2022年河南省郑州土建监理工程师在线模拟模拟习题

原标题：2022年河南省郑州土建监理工程师在线模拟模拟习题

监理工程师考试即将开始，建工帮APP及微信公众号：建题帮为大家整理了监理工程师的历年考试真题及最新模拟题库，大家可以在这里了解一下监理工程师的题型以及考试趋势变化，方便您更好的了解监理工程师考试，积极备考。

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:开展建筑活动的主要依据是()。

A.合同主体

B.合同内容

C.合同客体

D.合同程序

正确答案:查看最佳答案

第1题:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是()。

A.项目经理的任职资格

B.主要技术负责人的施工管理业绩

C.各专业人员数量的合理性

D.资源配置计划的合理性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审，内容包括施工组织设计.项目管理机构.投标报价和其他因素4个方面。其中，施工组织设计的评审重点:内容完整性和编制水平;施工方案与技术措施的合理性;质量管理体系的可靠性和针对性;环境保护管理体系与措施的完整性和有效性;工程进度计划与措施的科学性和合理性;资源配备计划的合理性。(选项D)项目管理机构的评审重点:项目经理.主要技术负责人的任职资格及以往的工程施工管理业绩表明能胜任本项目的工作;其他主要人员的配备是否合理，本项目施工涉及的专业能全覆盖。(选项A.B.C)

第2题:依据《中华人民共和国合同法》的规定，出现()订立的合同，当事人可以向人民法院起诉请求变更合同。

A.对方有过错

B.损害国家利益

C.一方以胁迫手段

D.损害当事人利益

正确答案:查看最佳答案

第3题:下列选项中，不属于要约邀请的是()。

A.价目表的寄送

B.招标公告

C.投标书

D.招股说明书

正确答案:查看最佳答案

第4题:施工过程中，工程师的检查检验影响了承包人施工的正常进行，如检查检验合格时，应由()。

A.承包人承担影响正常施工的费用

B.发包人支付影响正常施工的追加合同价款，相应顺延工期

C.承包人只给予发包人顺延相应工期

D.发包人和承包人共同承担责任

正确答案:查看最佳答案

第5题:施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是()。

A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延

B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延

C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延

D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第6题:合同众多的分类中，()的目的在于确立合同的生效时间。

A.诺成合同

B.计划合同

C.要式合同

D.主合同

正确答案:查看最佳答案

第7题:“评标价”是指()。

A.标底价格

B.中标的合同价格

C.投标书中标明的报价

D.以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值

正确答案:查看最佳答案

第8题:根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在()。

A.与中标人签订书面合同后的15日内

B.与中标人签订书面合同后的5日内

C.招投标结束后的30日内

D.招投标结束后的15日内

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

第9题:关于抵押的说法，正确的是()。

A.抵押物只能由债务人提供

B.正在建造的建筑物可用于抵押

C.提单可用于抵押

D.抵押物应当转移占有

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是担保方式。选项A错误，债务人或者第三人都可以提供抵押物；选项C错误，提单可用于质押；选项D错误，抵押物不转移占有。参见教材P11。

第10题:承包人提出索赔要求时，应当向监理人递交()。

A.索赔意向通知书

B.索赔通知书

C.索赔意向通知书和索赔通知书

D.索赔意向通知书或索赔通知书

正确答案:查看最佳答案

第11题:某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件，招标人对该优惠条件的正确处理是()。

A.接受该优惠条件

B.接受该优惠条件，但在评标时仅作参考

C.拒绝接受该优惠条件

D.将该投标人的投标按废标处理

正确答案:查看最佳答案

第12题:施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，施工合同专用条款的解释顺序应在()。

A.施工合同通用条款之后

B.中标通知书之前

C.投标书之前

D.工程量清单之前

正确答案:查看最佳答案

第13题:下列有关监理人对索赔作出处理的说法中，正确的是()。

A.有权直接单独确定索赔处理结果

B.酌情与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见

C.在收到索赔通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人

D.承包人必须执行监理人的索赔处理结果

正确答案:查看最佳答案

第14题:某国外设备投标的到岸价为300万美元，评审供货范围偏差增加评标价4万美元，商务偏差调整值为+2.5%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为()万美元。

