最佳答案


第117题:下列合同法律关系主体中,属于法人的有()。

A.某商业银行北京分行

B.某股份有限公司

C.尚未完成改制的某国有企业

D.某项目经理部

E.某施工企业法定代表人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法人以外的其他组织主要包括:法人的分支机构(选项A).不具备法人资格的联营体.合伙企业.个人独资企业等。选项D属于法人的职能部门,不能够成为合同法律关系主体。选项E,法定代表人是自然人。


第118题:为减少浪费.控制投资,监理工程师在施工阶段可以采职的措施包括()。

A.组织措施

B.经济措施

C.技术措施

D.法律措施

E.合同措施

正确答案:查看最佳答案


第119题:确定关键线路的依据是()

A.从起点节点开始到终点节点为止,各工作的自由时差都为零

B.从起点节点开始到终点节点为止,各工作的总时差都相等

C.从起点节点开始到终点节点为止,线路时间最长

D.从起点节点开始到终点节点为止,各工作的总时差最小

E.从起点节点开始到终点节点为止,各工作的自由时差最小

正确答案:查看最佳答案


其他监理工程师考试题库
辽宁省沈阳监理工程师在线测试模拟试题考核知识
四川省成都监理工程师在线模拟考试考试题型
新版监理工程师在线测试模拟练习题与报名时间
最新各地监理工程师测试试题有答案
陕西监理工程师模拟真题
本文来自用户供稿,不代表网站本身立场,信息真伪请自行核实,转载请注明出处: http://www.17hei.com/Article/18196.html

为您推荐

已有 0 位用户留下了评论:

发表评论:

验证码,看不清楚?请点击刷新验证码
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部

我也要发布信息