黑龙江省二建法规在线考试模拟真题 134381***** 2022年1月27日 评论 我也要发布信息 内容摘要:黑龙江省二建法规在线考试模拟真题>>二级建造师考试即将开始,建题帮APP及微信公众号:建题帮为大家整理了二级建造师的历年考试真题及最新模拟题库,大家可以在这里了解一下二级建造师的题型以及考试趋势变化,方便您更好的了解二级建造师考试,积极备考。二级建造师考试题库汇总题目模拟考试二级建造师考试题库及答案进入模拟考试二级建造师历年考试题库进入模拟考试更多二级建造师题库汇总进入题库列表一.单选题(共有60题,只有一个正确答案,错选不得分)第 原标题:黑龙江省二建法规在线考试模拟真题 黑龙江省二建法规在线考试模拟真题>>二级建造师考试即将开始,建题帮APP及微信公众号:建题帮为大家整理了二级建造师的历年考试真题及最新模拟题库,大家可以在这里了解一下二级建造师的题型以及考试趋势变化,方便您更好的了解二级建造师考试,积极备考。二级建造师考试题库汇总题目模拟考试二级建造师考试题库及答案进入模拟考试二级建造师历年考试题库进入模拟考试更多二级建造师题库汇总进入题库列表一.单选题(共有60题,只有一个正确答案,错选不得分)第题:在财产保险合同中,保险合同的转让应当通知(),经其同意继续承保后,依法转让合同。A.被保险人B.保险人C.受益人D.投保人正确答案:查看最佳答案参考解析:本题考核的是财产保险合同。财产保险合同是以财产及其有关利益为保险标的的保险合同。在财产保险合同中,保险合同的转让应当通知保险人,经保险人同意继续承保后,依法转让合同。第1题:根据《建筑企业资质管理规定》,关于施工企业资质证书的说法,正确的是()。A.资质许可机关未在企业资质证书有效期届满前作出是否准予延续资质证书决定的,视为不准予延续B.企业发生合并.分立.重组以及改制等事项,可以直接承继原施工企业资质C.资质证书有效期届满,未依法申请延续的,资质许可机关应当撤回其资质证书D.项目未取得施工许可证,施工企业擅自施工的,资质许可机关不予批准该施工企业的资质升级申请和增项申请正确答案:查看最佳答案参考解析:资质许可机关应当在建筑业企业资质证书有效期届满前作出是否准予延续的决定;逾期未作出决定的,视为准予延续。所以A错误。企业发生合并.分立.重组以及改制等事项,需承继原建筑业企业资质的,应当申请重新核定建筑业企业资质等级。所以B错误。资质证书有效期届满,未依法申请延续的,资质许可机关应当依法注销建筑业企业资质。所以C错误。第2题:某施工承包商与设备租赁公司签订了施工机械租赁合同,则承包商应要求该设备租赁公司提供下列选项中除()之外的文件。A.生产厂家的制作许可证B.出厂的产品合格证明C.机械燃油消耗定额证明D.具有资质检验检测机构出具的安全性能检测合格证明正确答案:查看最佳答案参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定,出租的机械设备和施工机具及配件,应当具有生产(制造)许可证.产品合格证。出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测,在签订租赁协议时,应当出具检测合格证明。禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件。第3题:某建筑工程因故中止施工已满一年,在恢复施工前,建设单位已领取的施工许可证应当()A.申请延期B.自行废止C.报发证机关核验D.重新更换正确答案:查看最佳答案参考解析:中止施工满1年的工程恢复,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。第4题:甲.乙因合同纠纷申请仲裁。甲.乙各选定一名仲裁员,首席仲裁员由甲.乙共同选定。仲裁庭合议时产生两种不同意见,仲裁庭应当()作出裁决。A.按首席仲裁员的意见B.提请仲裁委员会主任C.提请仲裁委员会D.按多数仲裁员的意见正确答案:查看最佳答案参考解析:独任仲裁庭审理的案件由独任仲裁员作出仲裁裁决,合议仲裁庭审理的案件由三名仲裁员集体作出仲裁裁决。裁决应当按照多数仲裁员的意见作出,少数仲裁员的不同意见可以记人笔录。仲裁庭无法形成多数意见时,按照首席仲裁员的意见作出。所以当仲裁庭产生两种不同的意见时,裁决应当首先按多数仲裁员的意见作出。第5题:关于招标价格的说法,正确的是()。A.招标时可以设定最低投标限价B.招标时应当编制标底C.招标的项目应当采用工程量清单计价D.招标时可以设定最高投标限价正确答案:查看最佳答案参考解析:A错误,招标人不得规定最低投标限价。B错误,招标人可以自行决定是否编制标底。C错误,全部使用国有资金投资或者以国有资金投资为主的建筑工程,应当采用工程量清单计价;非国有资金投资的建筑工程,鼓励采用工程量清单计价。工程量清单应当依据国家制定的工程量清单计价规范.工程量计算规范等编制。工程量清单应当作为招标文件的组成部分。D正确,招标人设有最高投标限价的,应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。P78第6题:建造师采用弄虚作假的手段取得《注册建造师继续教育证书》。一经发现,其将承担的法律责任是()。A.给予警告B.撤销注册证书C.取消继续教育记录D.处1万元以上3万元以下罚款正确答案:查看最佳答案参考解析:对于采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的,一经发现,立即取消其继续教育记录,并记入不良信用记录,对社会公布。第7题:对于依法必须进行招标的工程建设项目,排名视为第一的中标候选人(),招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。A.与招标代理机构串通B.提供虚假资质证明C.因不可抗力提出不能履行合同D.向评标委员会成员行贿正确答案:查看最佳答案参考解析:《招标投标法实施条例》规定,国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力不能履行合同.不按照招标文件要求提交履约保证金,或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标。第8题:勘察.设计单位允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的,责令改正,没收违法所得,对勘察.设计单位处合同约定的()的罚款。A.合同价款2%以上4%以下B.合同价款4%以上8%以下C.勘察费和设计费酬金1倍以上2倍以下D.勘察费和设计费酬金2倍以上4倍以下正确答案:查看最佳答案参考解析:本题考核的是承包单位违法行为应承担的法律责任。