2022年土建监理工程师考试模拟习题

原标题：2022年土建监理工程师考试模拟习题

监理工程师考试即将开始，建工帮APP及微信公众号：建题帮为大家整理了监理工程师的历年考试真题及最新模拟题库，大家可以在这里了解一下监理工程师的题型以及考试趋势变化，方便您更好的了解监理工程师考试，积极备考。

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:在风险事件发生后，风险管理的目标是()。

A.使潜在损失最小

B.减少忧虑价值

C.使实际损失最小

D.选择最佳的风险对策组合

正确答案:查看最佳答案

第1题:承包单位向监理单位的工程质量检查验收申报表采用()。

A.工程款支付申请表

B.报验申请表

C.工程材料报审表

D.工程竣工报验单

正确答案:查看最佳答案

第2题:用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是()。

A.合同工期

B.竣工日期

C.施工期

D.合同有效期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:实际竣工日期用以计算施工期限，与合同工期对照判定承包人是提前竣工还是延误竣工。

第3题:对不同等级工程监理企业技术负责人的共同要求是()。

A.具有10年以上从事工程建设工作的经历

B.具有10年以上从事工程监理工作的经历

C.取得监理工程师资格证书

D.取得监理工程师注册证书

正确答案:查看最佳答案

第4题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)，委托人为监理人开展正常监理工作派遣的人员和无偿提供的房屋.资料设备等，应该在()中明确约定派遣或提供的对象.数量和时间。

A.附录a

B.附录b

C.专用条件

D.通用条件

正确答案:查看最佳答案

第5题:信息分类体系应建立在对基本概念和划分的透彻理解基础上，这表明建设工程的信息分类应具有()。

A.兼容性

B.逻辑性

C.稳定性

D.实用性

正确答案:查看最佳答案

第6题:在固定总价合同条件下，通货膨胀()。

A.对业主和承包商均没有风险

B.对业主来说没有风险，对承包商来说风险大

C.对业主来说风险小，对承包商来说风险大

D.对业主和承包商均有风险

正确答案:查看最佳答案

第7题:风险管理过程中，()的结果主要在于确定各种风险事件发生的概率及其对建设工程目标影响的严重程度。

A.风险识别

B.风险分析与评价

C.风险对策的决策

D.风险对策的实施

正确答案:查看最佳答案

第8题:《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，电气管线.给排水管道.设备安装和装修工程的最低保修期限为()年。

A.1

B.2

C.3

D.5

正确答案:查看最佳答案

第9题:监理规划编写完成后，需经()。

A.监理单位技术主管部门审核，业主认可

B.监理单位技术主管部门确认，业主审核

C.监理单位技术主管部门与业主共同审核

D.监理单位技术主管部门与业主共同确认

正确答案:查看最佳答案

第10题:下列选项中，属于项目监理机构文件资料管理基本职责的是()。

A.监理机构应备有存放监理文件资料的专用柜和用于监理文件资料分类存放的专用资料夹

B.及时.准确.完整地收集.整理.编制.传递监理文件资料，宜采用信息技术进行监理文件资料管理

C.文件资料的内容及其深度须符合国家有关工程勘察.设计.施工.监理等方面的技术规范.标准的要求

D.文件资料的内容必须真实.准确，与工程实际相符

正确答案:查看最佳答案

第11题:根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是()。

A.保证法律关系只有两方参加

B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保证其利益

C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理

D.债权人应当在要求债务人之前要求保证人履行债务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，保证只能由第三人提供，因此保证法律关系至少有三方参加。B项，一般保证:只有当债务人确实不能履行债务时，债权人才可以要求保证人承担保证责任;连带责任保证:只要债务人在债务履行期届满没有履行债务，债权人即可以要求保证人承担保证责任，当然也可以要求债务人履行债务。可见连带责任保证比一般保证更能保证债权人利益。由此，D项也是错误的。

第12题:项目监理机构建立的前提是()。

A.监理目标

B.监理工作内容

C.监理人员岗位职责

D.监理工作流程

正确答案:查看最佳答案

第13题:关于保证人资格的说法，正确的是()。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为保证人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:具有代为清偿债务能力的法人.其他组织或者公民，可以作为保证人。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。但企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。②国家机关。但经国务院批准为使用外国**或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。

第14题:依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程施工前应进行交底，施工单位的相关人员应对有关安全施工的技术要求向施工作业班组.作业人员做出详细说明，并双方签字确认，进行交底的人员是()。