A.7.5

B.11.5

C.13.0

D.20.5

正确答案:查看最佳答案

参考解析:价格调整额=供货范围偏差调整额+商务偏差调整额+技术偏差调整额=4+300×2.5%+300×3%=20.5万美元。

第15题:设计施工总承包合同中，关于保险责任的说法，错误的是()。

A.如果承包人未按合同约定办理保险，发包人可代为办理，费用由发包人承担

B.承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保

C.承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保

D.发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保

正确答案:查看最佳答案

第16题:制定工程材料设备采购招标工作方案时，分阶段招标的计划应以()为关键约束条件。

A.最大限度减少资金时间价值

B.到货时间满足施工进度计划

C.采购资金落实到位情况

D.保证库存周期最短

正确答案:查看最佳答案

第17题:根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定J竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将()作为支付计算的价格指数。

A.两个价格指数中的较高者

B.两个价格指数中的均值

C.两个价格指数中的较低者

D.两个价格指数按约定**的均值

正确答案:查看最佳答案

第18题:某设备制造订购合同，约定订购方先支付合同总价10％作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化，故未按时支付预付款，是订购方行使的()。

A.同时履行抗辩权

B.后履行抗辩权

C.先履行抗辩权

D.合同中止履行的权利

正确答案:查看最佳答案

第19题:关于设计文件变更的说法，正确的是()。

A.监理人可修改施工承包人发现的设计图纸错误

B.发包人可要求监理人修改不重要的设计

C.监理人发现的设计图纸错误应通过发包人要求设计人修改

D.设计审批部门对设计文件不审批的风险由设计人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，经过批准的设计文件不得随意变更，发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。B项，如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察.设计单位修改，经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。D项，发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险。

第20题:建筑工程合同主体一般只能是()。

A.公民

B.法人

C.其他组织

D.公民和法人

正确答案:查看最佳答案

第21题:(1)根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，下列合同责任中，属于设备采购合同伴随服务的是()。

A.提供维修所需的工具

B.交付设备

C.提供设备必要的包装

D.提供设备的易损备件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是伴随服务。合同专用条款与技术规格中约定有附加服务，卖方可能被要求提供下列中的任一项服务或所有的服务:实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行；(2)提供货物组装和/或维修所需的工具；(3)为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；(4)在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；(5)在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装.试运行.运行.维护和修理对买方人员进行培训。参见教材P136。

第22题:某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订的合同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为()。

A.4月30日

B.5月5日

C.5月15日

D.6月14日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，截止时间根据招标项目的情况由招标文件规定。招标人应在有效期内完成评标.定标.签订合同的全部工作。

第23题:土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，则需要承包人应承担的是()。

A.其中6天的不利气候条件风险

B.其余9天的不利气候条件风险

C.停工15天的工期延误

D.停工15天造成的费用损失

正确答案:查看最佳答案

第24题:合同法律关系的产生.变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是()。

A.社会动乱影响施工进度

B.恶劣气候影响施工安全

C.图纸设计错误导致的工程返工

D.地震灾害导致施工暂停

正确答案:查看最佳答案

第25题:根据《标准施工招标文件》，“投标人须知前附表”的目的是()。

A.列明“通用合同条款”

B.明确“投标人须知”正文中的未尽事宜

C.明确“投标人须知”的修改内容

D.列明评标的方法和因素

正确答案:查看最佳答案

参考解析:“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜。“评标办法前附表”用于详细列明资格审查和评标的全部方法.因素.标准和程序。