勘察.设计.施工.工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的,责令改正,没收违法所得,对勘察.设计单位和工程监理单位处合同约定的勘察费.设计费和监理酬金1倍以上2倍以下的罚款;对施工单位处工程合同价款2%以上4%以下的罚款;可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。第9题:建设用地使用权自()时设立。A.土地交付B.转让C.登记D.支付出让金正确答案:查看最佳答案参考解析:建设用地使用权自登记时设立第10题:某工程在缺陷责任期内发现质量缺陷,经鉴定该缺陷是由于承包人原因造成的。则下列有关承包人责任和费用承担的说法中,错误的是()。A.承包人应负责维修,并承担鉴定及维修费用B.承包人不维修也不承担费用,发包人可按合同约定扣除保证金,并由承包人承担违约责任C.承包人维修并承担相应费用后,免除其对工程的一般损失赔偿责任D.承包人不维修而愿承担费用的,发包人可负责组织维修,并按约从保证金中扣除费用正确答案:查看最佳答案参考解析:根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》的相关规定:缺陷责任期内,由承包人原因造成的缺陷,承包人应负责维修,并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用,发包人可按合同约定扣除保证金,并由承包人承担违约责任。承包人维修并承担相应费用后,不免除对工程的一般损失赔偿责任。故选项C正确。第11题:某房地产开发公司拟在某市旧城区一地块上开发住宅小区工程项目,建设工程合同价格为2000万元,工期为18个月。按照国家有关规定,该开发公司应当向工程所在地的区**建设局申请领取施工许可证。申请领取施工许可证的时间最迟应当在()。A.确定施工单位前B.住宅小区工程开工前C.确定监理单位前D.住宅小区工程竣工验收前正确答案:查看最佳答案参考解析:根据《建筑法》第7条规定,建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民**建设行政主管部门申请领取施工许可证。第12题:关于财产保险合同的说法,正确的是()。A.保险合同不可以转让B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性D.被保险人应当与投保人一致正确答案:查看最佳答案第13题:关于定金的说法,正确的是()。A.债务人履行债务后,定金不可抵作价款B.订金与定金的法律效果相同C.定金超过合同金额的20%,则定金无效D.定金的法律性质是担保正确答案:查看最佳答案参考解析:当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后,定金应当抵作价款或者收回。定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的20%。第14题:在建设工程竣工验收后,向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案的主体是()。A.施工单位B.建设单位C.设计单位D.监理单位正确答案:查看最佳答案参考解析:《建设工程质量管理条例》规定,建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定,及时收集.整理建设项目各环节的文件资料,建立健全建设项目档案,并在建设工程竣工验收后,及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。第15题:施工企业购买材料设备后交付承运人运输,未按约定给付承运费用时,承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物,承运人行使的是()。A.抵押权B.质权C.留置权D.所有权正确答案:查看最佳答案参考解析:本题考查的是留置权。留置权是基于保管合同.仓储合同.运输合同.加工承揽合同发生的债权。第16题:根据《民法总则》,施工单位的项目经理属于施工单位的()。A.委托代理人B.法定代理人C.指定代理人D.职务代理人正确答案:查看最佳答案参考解析:本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。项目经理部无独立法人资格,项目经理与施工单位之间是一种委托代理关系,所以选项A正确。第17题:关于建设工程竣工验收,正确的是()。A.建设工程竣工验收应当由建设工程质监站组织,建设.设计.施工.监理单位参加B.施工单位申请建设工程竣工验收时应当已经完成设计和合同约定的主要内容,并提交质量保证金C.建设单位应当对配套建设的环境保护设施进行竣工验收,编制验收报告并依法向社会公开D.不符合节能强制性标准的建筑工程,已经建成的,2年内不得投入生产.使用正确答案:查看最佳答案第18题:小李应聘到建筑施工企业,双方于6月10日签订为期三年的劳动合同,其中约定试用期3个月,次日合同开始履行。8月17日,王某拟解除劳动合同,则()。A.必须取得用人单位同意B.口头通知用人单位即可C.应提前3日以书面形式通知用人单位D.应提前30日以书面形式通知用人单位正确答案:查看最佳答案参考解析:在试用期内,劳动者提前3日以书面形式通知用人单位,可以解除劳动合同。转正以后劳动者须提前30日一书面形式通知用人单位,可以解除劳动合同。本题中试用期为3个月,则转正时间为9月10日,王某8月17日解除劳动合同,处于试用期内,提前3日以书面形式通知用人单位。第19题:劳动者解除劳动合同,应当提前()以书面形式通知用人单位。A.7日B.10日C.30日D.60日正确答案:查看最佳答案参考解析:《劳动合同法》第37条规定,劳动者提前30日以书面形式通知用人单位,可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前3日通知用人单位,可以解除劳动合同。第20题:依据《建设工程质量管理条例》,工程承包单位在()时,应当向建设单位出具质量保修书。A.工程价款结算完毕B.施工完毕C.提交工程竣工验收报告D.竣工验收合格正确答案:查看最佳答案参考解析:《建设工程质量管理条例》第39和第2款规定,"建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时,应当向建设单位出具质量保修书,质量保修书中应当明确建设工程的保修范围,保修期限和保修责任"第21题:某有独立请求权的第三人,因不能归责于本人的事由未参加诉讼,生效判决的部分内容错误,损害其民事权益,则该第三人行使撤销之诉的法定期间是()月。