2022年陕西省西安土建监理工程师电子题库

原标题：2022年陕西省西安土建监理工程师电子题库

注册监理工程师考试即将开始，建题帮APP及微信公众号：建题帮为大家整理了注册监理工程师的历年考试真题及最新模拟题库，大家可以在这里了解一下注册监理工程师的题型以及考试趋势变化，方便您更好的了解注册监理工程师考试，积极备考。

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据建筑安装工程费用相关规定，规费中住房公积金的计算基础是()。

A.定额人工费

B.定额材料费

C.定额机械费

D.分部分项工程费

正确答案:查看最佳答案

第1题:勘察设计质量控制要点中，()控制是确保工程质量的一项关键措施，也是勘察设计质量事前控制的重点工作。

A.勘察设计单位装备水平

B.勘察设计单位资质

C.勘察设计单位人员数量

D.勘察设计单位资金数量

正确答案:查看最佳答案

第2题:关于投标保证金的说法，正确的是()。

A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金

B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理

C.投标保证金有效期应当长于投标有效期

D.投标保证金有效期从提交之日起计算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额.担保形式递交投标保证金。投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理。投标保证金有效期与投标有效期一致，从提交投标文件截止之日起计算。

第3题:可较准确地反映实际水平，适用于市场经济条件的施工图预算编制方法称为()。

A.实物法

B.分项详细估算法

C.单价法

D.综合指标法

正确答案:查看最佳答案

第4题:我国九部委联合发布的《标准施工招标文件》(2007年版)规定，除专用合同条款另有约定外，建筑工程一切险的投保人应当是()。

A.发包人

B.承包人以发包人和承包人的共同名义

C.分包人

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第5题:工程建设过程中，形成工程实体质量的阶段是()阶段。

A.决策

B.勘察

C.施工

D.设计

正确答案:查看最佳答案

第6题:在选定设计单位后，应由()就设计费用及委托合同中的一些细节进行谈判.磋商，双方取得一致意见后即可签订委托设计合同。

A.监理工程师和设计单位

B.建设单位和监理单位

C.监理工程师和建设单位

D.建设单位和设计单位

正确答案:查看最佳答案

第7题:在工程项目施工阶段的质量控制中，监理工程师对施工单位所做出的各种指令，除特殊情况外，一般应采用()。

A.监理员口头传达方式

B.监理工程师直接口头下达方式

C.书面文件形式

D.书面或口头方式

正确答案:查看最佳答案

第8题:工程项目建成后，难以对工程内在质量进行检验。这是因为工程质量本身具有()的特点。

A.影响因素多

B.质量波动大

C.检验特殊性

D.终检局限性

正确答案:查看最佳答案

第9题:监理工程师在勘察阶段质量控制工作的要点之一是()。

A.勘察实施方案的制定

B.勘察工作方案的审查

C.勘察成果的技术交底

D.勘察工作的总结报告

正确答案:查看最佳答案

第10题:承包人应提前()天将申请竣工试验的通知送达监理人，监理人应在()天内确定竣工试验的具体时间。

A.7，14

B.21，14

C.14，21

D.14，7

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，监理人应在14天内确定竣工试验的具体时间。

第11题:某项目属于一级项目。施工图审查机构在2008年8月1日星期五收到该项目的施工图审查资料，则最迟应当在()前完成审查工作。

A.2008年8月20日

B.2008年8月30日

C.2008年8月28日

D.2008年9月11日

正确答案:查看最佳答案

第12题:根据《标准施工合同》，屨约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至()之日止。

A.工程竣工验收

B.工程缺陷责任期满

C.签发工程移交证书

D.签发最终结清证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:屨约担保的担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止，即担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为不承担担保责任。

第13题:下列关于设计施工总承包合同的承包人，说法不正确的是()。

A.按合同的约定承担工程项目的设计.招标.采购.施工.试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任