A.项目负责人

B.负责各项目的班组长

C.专职安全生产管理人员

D.负责项目管理的技术人员

正确答案:查看最佳答案

第15题:专业监理工程师审查分包单位的资质内容包括()。

A.分包单位资质申报表

B.分包合同条件

C.分包单位组织机构

D.分包单位业绩

正确答案:查看最佳答案

第16题:按照()一经营活动基本准则，监理单位应当为业主提供与其监理水平相适应的技术服务。

A.守法

B.诚信

C.公正

D.科学

正确答案:查看最佳答案

第17题:“交钥匙”工程指的是()模式。

A.项目总承包

B.设计或施工总分包

C.平行承发包

D.施工总承包管理

正确答案:查看最佳答案

第18题:某监理公司承担了某工程项目施工阶段的监理任务，在建设工程施工阶段，监理单位应收集的信息是()。

A.工程材料.构配件.设备质量证明资料及现场测试报告

B.建设单位前期准备和项目审批完成情况

C.当地施工单位管理水平.质量保证体系等

D.产品预计进入市场后的市场占有率.社会需求量等

正确答案:查看最佳答案

第19题:建设工程项目管理服务合同属于()

A.委托合同

B.承揽合同

C.技术合同

D.建设工程合同

正确答案:查看最佳答案

第20题:某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人()。

A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延

B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延

C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延

D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

参考解析:如果约定的开工日期已届至但发包人开工前的配合工作未完成，监理人不能按时发出开工通知，此时顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失。

第21题:根据《建设工程质量管理条例》，建设工程发包单位()。

A.不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得压缩合同约定的工期

B.不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期

C.不得暗示承包方以低于成本的价格竞标，不得压缩合同约定的工期

D.不得暗示承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期

正确答案:查看最佳答案

第22题:根据《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)，下列监理文件资料中，需要由总监理工程师签字并加盖执业印章的是()

A.工程款支付证书

B.监理通知单

C.旁站记录

D.监理报告

正确答案:查看最佳答案

第23题:在计划实施过程中，控制部门和控制人员需要全面.及时.准确地了解计划的执行情况及其结果，这一要求表明监理工程师应做好()环节的控制工作。

A.投入

B.转换

C.反馈

D.对比

正确答案:查看最佳答案

第24题:为了便于人们较全面地认识风险的存在，不至于遗漏重要的工程风险，有必要()。

A.建立风险因素清单

B.建立风险事件清单

C.建立初始风险清单

D.建立风险清单

正确答案:查看最佳答案

第25题:在工程设计阶段，可应用BIM技术协调解决施工过程中建筑物内设施的碰撞问题，这体现了BIM的()。

A.可视化

B.协调性

C.模拟性

D.优化性

正确答案:查看最佳答案

第26题:项目监理人员应参加由()组织的设计技术交底会，总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。

A.总承包单位

B.建设单位

C.设计单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第27题:根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在()。

A.与中标人签订书面合同后的15日内

B.与中标人签订书面合同后的5日内

C.招投标结束后的30日内

D.招投标结束后的15日内

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

第28题:关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是()。

A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价.索赔等事项

B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行

C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令

D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，如单价的合理调整.变更估价.索赔等，行使通用条款和专用条款中规定的权力。发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现。承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行。监理人未能按合同约定发出指示.指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担赔偿责任。

第29题:下列关于设计施工总承包合同的承包人，说法不正确的是()。

A.按合同的约定承担工程项目的设计.招标.采购.施工.试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任

B.可以是独立承包人，也可以是联合体

C.对于联合体承包人，监理人应协调联合体各成员全面履行合同

D.未经发包人同意，联合体承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于联合体承包人，发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。

第30题:关于合同法律关系的说法，正确的是()。

A.合同法律关系可以没有内容

B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体

C.只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭

D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，合同法律关系的构成包括主体.客体.内容。B项，合同法律关系的客体包括物.行为.智力成果，技术秘密属于智力成果。D项，能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实。法律事实包括事件和行为。

第31题:根据《建设工程监理规范》，检查施工单位投入工程的人力.主要设备的使用及运行状况由()负责。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.监理员

D.总监理工程师代表

正确答案:查看最佳答案

第32题:在控制流程中转换与对比两个环节之间的环节是()。

A.投入

B.产出

C.反馈

D.纠正

正确答案:查看最佳答案

第33题:《建筑法》规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的()证书，并在其许可的范围内从事建筑活动。

A.技术职称

B.岗位

C.执业资格

D.注册

正确答案:查看最佳答案

第34题:关于法律事实的说法，正确的是()。

A.法律事实不包括事件

B.**属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件，**属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。