A.6B.12C.18D.24正确答案:查看最佳答案第22题:下列法律后果中,属于民事责任承担方式的是()。A.解除合同B.继续履行C.罚款D.合同无效正确答案:查看最佳答案参考解析:民事责任包括违约责任和侵权责任,其中违约责任包括:继续履行;采取补救措施;赔偿损失;违约金;定金。侵权责任包括:停止侵害;排除妨碍;消除危险;返还财产;恢复原状;修理.重做.更换;消除影响恢复名誉;赔礼道歉。P35第23题:根据《物权法》,住宅建设用地使用权期间届满的,()。A.自动续期B.依法办理手续后续期C.自动消灭D.由主管部门注销正确答案:查看最佳答案参考解析:本题考查的是与土地相关的物权。住宅建设用地使用权期间届满的,自动续期。第24题:根据《建设工程安全生产管理条例》,施工起重机械和整体提升脚手架.模板等自升式架设施安装完毕后,应当由(),并出具合格证明。A.安装单位质检合格B.建设单位检查验收C.建设行政主管部门检查验收D.监理单位检查验收正确答案:查看最佳答案参考解析:本题考查的是施工现场安全防护和安全费用的规定。参见教材P215第25题:下列关于工程质量保证金的说法,正确的有()。A.保修期到期后,承包人可以向发包人请求返还质量保证金B.质量保证金不得超过合同总额的5%C.缺陷责任期和保修期的法律含义相同D.承包人已提交履约保证金的,发包人不得同时预留质量保证金正确答案:查看最佳答案第26题:根据>,施工单位的相关人员未经安全教育培训或考核不合格即从事相关工作的,应责令限改正,逾期未改正的,责令停业整顿,下列人员中,属于“相关人员”范围的是()A.安全员B.资料员C.材料员D.标准员正确答案:查看最佳答案第27题:根据《工伤保险条例》,职工因工致残,应当保留劳动关系,退出工作岗位的伤残等级范围是()伤残。A.九级至十级B.七级至八级C.五级至六级D.一级至四级正确答案:查看最佳答案参考解析:劳动者因工致残被鉴定为1级至4级伤残的,即丧失劳动能力的,保留劳动关系,退出工作岗位,用人单位不得终止劳动合同。第28题:关于勘察.设计单位相关的质量责任和义务表述正确的选项是()A.按照法律.法规和工程建设强制性标准进行设计B.指定建筑材料.专用设备.工艺生产线的生产广.供应商以保证材料的供应C.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,无需标注工程合理使用年限D.依法联合施工单位进行安全技术交底正确答案:查看最佳答案参考解析:勘察.设计单位相关的质量责任和义务包括以下内容:(1)依法承揽工程的勘察.设计业务;(2)勘察.设计必须执行强制性标准;(3)勘察单位提供的勘察成果必须真实.准确;(4)设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,注明工程合理使用年限;(5)除有特殊要求的建筑材料.专用设备.工艺生产线等外,设计单位不得指定生产厂.供应商。(6)依法对设计文件进行技术交底,设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。(7)依法参与建设工程质量事故分析;(8)承担违法行为应承担的法律责任。所以该题中,只有A表述正确;D项中,施工单位进行的安全技术交底与设计单位进行的设计文件技术交底的概念.意义等均不同,不能混为一谈。第29题:28岁女工张某已经怀孕4个月,可以对其进行的工作安排有()。A.安排其从事高处.低温.冷水作业B.安排其从事矿山井下.国家规定的第四级体力劳动强度的劳动C.安排其延长工作时间和夜班劳动D.安排其从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动正确答案:查看最佳答案参考解析:《劳动法》规定,禁止安排女职工从事矿山井下.国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排妇女在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动以及其他孕妇禁忌从事的活动。禁止安排怀孕7个月以上的女职工,延长工作时间和夜班劳动,不适于该条的。第30题:甲公司将项目发包给乙公司,乙公司将项目转包给包工头丙某。工程竣工验收合格后,甲公司拖欠乙公司500万元,乙公司拖欠丙某600万工程款。现丙某打算直接起诉甲公司,则以下说法正确的是()。A.丙某不得起诉甲公司,法院不宜受理。B.法院应当受理,并应当将乙公司追加为本案当事人C.丙某可以向甲公司主张500万元D.丙某可以向甲公司主张600万元正确答案:查看最佳答案参考解析:本题考查的是禁止无资质或越级承揽工程的规定。选项A,丙某可以起诉甲公司;选项B,法院应当受理,并可以将乙公司追加为本案当事人;选项D,丙某可以向甲公司主张500万元。第31题:《安全生产许可证条例》规定,除中央管理的建筑施工企业外,建筑施工企业安全许可证由()颁发和管理。A.县级以上人民**B.县级以上人民**建设主管部门C.省。自治区。直辖市人民**D.省。自治区。直辖市人民**建设主管部门正确答案:查看最佳答案参考解析:本题考查的是安全生产许证管理规定。第32题:关于实施工程建设强制性标准的说法,正确的是()。A.工程建设强制性标准均为关于工程质量标准的强制性条文B.工程建设中采用新技术.新工艺.新材料且没有国家技术标准的,可不受强制性标准的限制C.工程建设地方标准中,对直接涉及环境保护和公共利益的条文,经国务院见着行政主管部门确定后,可作为强制性条文D.工程建设中采用国际标准或者国外标准且我国未作规定的,可不受强制性标准的限制正确答案:查看最佳答案参考解析:工程建设强制性标准是指直接涉及工程质量.安全.卫生及环境保护等方面的工程建设强制性条文。所以A错误。建设工程勘察.设计文件中规定采用的新技术.新材料,可能影响建设工程质量和安全,又没有国家技术标准的,应当由国家认可的检测机构进行试验.论证,出具检测报告,并经国务院有关主管部门或者省.自治区.直辖市人民**有关主管部门组织的建设工程技术专家委员会审定后,方可使用。所以B错误。工程建设中采用国际标准或者国外标准,现行强制性标准未作规定的,建设单位应当向国务院住房城乡建设主管部门或者国务院有关行政主管部门备案。所以D错误。第33题:下列关于承揽合同法律特征的表述中,正确的是()。A.承揽合同的标的包括加工.定作.修理.复制.测试.检验等工作及其成果B.承揽人和定作人的权利义务没有对应关系C.为确保标的物的质量,定作人必须管理承揽人的工作过程D.