B.可以是独立承包人，也可以是联合体

C.对于联合体承包人，监理人应协调联合体各成员全面履行合同

D.未经发包人同意，联合体承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于联合体承包人，发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。

第14题:图纸会审的会议纪要应由()负责整理，与会各方会签。

A.监理单位

B.建设单位

C.施工单位

D.设计单位

正确答案:查看最佳答案

第15题:工程质量检验机构出具的检验报告需经()确认后，方可按规定归档。

A.监理单位

B.施工单位

C.设计单位

D.工程质量监督机构

正确答案:查看最佳答案

第16题:我国建设工程质量监督管理的具体实施者是()。

A.建设行政主管部门

B.工程质量监督机构

C.监理单位

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

第17题:工程监理单位协助建设单位组织设计方案评审时，对总体方案评审的重点是()。

A.设计规模

B.施工进度

C.设计深度

D.材料选型

正确答案:查看最佳答案

第18题:装饰设计时间目标属于()阶段的时间目标。

A.初步设计

B.技术设计

C.施工图设计

D.设计准备

正确答案:查看最佳答案

第19题:某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元(无其他损失)，若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为()。

A.10万元

B.20万元

C.30万元

D.50万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时，可以修改违约金的计算方法，使实际受到的损害能够得到合理的补偿。

第20题:在建设工程勘察合同的履行中，关于发包人支付勘察费用的做法正确的是()。

A.合同生效后5天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金

B.勘察外业工作结束后，发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比

C.提交勘察成果资料后15天内，发包人应一次付清全部工程费用

D.发包人未按合同规定时间拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的0.2%逾期违约金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:勘察费用的阶段支付:合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金;勘察外业工作结束后，发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比;提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

第21题:大型设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是()。

A.申请设备使用许可

B.设备的技术指标改进

C.设备的调试

D.设备运抵现场的保管

正确答案:查看最佳答案

参考解析:伴随服务，系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输.保险.安装.调试.提供技术援助.培训和合同中规定卖方应承担的其他义务。

第22题:根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列关于履约担保的有效期说法正确的是()。

A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发缺陷责任终止证书

B.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效

C.工程延期竣工导致承包人继续提供履约担保而增加的费用由发包人承担

D.如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人不必延展履约担保有效期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发工程接收证书。C项，由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担;由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由承包人承担。D项，如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保有效期至竣工后试验通过。

第23题:保修期内，因不可抗力因素导致的损坏问，应先由()负责维修，()承担经济责任。

A.建设单位;建设单位

B.施工单位;建设单位

C.施工单位;**部门

D.施工单位;参建各方按规定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:因地震.洪水.台风等不可抗力造成的损坏问，先由施工单位负责维修，建设参与各方根据国家具体政策分担经济责任。

第24题:为了有效地控制建设工程施工进度，建立施工进度控制目标体系时应()。

A.首选确定短期目标，然后在逐步明确总目标

B.首先按施工阶段确定目标，然后综合考虑确定总目标

C.将施工进度总目标从不同角度层层分解

D.将施工进度总目标直接按计划期分解

正确答案:查看最佳答案

第25题:监理工程师在审查施工进度计划时，发现问题后应采取的措施是()。

A.向承包单位发出整改通知书

B.向建设单位发出工作联系单

C.向承包单位发出整改联系单

D.向承包单位发出停工令

正确答案:查看最佳答案

第26题:建设单位负责采购的主要设备进场后，应由()三方共同进行开箱检查。

A.建设单位.供货单位.施工单位

B.供货单位.施工单位.项目监理机构

C.建设单位.施工单位.项目监理机构

D.供货单位.设计单位.施工单位

正确答案:查看最佳答案

第27题:根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是()。

A.保证法律关系只有两方参加

B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保证其利益

C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理

D.债权人应当在要求债务人之前要求保证人履行债务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，保证只能由第三人提供，因此保证法律关系至少有三方参加。B项，一般保证:只有当债务人确实不能履行债务时，债权人才可以要求保证人承担保证责任;连带责任保证:只要债务人在债务履行期届满没有履行债务，债权人即可以要求保证人承担保证责任，当然也可以要求债务人履行债务。可见连带责任保证比一般保证更能保证债权人利益。由此，D项也是错误的。