第26题:合同履行的前提和依据是()。

A.有效的合同

B.合同法

C.诚实信用原则

D.合同生效

正确答案:查看最佳答案

第27题:以下关于合同形式欠缺的法律后果的表述，错误的是()。

A.在没有履行行为之前，合同的形式不符合要求，则合同未成立

B.采用书面形式订立合同的，在签字盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立

C.如果在形式上不符合要求，但当事人已经有了交易事实，再强调合同形式就失去了意义

D.法律.行政法规规定或当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式，一方已经履行了主要义务，即使对方不接受，该合同仍然成立

正确答案:查看最佳答案

第28题:当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，在履行义务或采取适当补救措施后，对方还有其他损失的，()。

A.不需承担赔偿责任

B.应承担赔偿责任

C.双方共同承担

D.由仲裁机构仲裁解决承担责任问题

正确答案:查看最佳答案

第29题:某项目拟完工程计划投资为50万元，已完工程实际投资为65万元，已完工程计划投资60万元，则进度偏差为()。

A.15万元

B.5万元

C.-57万元

D.-10万元

正确答案:查看最佳答案

第30题:建设工程施工过程中，实施暴(同音字)破作业，在放射.毒害性环境中施工，以及使用毒害性.腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前()天内以书面形式通知工程师，并提出相应的防护措施。

A.7

B.14

C.15

D.30

正确答案:查看最佳答案

第31题:可变更的合同在变更前属于()合同。

A.有效合同

B.无效合同

C.效力待定合同

D.已经成立但未生效合同

正确答案:查看最佳答案

第32题:建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是()。

A.按工程实际损失计算赔偿

B.扣除合同约定的全部监理酬金

C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额

D.应当双倍返还定金

正确答案:查看最佳答案

第33题:为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行的是()。

A.技术设计招标

B.施工图设计招标

C.全过程设计招标

D.初步设计招标

正确答案:查看最佳答案

第34题:采购大宗建筑材料或定型批量生产的中小型设备属于()。

A.承揽合同

B.买卖合同

C.采购合同

D.供应合同

正确答案:查看最佳答案

第35题:技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是()。

A.评标委员会检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改

B.投标人在澄清问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明

C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人

D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:第二阶段招标，投标人按招标文件的要求报送分别包封的“修改技术标”和“商务标”。凡在第一阶段被淘汰的标书，不允许投标人修改后再参加第二次投标。评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改，对投标书中的不明确之处，召开澄清问题会要求投标人予以说明，并形成书面文件作为投标书的组成部分。开启技术标被选中的投标人的商务标;技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人。

第36题:采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是()。

A.项目总报价

B.分部分项工程报价

C.对某些量化因素进行价格折算后的总价

D.投标人优惠后的总价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采用经评审的最低投标价法评标时，按照预定的评标规则，将投标报价之外的部分评审要素进行价格量化，根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上扣减或增加一定金额，最终形成评标价，评标价最低的投标书为最优。

第37题:承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，()。

A.应征得业主同意

B.可不经过业主同意

C.自行决定后通知业主

D.自行决定后通知监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第38题:下列说法错误的是()

A.工程师是受业主聘用的

B.工程师属于业主与承包商之间签订的合同中的一方

C.工程师无权改变合同

D.工程师无权解除合同规定的承包商的任何义务

正确答案:查看最佳答案

第39题:所有的施工合同价款都必须在()中注明。

A.中标通知书

B.协议书

C.投标书

D.招标书

正确答案:查看最佳答案

第40题:下列关于中标人选定原则的说法，不正确的是()。

A.设计招标应为设计方案最优者

B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者

C.施工招标为投标报价最低者

D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者

正确答案:查看最佳答案

第41题:通常委托监理合同中所称的“监理人”是指()。

A.项目监理机构

B.监理单位

C.总监理工程师

D.监理单位的法人

正确答案:查看最佳答案

第42题:施工合同文本规定，工程师未按规定参加某隐蔽工程的验收，工程隐蔽后，工程师提出重新检验要求，重要检验的结果为合格，重新检验造成的费用损失应当由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第43题:施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中，正确的是()。