在确保标的物质量的前提下,承揽人有权将承揽的工作交由第三人完成正确答案:查看最佳答案参考解析:《合同法》规定,承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人给付报酬的合同。承揽包括加工.定作.修理.复制.测试.检验等工作。第34题:某工地发生了安全事故,造成3人死亡,按照生产安全事故报告和调查处理条例的规定,该事故属于()。A.特别重大B.重大C.较大D.一些正确答案:查看最佳答案参考解析:根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为以下等级:1.特别重大故事。是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤(包括急性工业中毒,下同),或者1亿元以上直接经济损失的事故;2.重大事故,是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;3.较大事故。是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故;4.一般事故。是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接经济损失的事故,这里所称的"以上"包括本数,所称"以下"不包括本数。第35题:某建设工程合同约定,建设单位应于工程验收合格交付后2个月内支付工程款。2005年9月1日,该工程经验收合格交付使用,但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷,则下列情形中,会导致诉讼时效中止的是()。A.2006年8月,施工单位所在地突发洪灾,一个月后恢复生产B.2007年6月,施工单位所在地发生强烈的地震,一个月后恢复生产C.2007年7月,施工单位法定代表人生病住院,一个月后痊愈出院D.2007年9月,施工单位向人民法院提起诉讼,但随后撤诉正确答案:查看最佳答案参考解析:根据《民法通则》第一百三十九条规定,在诉讼时效期间的最后六个月,因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的,诉讼时效中止。从中止诉讼时效的原因消除之日起,诉讼时效期间继续计算。因此,本案诉讼时效中止必须发生在2007年5月1日以后,同时出现了不可抗力事件。D项属于诉讼时效中断的情况。第36题:房屋建筑施工总承包一级企业法定净资产为()以上。A.3.6亿元B.1亿元C.4000万元D.800万元正确答案:查看最佳答案参考解析:本题考查的是企业资质的法定条件和等级。房屋建筑施工总承包一级企业法定净资产为1亿元以上。第37题:施工合同履行过程中场中出现以下情形,()施工企业可以被免除违约责任的是()。A.施工过程中发生罕见洪灾,导致工期延误B.施工过程中遭遇梅雨季节,导致工期延误C.施工企业的设备损坏,导致工期延误D.施工企业延迟施工遭遇泥石流,导致工期延误正确答案:查看最佳答案参考解析:在合同履行过程中,如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由,违约人将免于承担违约责任。我国的《合同法》仅承认不可抗力为法定的免责事由。《合同法》规定,因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,()部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。本法所称不可抗力,是指不能预见.不能避免并不能克服的客观情况。当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。第38题:根据《**采购法实施条例》,**采购工程依法不进行招标的,可以采用的采购方式是()。A.询价B.单一来源采购C.直接确定D.框架协议正确答案:查看最佳答案参考解析:**采购工程依法不进行招标的,应当依照**采购法和本条例规定的竞争性谈判或者单一来源采购方式采购。P75第39题:甲乙双方签订了购货合同。在合同履行过程中,甲方得知乙方公司名称及其法定代表人均发生了变更,于是要求签订合同的变更协议,遭到乙方的拒绝。针对该情形,正确的是()A.原合同已经终止B.必须签订变更协议C.合同主体未变更D.合同内容已变更正确答案:查看最佳答案参考解析:合同主体签订人没有变更。第40题:·某建筑公司与某钢铁厂于2007年2月5日签订一钢材购销合同,而钢铁厂却将劣质钢材以优质的价格出售给该建筑公司使其蒙受损失,依据《合同法》的规定,该建筑公司于2007年3月8日得知自己有撤销权。则下列关于其撤销权消灭的表述中正确的是,该公司()。A.2008年2月5日前未行使撤销权B.2008年3月8日前未行使撤销权C.未明确表示是否放弃撤销权D.未明确表示是否继续履行该合同正确答案:查看最佳答案参考解析:本题考查的是可撤销合同。可变更可撤销合同中撤销权的消灭:当事人知道或应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的;当事人知道后明确表示或以自己的行为放弃撤销权的。P125。第41题:按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定,重要设备.材料等货物的采购,单项合同估算价在人民币()万元以上的,必须进行招标。A.50B.80C.60D.100正确答案:查看最佳答案参考解析:本题考核的是建设工程必须招标的规模标准。按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,必须招标范围内的各类工程建设项目,达到下列标准之一的,必须进行招标:(1)施工单项合同估算价在人民币200万元以上的;(2)重要设备.材料等货物的采购,单项合同估算价在人民币100万元以上的;(3)勘察.设计.监理等服务的采购,单项合同估算价在人民币50万元以上的;(4)单项合同估算价低于第(1),(2).(3)项规定的标准,但项目总投资额在人民币3000万元以上的。第42题:关于建筑市场诚信行为的公布内容和范围,下列说法中,正确的是()A.招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开B.招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开C.招标投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开D.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开正确答案:查看最佳答案参考解析:本题考查的是建筑市场诚信行为的公布。