第28题:工程在规定的条件下，满足规定功能要求使用的年限，也就是工程竣工后的合理使用寿命周期。这体现了建设工程质量特性中的()。

A.适应性

B.耐久性

C.安全性

D.经济性

正确答案:查看最佳答案

第29题:下列费用中，()是指为本建设[程提供项目建议书.可行性研究报告及设计文件等所需费用。

A.临时设施费

B.工程监理费

C.工程保险费

D.勘察设计费

正确答案:查看最佳答案

第30题:监理工程师受业主委托控制建设工程设计进度时，应在设计工作开始之前完成的工作是()。

A.建立健全的设计技术经济定额

B.编制设计总进度计划

C.审查设计进度计划的合理性

D.监理设计工作技术经济责任制

正确答案:查看最佳答案

第31题:生产能力指数法是估算生产装置投资的常用方法。若拟建项目或装置与类似项项目或装置的规模差不大，生产规模比值在()之间，则指数N的取值近似为1。

A.0.5~1

B.0.5~2

C.1~2

D.0.1~1

正确答案:查看最佳答案

第32题:根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的()。

A.2%

B.3%

C.5%

D.10%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人应提交规定金额的投标保证金，数额不得超过招标项目估算价的2%。

第33题:我国现行建筑安装工程投资的构成是()。

A.直接费

B.直接费.间接费

C.直接费.间接费.计划利润

D.直接费.间接费.利润和税金

正确答案:查看最佳答案

第34题:总监理工程师通过核准.审批施工单位的()，对工程项目施工进度实行动态间接控制。

A.向业主的进度报告

B.进度付款申请

C.工程质量报告

D.施工材料供应报告

正确答案:查看最佳答案

第35题:施工过程中，若出现需返工弥补的工程质量问题，监理工程师应及时()。

A.签发监理通知

B.签发工程暂停令

C.通知建设单位

D.报告**主管部门

正确答案:查看最佳答案

第36题:在建设工程进度调整的系统过程中，采取措施调整进度计划时，应当以()为依据。

A.本工作及后续工作的总时差

B.本工作及后续工作的自由时差

C.非关键工作所拥有的机动时间

D.总工期和后续工作的限制条件

正确答案:查看最佳答案

第37题:某进口设备，按人民币计算的离岸价为2000万元，国外运费160万元，国外运输保险费9万元，锒行财务费8万元。则该设备进口关税的计算基数是()万元。

A.2000

B.2160

C.2169

D.2177

正确答案:查看最佳答案

第38题:关于赢得值法及其应用的说法，正确的是()。

A.赢得值法有四个基本参数和三个评价指标

B.投资(进度)绩效指数反映的是绝对偏差

C.投资(进度)偏差仅适合对同一项目作偏差分析

D.进度偏差为正值，表示进度延误

正确答案:查看最佳答案

第39题:人工消耗量的确定，首先是根据()，拟定正常的施工作业条件，分别计算测定基本用工和其他用工的工日数，进而拟定施工作业的定额时间。

A.企业环境

B.企业历史数据的统计分析

C.实地考察

D.市场环境

正确答案:查看最佳答案

第40题:因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起()天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.7

B.14

C.28

D.90

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由意可知答案为90天。

第41题:根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得()的企业。

A.工程设计综合资质

B.本专业所属行业相应等级设计资质

C.本专业所属行业更高等级设计资质

D.工程设计专项资质

正确答案:查看最佳答案

参考解析:取得工程设计综合资质的企业，可以承接各行业.各等级的建设工程设计业务;取得工程设计行业资质的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业.专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务;取得工程设计专业资质的企业，可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务(设计施工一体化资质除外);取得工程设计专项资质的企业，可以承接本专项相应等级的专项工程设计业务。