A.费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延

B.费用由承包人承担，由此延误的工期可以顺延

C.费用由发包人承担，由此延误的工期不予顺延

D.费用由发包人承担，由此延误的工期可以顺延

正确答案:查看最佳答案

第44题:依据FIDIC《施工合同条件》有关动员预付款的规定，下列说法不正确的是()。

A.预付款的金额不少于合同价22％

B.要获得动员预付款，承包商应提供履约保函和预付款保函

C.预付款保函金额要大于预付款额

D.自承包商累计获得工程进度款达到合同总价(减去暂列金额)10％的月开始扣回预付款

正确答案:查看最佳答案

第45题:根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是()。

A.取得相应的执业资格证书

B.有依法成立的公司

C.具有中华人民共和国国籍

D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力

正确答案:查看最佳答案

第46题:关于投标中对投标文件质疑的说法，正确的是()。

A.投标人可以主动要求进行说明

B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容

C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明

D.投标人的说明应当采用书面形式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清.说明，也不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。投标人书面回答的澄清.说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。

第47题:为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是()。

A.项目法人责任制

B.招标投标制

C.工程监理制

D.合同管理制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程合同管理的目标。我国建设领域推行项目法人负责制.招标投标制.工程监理制和合同管理制。项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。参见教材P1。

第48题:在设计合同中，计算“设计期限”的开始时间是()。

A.合同签订日

B.设计人收到定金日

C.开始设计日

D.合同约定的时间

正确答案:查看最佳答案

第49题:接到采购方的书面异议通知后，供货方应在()天内，负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理意见。

A.5

B.7

C.10

D.14

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:根据《标准施工招标资格预审文件》，下列单位中，将被拒绝作为资格预审申请人的有()。

A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位

B.本标段的监理人

C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位

D.与招标人同属一个行政主管部门的单位

E.招标人不具备独立法人资格的附属机构

正确答案:查看最佳答案

第51题:根据9部委于2007年颁发的《标准施工招标文件》，标准施工招标文件的组成包括()。

A.评标办法

B.投标人须知

C.发包人提供的资料

D.图纸

E.发包人要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C.E项属于标准设计施工总承包招标文件的组成。

第52题:FIDIC施工合同条件中，业主向承包商提供支付保函()。

A.是在通用条件的条款中明确规定的

B.取决于业主主动选用

C.取决于承包商的要求

D.取决于融资机构的强制性规定

E.是在专用条件的条款中明确规定的

正确答案:查看最佳答案

第53题:风险型CM承包商对雇主委托范围的工作，()。

A.可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施

B.不得自己承担部分施工任务

C.应当全部由分包商实施

D.自己施工部分在cm工作范围内

E.自己施工部分不在cm工作范围内

正确答案:查看最佳答案

参考解析:CM承包商对雇主委托范围的工作，可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施。但自己施工部分属于施工承包，不在CM工作范围内。

第54题:根据《标准施工招标资格预审文件》，下列单位中，将被拒绝作为资格预审申请人的有()。

A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位

B.本标段的监理人

C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位

D.与招标人同属一个行政主管部门的单位

E.招标人不具备独立法人资格的附属机构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:拒绝作为资格预审申请人的情况，包括以下12种情况的单位:1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位;2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外;3)本标段的监理人;4)本标段的代建人;5)为本标段提供招标代理服务的;6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;9)被责令停业的;10)被暂停或取消投标资格的;11)财产被接管或冻结的;12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

第55题:进行地质勘察时，按照《建设工程勘察合同》范本的要求，应由发包人承担责任的情况包括()。

A.钻机动力的燃油费

B.钻探设备的进场费用

C.修建进入勘察现场临时道路的费用

D.雇用临时工人平整钻机平台场地的费用

E.地下钻探时切断发包人提供图纸中未标明市政供水管道修复的赔偿费

正确答案:查看最佳答案

第56题:关于工程设计招标范围的说法，正确的有()。

A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分

B.不能对施工图设计单独进行招标

C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标

D.可以采用分单项的设计任务发包招标

E.勘察与设计应当分开招标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标，对计划复杂而又缺乏经验的项目，在必要时还要增加技术设计阶段。一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行初步设计招标，而是由中标的设计单位承担初步设计任务。招标人应依据工程项目的具体特点决定发包的工作范围，可以采用设计全过程总发包的一次性招标，也可以选择分单项或分专业的设计任务发包招标。另外，招标人可以依据工程建设项目的不同特点，实行勘察设计一次性总体招标。