国家秘密不得公开。参见教材P104第43题:根据《招标投标法》,()可以确定中标人的主体是()。A.经招标人授权的招标代理机构B.建设行政主管部门C.经招标人授权的评标委员会D.招标投标有形市场正确答案:查看最佳答案参考解析:《招标投标法》规定,招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。第44题:某建设工程项目中,甲公司中标后将其转包给不具有相应资质的乙公司,乙公司施工工程不符合规定质量标准,给建设单位造成损失,下列说法中,正确的是()A.建设单位与甲公司有直接合同关系,应由甲公司承担赔偿责任B.甲.乙承担连带赔偿责任C.实际施工并造成损失的是乙公司,应由乙公司承担赔偿责任D.因建设单位管理不到位,应由建设单位承担部分损失正确答案:查看最佳答案参考解析:本题考查的是承包单位违法行为应承担的法律责任。因对转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失,与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。第45题:下列关于建筑施工企业负责人带班检查的表述中正确的是()。A.应认真做好检查记录,并在工程项目存档备查B.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时,应到施工现场进行带班检查C.建筑施工企业负责人要定期带班检查,每月检查时间不少于其工作日的20%D.工程开工或停工复工时,应到施工现场带班检查正确答案:查看最佳答案参考解析:2011年7月住房和城乡建设部发布的《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》进一步规定,建筑施工企业负责人要定期带班检查,每月检查时间不少于其工作日的25%。建筑施工企业负责人带班检查时,应认真做好检查记录,并分别在企业和工程项目存档备查。工程项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时,建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。工程项目出现险情或发现重大隐患时,建筑施工企业负责人应到施工现场带班检查,督促工程项目进行整改,及时消除险情和隐患。第46题:当事人双方在合同中约定解决争议的方法只能为调解。当纠纷发生后,若一方坚决不同意调解,此时解决争议方式应该为()。A.和解B.调节C.诉讼D.仲裁正确答案:查看最佳答案参考解析:必须有仲裁协议才可以进行仲裁,若合同中只约定了调解,则调解不成时只能进行诉讼。第47题:《建设工程质量管理条例》规定,()收到建设工程竣工报告后,应当组织设计.施工.工程监理等有关单位进行竣工验收。A.总监理工程师B.勘察单位C.建设单位D.总设计师正确答案:查看最佳答案参考解析:本题考核的是建设工程竣工验收的主体。《建设工程质量管理条例》规定,建设单位收到建设工程竣工报告后,应当组织设计.施工.工程监理等有关单位进行竣工验收。对工程进行竣工检查和验收,是建设单位法定的权利和义务。第48题:下列关于合同转让的说法,根据《合同法》的规定,正确的是()。A.债务人转让义务,须征得债权人同意后转让方可有效B.合同的权利转让,须征得债务人同意后转让方可有效C.合同的权利义务的一并转让可以是全部或部分的权利义务D.通过招标发包订立的建设工程施工合同,承包人可以进行合同的一并转让正确答案:查看最佳答案参考解析:本题考查合同转让。合同转让包括权利的转让.义务的转让.权利和义务的概括转让。债权人转让债权时,不需征得债务人同意,但要通知债务人,B错误。债务人转让义务的,须征得债权人同意后转让方可生效,A正确。合同的权利义务一并转让,是指合同一方当事人将其权利和义务一并转让给第三人,是全部转让,C错误。通过招标发包而订立的建设工程施工合同,承包人如果将合同一并转让,本质上是转包,转包是违法的,D错误。第49题:《固体废物污染环境防治法》规定,收集.贮存.运输.处置危险废物的场所.设施设备和容器.包装物和其他物品转作他用时,必须经过()处理方可使用。A.无害化B.减轻污染的C.再生利用D.消除污染的正确答案:查看最佳答案参考解析:《固体废物污染环境防治法》规定,收集.贮存.运输.处置危险废物的场所.设施.设备和容器.包装物及其他物品转作他用时,必须经过消除污染的处理,方可使用。第50题:下列关于法人的表述中,错误的是()。A.具有民事权利能力B.具有民事行为能力C.是自然人和企事业单位的总称D.能够独立承担民事责任正确答案:查看最佳答案参考解析:法人与自然人相对,它是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人的存在必须具备如下五个条件:依法成立;有必要的财产或者经费;有自己的名称.组织机构和场所;能够独立承担民事责任。第51题:根据《建筑法》及相关法规,建设单位应当办理施工许可证的工程是()。A.国务院批准开工报告的工程B.建筑面积200m2以上的农民自建低层住宅C.城镇市政基础设施工程D.工程投资额在20万元以上的工程正确答案:查看最佳答案第52题:依照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定,一般情况下,自事故发生之日起()日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。A.5B.7C.15D.30正确答案:查看最佳答案参考解析:《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,自事故发生之日起30日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。道路交通事故.火灾事故自发生之日起7日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。第53题:关于二级建造师执业范围的说法,正确的是()。A.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的,办理书面交接手续后可以变更施工项目负责人B.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人,项目均为小型工程施工项目的除外C.