第42题:在某大型建设工程施工过程中，由于处理地下文物造成工期延长后，所延长的工期()。

A.应由施工承包单位承担责任，采取赶工措施加以弥补

B.应经监理工程师核查证实后纳入合同工期

C.经监理工程师核查证实后，其中一半时间应纳入合同工期

D.不需监理工程师核查证实，直接纳入合同工期

正确答案:查看最佳答案

第43题:分包工程开工前，项目监理机构应审核施工单位报送的分包单位资格报审表及有关资料，应由()审批并签署意见。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师代表

C.监理员

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第44题:招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足()天，应相应延长投标截止时间。

A.5

B.10

C.15

D.20

正确答案:查看最佳答案

参考解析:如果修改招标文件的时间距投标截止日期不足15天，相应延长投标截止日期。

第45题:工程质量统计分析方法中，根据不同的目的和要求将调査收集的原始数据，按某一性质进行分组.整理，分析产品存在的质量问题和影响因素的方法是()。

A.调査表法

B.分层法

C.排列图法

D.控制图法

正确答案:查看最佳答案

第46题:质量计划的主要作用是向()做出保证。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第47题:工程设计阶段，通常对专业性较强或有行业专门资质要求的项目，应委托专业设计单位出具深化设计图纸，并经()会签确认后方可实施。

A.建设单位

B.监理单位

C.总体设计单位

D.施工单位

正确答案:查看最佳答案

第48题:在制定检验批的抽样方案时，为合理分配生产方和使用方的风险，主控项目对应于合格质量水平的A和Β值均不宜超过()。

A.5%

B.6%

C.8%

D.10%

正确答案:查看最佳答案

第49题:某工程网络计划中工作C的持续时间为6天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第8天和第10天，则工作C的最早完成时间为第()天。

A.8

B.10

C.16

D.18

正确答案:查看最佳答案

第50题:质量控制的目的是()。

A.致力于满足质量要求

B.增强满足质量要求的能力

C.致力于提供质量要求得到满足的信任

D.制定质量目标.规定过程和资源，以实现其目的

正确答案:查看最佳答案

第51题:某施工企业定额水平高于当地现行的预算定额水平，这说明该企业的()。

A.市场竞争力较强

B.市场竞争力较弱

C.生产要素价格较高

D.生产要素成本较高

正确答案:查看最佳答案

第52题:根据美国AIA标准合同文本，CM合同中与雇主订立合同的当事人是()。

A.建筑师

B.专业咨询机构

C.承担施工的承包商公司

D.承担分包工作的分包商

正确答案:查看最佳答案

参考解析:CM合同属于管理承包合同，有别于施工总承包商承包后对分包合同的管理。与雇主签订合同的CM承包商，属于承担施工的承包商公司，而非建筑师或专业咨询机构。

第53题:根据现行工程量计量规范，清单项目的工程量应以()为准进行计算。

A.完成后的实际值

B.形成工程实体的净值

C.定额工程量数量

D.对应的施工方案数量

正确答案:查看最佳答案

第54题:关于工程计量的说法，正确的是()。

A.所有工程内容必须按月计量

B.总价合同的工程量必须以原始的施工图纸为依据计量

C.单价合同的工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的工程量确定

D.发包人应在收到承包人已完成工程量报告后14d内核实

正确答案:查看最佳答案

第55题:在不影响总工期的前提下，某工作所具有的机动时间称为()。

A.最早开始时间

B.最迟完成时间

C.总时差

D.自由时差

正确答案:查看最佳答案

第56题:某工程网络计划中，工作M的持续时间为4天，工作M的三项紧后工作的最迟开始时间分别为第21天.第18天和第15天，则工作M的最迟开始时间是第()天。

A.11

B.14

C.15

D.17

正确答案:查看最佳答案

第57题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款的约定投保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是()。