第57题:根据《建设工程委托监理合同》的规定()是监理人的权利。

A.选择施工总承包人的确认权与否决权

B.工程实际竣工日期的签认权

C.工程上使用的材料和施工质量的检验权

D.设计变更的审批权

E.工程款支付的审核和签认权

正确答案:查看最佳答案

第58题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于联合体承包的说法，正确的有()。

A.联合体协议经监理人确认后作为合同附件

B.联合体牵头人负责组织合协调联合体成员全面履行合同

C.承包人可根据需要自行修改联合体协议

D.联合体的组织合内容分工是重要的评标内容

E.承包人可根据需要自选调整联合体组成

正确答案:查看最佳答案

第59题:无权代理是指行为人无代理权而以他人名义进行民事.经济活动。无权代理情况包括()。

A.没有代理权而为代理行为

B.超越代理权限为代理行为

C.代理权终止为代理行为

D.表见代理

E.转代理

正确答案:查看最佳答案

第60题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有()。

A.适用于设计—施工一体化的总承包项目

B.适用于依法强制监理的项目

C.适用于所有招标项目

D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目

E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件。标准设计施工总承包招标文件适用于设计—施工一体化的总承包项目，适用于公开招标和邀请招标。参见教材P23。

第61题:如果承包人认为发包人提供的图纸和文件存在属于变更范围的情形，则下列说法正确的是()。

A.承包人应当向监理人提出书面变更建议后直接实施变更

B.承包人应当向监理人提出书面变更建议后等待监理人指示

C.承包人也可以经发包人同意后发出变更指示

D.监理人应当同意承包人提出的变更

E.监理人确认存在变更后，应在收到承包人书面变更建议后的14天内做出变更指示

正确答案:查看最佳答案

第62题:工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括()。

A.在原定设计范围内的内容，设计人根据设计审查结论进行必要的修改和调整补充

B.设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工

C.经过批准的设计文件确需修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改

D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批

E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经过批准的设计文件不得随意变更，发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察.设计单位修改，经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。

第63题:已履行项目审批手续的招标项目，开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。

A.招标文件

B.招标范围

C.招标方式

D.招标组织形式

E.中标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工招标概述。按照国家有关规定，已履行项目审批.核准手续的招标项目，还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。参见教材P24。

第64题:《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，其中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括()。

A.运至施工现场待安装设备的损害

B.承包人机械设备的损坏

C.停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用

D.施工人员的伤亡费用

E.工程所需的修复费用

正确答案:查看最佳答案

第65题:国有资金控股必须依法招标的项目，招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。

A.排名第一的中标候选人放弃中标

B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同

C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高

D.第一中标候选人未按招标文件要求提交合约保证金

E.第一中标候选人为接受招标人提出缩短工期要求

正确答案:查看最佳答案

第66题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于不可抗力的说法，正确的有()。

A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属

B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任

C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用

D.雇主承担不可抗力的风险责任

E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任，即以施工现场人员和财产的归属，发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属，即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用，因此对不可抗力的损害后果不承担责任，规定雇主承担风险责任，承包商受到损害的费用由雇主给予支付，延误的工期相应顺延。