注册建造师担任施工项目负责人期间,经受聘企业同意,可以变更注册制另一企业D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日,注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人正确答案:查看最佳答案参考解析:注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的,应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人:(1)发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的;(2)发包方同意更换项目负责人的;(3)因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。第54题:根据《注册建造师执业管理办法(试行)》,注册建造师可担任两个项目的负责人的情形是()。A.两个项目的发包人是同一单位B.因发包人原因导致停工超过3个月C.合同约定的工程验收合格,正在办理工程结算D.建造师同时具有两个专业的执业资格正确答案:查看最佳答案参考解析:本题考查的是建造师的受聘单位和执行岗位范围。注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形的除外:1.同一工程相邻部份段发包或分期施工的;2.合同约定的工程验收合格的;3.因非承包原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的。参见教材P68.第55题:关于承揽合同解除的说法,正确的是()。A.承揽人未经定作人同意交其承揽的主要工作交由第三人完成的,定作人可以解除合同B.除非合同当事人双方书面的约定,定作人和承揽人均不得随时解除承揽合同C.承揽人发现定作人提供的材料不符合给定的,有权以书面通知的方式,单方面解除承揽合同D.承揽人可以随时解除承揽合同,造成定作人员损失的,应当赔偿正确答案:查看最佳答案参考解析:本题考查的是承揽合同的法律规定,承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的。应当就第三人完成的工作成果向定作人负责,未经定作人同意的,定作人可以接触合同,定作人承揽人可以随时接触承揽合同,造成定作人损失的,应当赔偿。参见教材P148第56题:·关于垫资的说法,正确的是()。A.法律.行政法规明确禁止垫资行为B.垫资的法律性质是工程欠款C.当事人约定垫资利息时,其利率最高为同期银行贷款利率是4倍D.当事人对垫资利息未作约定的,法院不予支持利息正确答案:查看最佳答案参考解析:本题考查的是工程价款的支付。当事人对垫资和垫资利息有约定,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,应予以支持,但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的,按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定,承包人请求支付利息的,不予支持。第57题:甲委托乙采用一种原材料并签订了材料采购委托合同,()经甲同意,乙将原材料采购事务转委托给丙。关于该委托中承担责任的说法,正确的是()。A.乙对丙的行为承担责任B.乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任C.甲与乙对丙的行为承担连带责任D.乙对丙的选任及其对丙的指示,由甲与乙承担连带责任正确答案:查看最佳答案参考解析:《民法总则》规定,代理人需要转委托第三人代理的,应当取得被代理人的同意或者追认。转委托代理经被代理人同意或者追认的,()被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人,代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。第58题:下列有关诉讼代理人的表述,不正确的是()。A.民事诉讼代理人可分为法定诉讼代理人与委托诉讼代理人B.法定诉讼代理人适用于无诉讼行为能力的当事人C.委托人可以是法定代理人D.委托诉讼代理人不能是当事人的近亲属正确答案:查看最佳答案参考解析:委托诉讼代理人既可以是律师,也可以是当事人的近亲属.有关的社会团体或者所在单位推荐的人,以及经人民法院许可的其他公民。第59题:按照《劳动合同法》,()劳动者可以立即解除合同而不需事先告知用人单位。A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护B.用人单位未及时足额支付劳动报酬C.用人单位强令冒险作业危及劳动者安全;D.用人单位以欺诈方式使劳动者违背真实意思签订劳动合同正确答案:查看最佳答案参考解析:劳动者可以立即解除合同而不需事先告知用人单位的情形有:(1)用人单位用暴力.威胁或非法限制人身自由强迫劳动者劳动的;(2)用人单位违章指挥.强令冒险作业危及劳动者安全的。二.多选题(共有20题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)第60题:关于劳务派遣的说法,正确的有()。A.用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位B.经营劳务派遣业务应当申请行政许可,办理公司登记C.除岗前培训费以外,劳务派遣单位不得再向被派遣劳动者收取费用D.劳务派遣用工只能在临时性.辅****或替代性的工作岗位上实施E.劳务派遣的用工方式使劳动者的聘用与使用分离正确答案:查看最佳答案第61题:下列关于证据保全的说法,正确的是()。A.当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据B.人民法院接受申请后,对情况紧急的,必须在48小时内作出裁定C.当事人申请证据保全,不必提供担保D.申请人在人民法院采取保全措施后15日内未提起诉讼或申请仲裁,人民法院应当解除保全E.人民法院进行证据保全,可以要求当事人或者诉讼代理人到场正确答案:查看最佳答案参考解析:根据《民事诉讼法》的规定,在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下,当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据。利害关系人可以在提起诉讼或者申请仲裁前,向证据所在地.被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院申请保全证据。