A.事先征得监理人同意，并通知设计人

B.事先征得监理人同意，并通知发包人

C.事先征得设计人同意，并通知监理人

D.事先征得发包人同意，并通知监理人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

第58题:在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为5天和2天，监理工程师检查时发现该工作的实际进度拖后3天，则工作M的实际进度()。

A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行

B.不影响总工期，但会将其紧后工作的开始时间推迟1天

C.会将其紧后工作的开始时间推迟2天，并使总工期延长2天

D.会将其紧后工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长2天

正确答案:查看最佳答案

第59题:用于工程的进口材料.构配件和设备，按合同约定需要进行联合检查验收的，应由()提出联合检查验收申请。

A.施工单位

B.项目监理机构

C.供货单位

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

第60题:关于平行施工组织方式的说法，正确的是()。

A.专业工作队能够保持连续施工

B.单位时间内投入的资源量较均衡

C.能充分利用工作面且工期短

D.专业工作队能够最大限度地搭接施工

正确答案:查看最佳答案

第61题:在建筑工程施工质量验收时，对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行()检测。

A.抽样

B.全数

C.无损

D.见证取样

正确答案:查看最佳答案

第62题:质量事故调查分析报告的内容应包含对事故的评估，阐明事故对建筑功能.使用要求.结构受力性能及施工安全有何影响，并应有()。

A.设计单位的意见

B.施工单位的意见

C.实测.验算数据和资料

D.主管部门的意见

正确答案:查看最佳答案

第63题:工程质量事故发生后，项目监理机构应及时签发工程暂停令，要求施工单位采取()的措施。

A.抓紧整改.早日复工

B.防止事故信息非正常扩散

C.对事故责任人进行监管

D.防止事故扩大并保护好现场

正确答案:查看最佳答案

第64题:施工质量事故的技术处理方案按规定程序和要求核签以后，监理工程师应要求施工单位制订详细的()付诸实施。

A.施工组织设计

B.施工进度计划

C.施工方案设计

D.施工整改计划

正确答案:查看最佳答案

第65题:建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，除法律有特殊规定外，作为合同成立的条件是()。

A.标的物交付

B.当事人之间意思表示一致

C.货款交付

D.材料设备所有权转移

正确答案:查看最佳答案

参考解析:除了法律有特殊规定的情况外，当事人之间意思表示一致，买卖合同即可成立，并不以实物的交付为合同成立的条件。

第66题:勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人的工作的是()。

A.现场地上障碍物的拆除工作

B.勘察现场设备机具的布置和架设

C.完成通水.通电及道路平整作业

D.提供水上作业用船

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A.C.D项属于发包人的责任中“为勘察人提供现场工作条件”的内容。

第67题:不尊重质量.进度.造价的内在规律导致工程质量缺陷的原因是()。

A.设计差错

B.盲目抢工

C.使用不当

D.违背基本建设程序

正确答案:查看最佳答案

第68题:对有特殊安全要求的施工设备，监理工程师应要求承包单位通过()鉴定。

A.当地劳动安全部门

B.质量监督机构

C.当地建设主管部门

D.项目监理机构

正确答案:查看最佳答案

第69题:工程项目质量是在()形成的。

A.施工监督检查中

B.合同环境下

C.规划设计中

D.投资决策中

正确答案:查看最佳答案

第70题:关于机电设备招标的说法，错误的是()。

A.可以采用公开招标或邀请招标方式

B.招标程序与施工招标基本相同

C.评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同

D.招标文件应对要求提供的货物.招标过程和合同条款予以说明

正确答案:查看最佳答案

参考解析:机电设备招标可以采用公开招标或邀请招标的方式。招标程序与施工招标基本相同，只是评审要素.量化比较的方法有所区别。施工招标中评标委员会按规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价并编制价格比较一览表。大型工程设备采购是在投标人报价的基础上，按照招标文件规定的评审要素进行价格量化后加到报价上，形成评标价。