第35题:下列管理模式的特征中，属于PARTNERING模式特征的是()。

A.承包商承担大部分风险

B.业主管理工程实施

C.信息的开放性

D.采用单价合同

正确答案:查看最佳答案

第36题:下列关于监理人员在巡视检查时，在施工质量方面应关注的情况包括的是()。

A.安全生产.文明施工制度.措施落实情况

B.天气情况是否适合施工作业

C.施工临时用电情况

D.危险性较大分部分项工程施工情况，重点关注是否按方案施工

正确答案:查看最佳答案

第37题:审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件，并向总监理工程师报告是()的职责。

A.监理单位技术负责人

B.专业监理工程师

C.总监理工程师

D.总监理工程师代表

正确答案:查看最佳答案

第38题:从业主的角度，关于项目总承包管理模式特点的说法，正确的是()。

A.合同关系简单，故合同管理难度较小

B.合同关系简单，但合同管理难度较大

C.合同关系复杂，故合同管理难度较大

D.合同关系复杂，但合同管理难度较小

正确答案:查看最佳答案

第39题:根据《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)，施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的，总监理工程师应()。

A.及时签发《监理通知单》

B.立即报告建设单位

C.及时签发《工程暂停令》

D.立即报告**主管部门

正确答案:查看最佳答案

第40题:下列不属于风险管理主要环节的是()。

A.投机风险

B.风险识别

C.风险分析与评价

D.风险对策的实施

正确答案:查看最佳答案

第41题:对于每一项设备工程，用户都有特殊的功能要求。设备工程及其计价方式的独特性使其不能像一般工业产品那样按品种.规格.质量成批定价，而只能根据各个设备工程的具体情况单独确定投资。这体现了工程投资的哪个特点()。

A.单件性

B.大额性

C.阶段性

D.过程性

正确答案:查看最佳答案

第42题:增值税的计算中，组成计税价格有()。

A.进口代理手续费

B.海关监管手续费

C.关税完税价格

D.增值税

正确答案:查看最佳答案

第43题:关于建筑材料采购招标的说法，错误的是()。

A.同类材料可以一次招标分期交货，投标人对应供货总量报价

B.不同材料分几个合同包一次招标，投标人可自主选择一个或几个合同包报价

C.一个合同包内含有几种类型的材料，允许投标人只针对其中一种类型材料报价

D.不同材料可以分阶段招标，投标人只针对本次招标报价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:同类材料.设备通常为一次招标分期交货，不同设备材料可以分阶段采购。每次招标时，可依据设备材料的性质只发1个合同包或分成几个合同包同时招标。投标人投标的基本单位是合同包，可以投1个或其中的几个合同包，但不能仅对1个合同包中的某几项进行投标。

第44题:《建设工程质量管理条例》规定，()对国家重大技术改造项目实施监督检查。

A.国务院发展计划部门

B.国务院建设主管部门

C.国务院经济贸易主管部门

D.国务院技术监督主管部门

正确答案:查看最佳答案

第45题:根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位的安全生产管理职责是()

A.发现存在安全事故隐患时，应要求施工单位暂时停止施工

B.委派专职安全生产管理人员对安全生产进行现场监督检查

C.发现存在安全事故隐患时，应立即报告建设单位

D.审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准

正确答案:查看最佳答案

第46题:在项目监理机构的组织形式中，职能部门与指挥部门易产生矛盾，信息传递路线长，不利于互通情报的组织形式是()。

A.直线职能制

B.职能制

C.直线制

D.矩阵制

正确答案:查看最佳答案

第47题:按照控制信息的来源，可将控制分为()。

A.事前控制和事后控制

B.前馈控制和反馈控制

C.开环控制和闭环控制

D.主动控制和被动控制

正确答案:查看最佳答案

第48题:根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的()。

A.2%

B.3%

C.5%

D.10%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人应提交规定金额的投标保证金，数额不得超过招标项目估算价的2%。

第49题:在实践中，往往把()阶段作为投资控制的重要阶段。

A.初步设计

B.方案设计

C.施工图设计

D.施工

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:在对建设工程进度进行全过程控制时，应注意以下问题:()。

A.在工程建设的早期就编制进度计划

B.在编制进度计划时充分考虑各阶段工作之间的合理搭接

C.在保证进度目标的前提下，将对投资目标和质量目标的影响减少到最低程

D.对整个建设工程所有工作内容都进行控制

E.抓好关键线路的进度控制

正确答案:查看最佳答案

第51题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于指示的说法，正确的有()

A.工程师可作出口头指示

B.工程师助手可作出口头指示

C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示

D.工程师未及时补发书面指示，承包商应要求书面确认口头指示

E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求，应视为确认了口头指示

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示，但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示，承包商也应遵照执行，并在事后及时补发书面指示。