第67题:关于投标预备会的说法，正确的有()。

A.投标预备会是法定的招标程序

B.投标预备会上应进行招标工程交底

C.投标预备会由工程监理单位组织召开

D.投标预备会应澄清投标人提出的质疑

E.投标预备会后投标人不得再提出质疑的问题

正确答案:查看最佳答案

第68题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计方的合同责任有()。

A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权

B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求

C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批

D.负责向发包人和施工单位进行设计交底

E.解决施工过程出现的设计问题

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项.C项属于发包人的合同责任。

第69题:FIDIC施工合同条件规定，属于业主的风险有()。

A.工程所在国军事政变的损失

B.放射性污染引起的损失

C.施工质量出现问题的损失

D.分包商的雇员因执行合同而引起的行为

E.一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用

正确答案:查看最佳答案

第70题:根据FIDIC《施工合同文件》，保证金在工程款颁发()后分次返还。

A.工程移交证书

B.工程接受证书

C.履约证书

D.缺陷责任期终止证书

E.工程保修书

正确答案:查看最佳答案

第71题:关于工程设计招标范围的说法，正确的有()。

A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分

B.不能对施工图设计单独进行招标

C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标

D.可以采用分单项的设计任务发包招标

E.勘察与设计应当分开招标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程设计招标概述。选项A，工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标。对计划复杂而又缺乏经验的项目，在必要时还要增加技术设计阶段；选项B，可以对施工图设计单独进行招标；选项E，招标人可以依据工程建设项目的不同特点，实行勘察设计一次性总体招标。参见教材P45。

第72题:《担保法》规定的担保方式为()

A.保证

B.保留

C.抵押

D.留置

E.定金

正确答案:查看最佳答案

第73题:合同生效应当具备的条件是()

A.当事人具有相应的民事权利能力

B.当事人具有相应的民事行为能力

C.意思表示真实

D.违反社会公共利益

E.不违反法律法规

正确答案:查看最佳答案

第74题:设计施工总承包合同模式下，关于设计审查的说法正确的是()。

A.发包人应自承包人提交设计文件之日起21天内完成审查

B.承包人需要修改已提交的设计文件，则提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

C.审查后认为不符合合同约定，则承包人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件已获同意

E.设计文件需**有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内向**有关部门报送设计文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起21天内完成审查。B.C项，审查期限均为重新起算。

第75题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于缺陷责任期及竣工后试验的说法，正确的有()。

A.承包人应负责缺陷责任期内工程的日常维护工作

B.竣工后试验应在缺陷责任期内进行

C.发包人应提前28天将竣工后试验的日期通知承包人

D.缺陷责任期内承包人有权进入工程现场修复工程缺陷

E.竣工后试验应按专用合同条款约定由发包人或承包人进行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。(选项A)发包人在使用过程中发现工程缺陷，由承包人负责修复，直至检验合格为止。(选项D)竣工后试验是指工程竣工移交后在缺陷责任期内投入运行期间，对工程的各项功能的技术指标是否达到合同规定要求而进行的试验。(选项B)发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。(选项C)竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行。(选项E)

第76题:建筑工程一切险的保险期终止时间可以是()之日。

A.工程动工

B.全部工程验收合格

C.工程所有人实际占有全部工程

D.施工合同约定的竣工

E.保修期满

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时，或实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时，以先发生者为准;但在任何情况下，不超过保险单列明的建筑期保险终止日。

第77题:《建设工程监理合同》应明确委托人的权利有()。

A.授予监理人权限的权利

B.委托监理工程重大事项的决定权

C.对工程承包人的选定权

D.对实施项目的监理控制权

E.有关各方的主持协调权

正确答案:查看最佳答案

第78题:根据标准施工合同通用条款的规定，不可抗力造成的损失应当由发包人与承包人分担，下列有关说法正确的是()。

A.永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担

B.发包人人员伤亡和其他财产损失由发包人承担

C.停工期间承包人应监理人要求照管工程的费用由承包人承担

D.承包人设备的损坏由承包人承担

E.不能按期竣工的，承包人应当支付逾期竣工违约金

正确答案:查看最佳答案

第79题:施工过程中发生安全事故后，承包人采取的措施一般包括()。

A.向发包人报告

B.及时采取减损措施

C.保护事故现场

D.妥善保管有关证据

E.通知有关部门

正确答案:查看最佳答案