当事人申请诉讼证据保全的,人民法院采取保全措施,可以责令申请人提供担保,申请人不提供担保的,裁定驳回申请。人民法院接受申请后,对情况紧急的,必须在48小时内作出裁定。利害关系人申请诉前证据保全,人民法院接受申请后,必须在48小时内作出裁定。申请人在人民法院采取保全措施后30日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的,人民法院应当解除保全。人民法院进行证据保全,可以要求当事人或者诉讼代理人到场。故选项A.B.E正确。第62题:小王刚到一建设主管部门施工许可证管理机构上班,在其审查申报材料时,发现有以下疑点难以决定,请帮助分析下列选项中不符合法律法规规定的颁发施工许可证条件的有()。A.已经按约支付了土地出让金,但土地证尚未办好B.没有建设工程规划许可证,但规划局出具了的许可证正在办理的便函C.有拆迁许可证,但工程拆迁还有一点没有扫尾D.已经订立施工合同,但中标施工企业的资质不能满足规定要求E.有建设工程质量监督书正确答案:查看最佳答案参考解析:本题考查的是施工许可证的申请主体和法定批准条件。申请领取施工许可证时,只要求办理了用地批准手续,并不要求必须有土地证(所以选项A符合条件);建筑用地批准手续,办理规划许可证(所以选项B不符合条件)。不要拆迁全部完成,只要求满足施工要求即可(所以选项C符合条件);已确定施工企业,且程序和企业资质必须满足要求(所以选项D不符合条件)。第63题:法律行为的成立要件有()。A.法律行为主体具有相应的民事权利能力和行为能力B.经过登记或备案等程序C.行为人意思表示真实D.行为内容合法E.行为形式合法正确答案:查看最佳答案参考解析:1.法律行为主体具有相应的民事权利能力和行为能力2.行为人意思表示真实3.行为内容合法4.行为形式合法第64题:在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工企业必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民**环境保护行政主管部门申报该工程的()。A.项目名称B.施工场所和期限C.产生噪声的原因D.可能产生的环境噪声值E.所采取的环境噪声污染防治措施正确答案:查看最佳答案参考解析:在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民**环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称.施工场所和期限.可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。P175第65题:·对于可撤销合同,具有撤销权的当事人(),撤销权消灭。A.自知道或者应当知道权利受到侵害之日起一年内没有行使撤销权B.自知道或者应当知道撤销事由之日起六个月内没有行使撤销权的C.自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的D.知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的E.知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的正确答案:查看最佳答案参考解析:本题考查的是可撤销合同。可变更可撤销合同中撤销权的消灭:当事人知道或应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的;当事人知道后明确表示或以自己的行为放弃撤销权的。第66题:关于联合体投标,下面说法正确的是()。A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力B.资格预审后联合体增减.更换成员的,其投标有效C.联合体各方应当签订共同投标协议,明确约定各方拟承担的工作和责任D.联合体中标的,应由资质较高的单位与招标人签订合同E.招标人不得强制投标人组成联合体共同投标正确答案:查看最佳答案参考解析:《招标投标法》规定,联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力;由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方应当签订共同投标协议,明确约定各方拟承担的工作和责任,并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人承担连带责任。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标,不得限制投标人之间的竞争。故选项A.C.E正确。第67题:注册建造师申请延续注册应提交的材料包括()。A.原注册证书B.工作调动证明C.申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料D.申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件或其他有效证明文件E.注册建造师延续注册申请表正确答案:查看最佳答案参考解析:本题考核的是注册建造师申请延续注册应提交的材料。注册证书与执业印章有效期为3年。注册有效期满需继续执业的,应当在注册有效期届满30日前,按照规定申请延续注册。延续注册的,有效期为3年。申请延续注册的,应当提交下列材料:(1)注册建造师延续注册申请表;(2)原注册证书;(3)申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件或其他有效证明文件;(4)申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料。第68题:根据《劳动合同法》,下列合同中,属于无效合同的有()A.违反法律.行政法规强制性规定的劳动合同B.由用人单位提供的格式劳动合同C.用人单位免除自己法定责任.排除劳动者权利的劳动合同D.与用人单位代理人签订的劳动合同E.未明确规定合同期限的劳动合同正确答案:查看最佳答案参考解析:本题考查的是订劳动合同应当注意的事项。下列劳动合同无效或者部分无效:以欺诈,胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的;用人单位免除自己的法定责任,排除劳动者权利的;违反法律,行政法规强制性规定的。对于部分无效的劳动合同,只要不影响其他部分效力的,其他部分仍然有效。P128第69题:关于不动产物权的设立.变更.转让.消灭的说法中,正确的有()。A.不动产物权的变更登记,自记载于不动产登记簿时发生效力B.