第52题:《建设工程质量管理条例》规定，建设单位不得()。

A.委托该工程的设计单位进行施工监理

B.任意压缩合理工期

C.迫使承包方以低于成本的价格竞标

D.要求设计单位或施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量

E.明示或暗示设计单位或施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程

正确答案:查看最佳答案

第53题:非计划性风险自留可能由下列原因产生:()。

A.缺乏风险意识

B.风险评价失误

C.风险决策延误

D.风险决策实施延误

E.非基金储备不足

正确答案:查看最佳答案

第54题:对监理规划内容中人员配备方案应从以下几方面审核:()。

A.专业满足程度

B.人员数量的满足程度

C.专业人员不足时采取的措施是否恰当

D.派驻现场人员计划表

E.职称结构

正确答案:查看最佳答案

第55题:材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有()。

A.双方签订的采购合同

B.施工合同对材料的要求

C.合同约定的质量标准

D.合同未约定的推荐性质量标准

E.双方当事人共同封存的样品

正确答案:查看最佳答案

参考解析:验收依据包括:1.双方签订的采购合同;2.供货方提供的发货单.计量单.装箱单及其他有关凭证;3.合同内约定的质量标准，应写明执行的标准代号.标准名称;4.产品合格证.检验单;5.图纸.样品或其他技术证明文件;6.双方当事人共同封存的样品。

第56题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人建议书应包括的内容有()。

A.工程设计方案

B.工程施工方案

C.工程分包方案

D.工程报价清单

E.工程质量标准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，包括承包人的工程设计方案和设备方案的说明;分包方案;对发包人要求中的错误说明等内容。

第57题:在一个组织中，下列哪句话是正确的()。

A.有职位就有职权

B.有职权就有职位

C.有职权就有职责

D.有职责就有职权

E.有职责就有职位

正确答案:查看最佳答案

第58题:通过定量方法进行风险评价的作用主要表现在:()。

A.更准确地认识风险

B.降低风险发生的概率

C.建立最终风险清单

D.保证目标规划的合理性和计划的可行性

E.合理选择风险对策，形成最佳风险对策组合

正确答案:查看最佳答案

第59题:FIDIC《施工合同条件》规定，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验，对此正确的处理方式是()。

A.不能正常进行竣工试验达到14天以上，工程师应颁发接收证书

B.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，应补充进行竣工试验

C.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，补充进行竣工试验后颁发接收证书

D.补检试验的全部费用应补偿给承包商

E.竣工试验表明工程未达到合同约定的质量标准，雇主应当拒绝接收

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到14天以上，为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益，规定工程师应颁发接收证书。D项，补检试验比正常竣工试验多出的费用应补偿给承包商。E项，针对未能通过竣工试验的情形，FIDIC《施工合同条件》增加了雇主可以折价接收工程的情况。

第60题:进度控制的具体措施有()。

A.技术措施

B.组织措施

C.经济措施

D.激励措施

E.合同措施

正确答案:查看最佳答案

第61题:在下列内容中，属于建设工程目标控制组织措施的是()。

A.审查施工组织设计

B.落实目标控制的组织机构和人员

C.明确目标控制人员的任务

D.选择最佳的建设工程组织管理模式

E.改善目标控制工作的流程

正确答案:查看最佳答案

第62题:CＭ模式主要适用于以下情况:()。

A.投资因素最为重要的建设工程

B.进度因素最为重要的建设工程

C.质量因素最为重要的建设工程

D.设计变更可能性较大的建设工程

E.因总的范围和规模不确定而无法准确定价的建设工程

正确答案:查看最佳答案

第63题:根据代理权产生的依据不同，代理可分为()。

A.招标代理

B.委托代理

C.法定代理

D.追加代理

E.指定代理

正确答案:查看最佳答案

第64题:风险型CM承包商对雇主委托范围的工作，()。

A.可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施

B.不得自己承担部分施工任务

C.应当全部由分包商实施

D.自己施工部分在cm工作范围内

E.自己施工部分不在cm工作范围内

正确答案:查看最佳答案

参考解析:CM承包商对雇主委托范围的工作，可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施。但自己施工部分属于施工承包，不在CM工作范围内。

第65题:根据《标准施工招标文件》，关于综合评估法评标的说法，正确的有()。

A.适用于招标人对招标项目的技术.性能有专门要求的招标项目

B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人

C.评审的综合评分相等时，投标报价最接近标底的优先

D.初步评审分为形式评审.资格评审和响应性评审三个方面

E.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，综合评分相等时，以投标报价低的优先;投标报价也相等的，由招标人自行确定。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。