不动产物权的转让,经依法登记,发生效力C.不动产登记,由申请人所在地的登记机构办理D.依法属于集体所有的自然资源,所有权可以不登记E.不动产物权的设立和消灭,未经登记,不发生效力,但法律另有规定的除外正确答案:查看最佳答案参考解析:不动产物权的设立.变更.转让和消灭,应当依照法律规定登记,自记载于不动产登记簿时发生效力。经依法登记,发生效力;未经登记,不发生效力,但法律另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源,所有权可以不登记。不动产登记,由不动产所在地的登记机构办理。第70题:某律师接受当事人委托参加民事诉讼,以下属于委托代理权消灭的原因有()A.诉讼终结B.当事人解除委托C.代理人辞去委托D.委托代理人死亡E.委托代理人有过错正确答案:查看最佳答案参考解析:委托代理权可以因诉讼终结,当事人解除委托.代理人辞去委托.委托代理人死亡或丧失行为能力而消灭。第71题:民事诉讼具有的基本特点体现在()。A.程序性B.公权性C.自愿性D.独立性E.强制性正确答案:查看最佳答案参考解析:本题考核的是民事诉讼的基本特征。在我国,《民事诉讼法》是调整和规范法院及诉讼参与人的各种民事诉讼活动的基本法律。民事诉讼具有以下基本特点:(1)公权性;(2)程序性;(3)强制性。第72题:关于投标保证金的说法,正确的有()。A.两阶段招标中要求提交投标保证金的,应在第一阶段提出B.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%C.投标保证金有效期应当与投标有效期一致D.招标人应当在中标通知书发出后5日内退还中标人的投标保证金E.未中标的投标人的投标保证金及利息,招标人应当在签约5日内退还正确答案:查看最佳答案参考解析:招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的,投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。实行两阶段招标的,招标人要求投标人提交投标保证金的,应当在第二阶段提出。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。第73题:根据《合同法》,免除施工单位违约责任的情形有()。A.施工单位因安全事故隐患,被监理工程师责令暂停施工,致使工期延误B.因拖欠农民工工资,部分农民工停工**,致使工期延误C.地震导致已完工程被暴(同音字)破拆除重建,造成建设单位费用增加D.由于战争,施工耽误暂停施工,致使工期延误E.因迟延履行而遭遇洪水,导致工期延误正确答案:查看最佳答案参考解析:本题考查的是违约责任的免除。《合同法》规定,因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。本法所称不可抗力,是指不能预见.不能避免并不能克服的客观情况。P123.第74题:民事法律关系的主体包括()A.法人B.财物C.权利义务D.行为E.自然人正确答案:查看最佳答案参考解析:民事法律关系的主体,是指民事法律关系中享受权利,承担义务的当事人和参与者,包括自然人,法人和其他组织。第75题:申请人以欺骗手段取得资质证书承揽工程应承担的法律责任包括()。A.吊销资质证书B.处工程合同价款2%以上4%以下的罚款C.处工程合同价款3%以上5%以下的罚款D.3年内不得再次申请建筑业企业资质E.有违法所得的,予以没收正确答案:查看最佳答案参考解析:《建设工程质量管理条例》规定,以欺骗手段取得资质证书承揽工程的,吊销资质证书,处工程合同价款2%以上4%以下的罚款;有违法所得的,予以没收。故选项A.B.E正确。第76题:施工合同中对应付款时间约定不明时,关于付款起算时间的说法,正确的有()。A.工程已实际交付的,为交付之日B.工程未交付的,为提交峻工结算文件之日C.工程已交付,工企业主张工程款的,为提出主张之日D.工程未交付的,为提交竣工验收报告之日E.工程未交付,工程程价款也未结算的,为当事人起诉之日正确答案:查看最佳答案参考解析:利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的,下列时间视为应付款时间:①建设工程已实际交付的,为交付之日;②建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;③建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日。第77题:(1)关于竣工验收时应当提交的档案资料的说法,正确的有()。A.建设单位应当在建设工程竣工验收后,及时向建设行政主管部门或其他有关部门移交建设项目档案B.施工企业应当在合同中明确要求勘察.设计.监理等单位分别提供各环节文件资料C.施工企业应当按照归档要求制定统一目录D.工程检验评定资料应当由施工企业提交E.工程检验评定资料无需在竣工时提交正确答案:查看最佳答案参考解析:建设单位应当在工程竣工验收后3个月内,向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。施工单位应当按照归档要求制定统一目录,有专业分包工程的,分包单位要按照总承包单位的总体安排做好各项资料整理工作,最后再由总承包单位进行审核.汇总。施工单位一般应提交的档案资料是:工程技术档案资料;(2)工程质量保证资料;(3)工程检验评定资料;(4)竣工图等。P289第78题:下列选项中属于行政强制措施的是()。A.排除妨碍.恢复原状B.代履行C.划拨存款D.限制公民人身自由E.冻结汇款正确答案:查看最佳答案参考解析:行政强制措施包括:限制公民人身自由;查封场所.设施或者财物;扣押财物;冻结存款.汇款;其他行政强制措施。第79题:下列选项中可以适用专属管辖的纠纷有()。A.房屋买卖纠纷B.土地使用权转让纠纷C.建设工程合同纠纷D.公益捐款合同纠纷E.行政奖励合同纠纷正确答案:查看最佳答案参考解析:本题涉及的考点是专属管辖。《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件,其中因不动产纠纷提起的诉讼,由不动产所在地人民法院管辖,如房屋买卖纠纷.土地使用权转让纠纷等。其他二级建造师考试题库最全的河北省石家庄二级建造师矿业考核历年题库带考核知识最新版广东省二级建造师建筑考试历年真题跟模拟考试系统二级建造师市政题目绝密资料最全的广西二级建造师公路考前押题山西省二级建造师水利真题库 本文来自用户供稿,不代表网站本身立场,信息真伪请自行核实,转载请注明出处: http://www.17hei.com/Article/20826.html