第66题:建设工程监理的作用主要表现在:有利于()。

A.提高建设工程投资决策科学化水平

B.促进工程建设领域管理体制的改革

C.规范工程建设参与各方的建设行为

D.促使承建单位保证建设工程质量和使用安全

E.实现建设工程投资效益最大化

正确答案:查看最佳答案

第67题:关于投标人资格审查的说法，正确的有()。

A.本标段的监理人不能参加施工投标

B.由招标人进行资格审查

C.财产被接管不是否决投标资格的理由

D.类似项目业绩应当是资格审查的内容

E.资格审查一般采用合格制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项A.C均属于拒绝作为资格预审申请人的12种情况的单位之一。资格预审时，由资格审查委员会进行资格审查，资格后审时由评标委员会进行资格审查。资格审查委员会按照初步审查和详细审查两个阶段依次进行。详细审查的主要审查内容包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制，应在前附表中注明。

第68题:根据FIDIC《施工合同条件》，为了不损害承包商的合法利益，关于指定分包商的说法，正确的有()。

A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定

B.承包商对指定分包商的违约不承担责任

C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出

D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费

E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项A，指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作，通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工，需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。选项C，给指定分包商支付的工程款，从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费.税金.风险费的暂定金额内支出。

第69题:可能对基层监理人员产生矛盾命令的监理组织形式是()监理组织。

A.按子项目分解的

B.按建设阶段分解的

C.职能制

D.直线职能制

E.矩阵制

正确答案:查看最佳答案

第70题:与平行发包或陆续发包方式相比，对发包人而言，建设项目总承包模式的优点包括()。

A.简化了对设计.招标.实施过程管理的工作内容

B.采用固定工期.固定费用方式，建设的预期目标容易实现

C.最大程度保证设计方案最优

D.减少了设计变更和承包人的索赔

E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总承包方式的优点:单一的合同责任;固定工期.固定费用;可以缩短建设周期;减少设计变更;减少承包人的索赔。总承包方式的缺点:设计不一定是最优方案;减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。

第71题:关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有()。

A.项目建议书应由承包人完成

B.设计依据的标准应由发包人提出

C.发包人应为设计人提供现场服务

D.设计合同的违约金属于法定而无须约定

E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料，包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任，包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式，约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。

第72题:某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同，下列说法正确的有()。

A.属于非即时买卖合同

B.试用期内可以拒绝购买

C.试用的前提是支付价款或者提供担保

D.试用期只能由法律规定，当事人不能约定

E.试用期届满，采购人对是否购买未表示的视为购买

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物.认可后再支付价款的交易。D项，试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间。

第73题:保险作为风险转移的方式之一，其缺点是()。

A.转移代价高

B.机会成本增加

C.保险谈判较为困难

D.可能转移失败

E.投保人可能心理麻痹而疏于损失控制计划

正确答案:查看最佳答案

第74题:根据NEC《工程施工合同》，关于合同风险预警机制“早期警告”的说法，正确的是()。

A.项目经理遇有风险事件可以向对方发出早期警告

B.承包商可以提出召开早期警告会议

C.承包商负责记录早期警告会议建议或决定

D.雇主主持早期警告会议

E.地方行政机关代表可以受邀参加早期警告会议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当项目经理或承包人任一方发现有可能影响合同价款.推迟竣工或削弱工程的使用功能的情况时，应立即向对方发出早期警告。项目经理和承包商都可以提出召开早期警告会议，并在对方同意后邀请其他方出席，可能包括分包商.供应商.公用事业部门.地方行政机关代表或雇主。早期警告会议应该由项目经理主持。项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，会后发给承包商。

第75题:从项目监理机构的角度出发，属于近外层关联单位的有()。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.**主管部门

E.工程毗邻单位

正确答案:查看最佳答案

第76题:《建设工程质量管理条例》规定的质量责任主体，包括()。

A.县级以上建设主管部门

B.建设单位

C.勘察.设计单位

D.施工单位

E.工程监理单位

正确答案:查看最佳答案

第77题:我国对建设工程设计单位实行资质管理制度，工程设计资质包括()。

A.综合资质

B.行业资质

C.专业资质

D.专项资质

E.劳务资质

正确答案:查看最佳答案

第78题:建设工程监理实施原则有:()。

A.经济效益原则

B.权责一致原则

C.总监理工程师负责原则

D.公正.独立.自主原则

E.严格监理，热情服务原则

正确答案:查看最佳答案

第79题:在下列内容中，属于施工阶段进度控制任务的是()。

A.审查施工单位的施工组织设计

B.审查施工单位的施工进度

C.协调各单位关系

D.预防并处理好工期索赔

E.审查确认施工分包单位

正确答案:查看最佳答案