第71题:一般而言，为了方便合同管理和计价，需要纳入分部分项工程工程量清单项目综合单价中的暂估价最好是()。

A.机械费

B.人工费

C.材料费

D.管理费

正确答案:查看最佳答案

第72题:确定施工进度控制目标时，可将()作为主要依据。

A.工程量清单

B.工程难易程度

C.已完工程实际进度

D.单位工程施工组织设计

正确答案:查看最佳答案

第73题:当采用招标方式进行设备采购时，项目监理机构应协助()按有关规定组织设备采购招标。

A.建设单位

B.施工单位

C.工程项目主管部门

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第74题:材料费的索赔不包括()。

A.由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费

B.由于客观原因材料价格大幅度上涨

C.由于承包商的原因造成材料损坏失效

D.由于非承包商责任工程延误导致的材料价格上涨和超期储存费用

正确答案:查看最佳答案

第75题:某企业从银行贷款220万元，用于购买某设备，若偿还期为5年，每年末偿还相等的金额，贷款利率为5.55%，每年末应偿还()万元。

A.38.84(万元)

B.46.84(万元)

C.51.59(万元)

D.68.84(万元)

正确答案:查看最佳答案

第76题:根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是()。

A.第三方保证

B.动产质押

C.既有建筑物抵押

D.银行保函

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准施工合同规定的预付款担保采用银行保函形式。

第77题:关于评标委员会的说法，正确的是()。

A.评标委员会成员的名单应当保密

B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定

C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3

D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标委员会成员一般应于开标前确定，成员名单(在中标结果确定前)应当保密。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术.经济等方面的专家组成，其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。评标委员会的专家应当从评标专家库内相关专业的专家名单中随机抽取，但对技术复杂.专业性强或者国家有特殊要求的招标项目，可以由招标人直接确定。

第78题:施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于()评审的内容。

A.资格

B.程序

C.响应性

D.形式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:形式评审内容包括:投标人名称.投标函盖章签字.投标文件格式.联合体投标人.报价唯一等，“投标人的名称应与营业执照.资质证书.安全生产许可证的名称一致”是形式评审的审查重点之一。

第79题:工程施工中发生事故造成10人死亡，该事故属于()事故。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:在合同价款复核与支付时，以下情况属于合同价款可进行调整的有()。

A.合同约定的调整

B.造价管理部门公布的价格调整

C.超过图纸多做的工程量

D.监理工程师确认的设计变更

E.监理工程师确认的工程量增减

正确答案:查看最佳答案

第81题:在工程网络计划中，关键线路是指()的线路。

A.相邻两项工作间的时间间隔均为零

B.总持续时间最长

C.时标网络计划中自始至终没有波形线

D.双代号网络计划中无虚箭线

E.双代号网络计划中由关键节点连成

正确答案:查看最佳答案

第82题:某工程双代号时标网络计划执行到第30天和第70天时，检查其实际进度绘制的前锋线如下图所示，自此可得正确的结论有()。

A.第30天检查时，工作c实际进度提前10天，不影响总工期

B.第30天检查时，工作d实际进度正常，不影响总工期

C.际进度提前10天，不影响总工期b.第30天检查时，工作d实际进度正常，不影响总工期c.第70天检查时，工作g实际进度拖后10天，影响总工期

D.际进度正常，不影响总工期c.第70天检查时，工作g实际进度拖后10天，影响总工期d.第70天检查时，工作f实际进度拖后10天，不影响总工期

正确答案:查看最佳答案

第83题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有()。

A.适用于设计——施工一体化的总承包项目

B.适用于依法强制监理的项目

C.适用于所有招标项目

D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目

E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计——施工一体化的总承包项目。《招标投标法实施条例》规定，编制依法必须进行招标的项目的招标文件，应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。《标准施工招标文件》.《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》均适用于公开招标和邀请招标。

第84题:关于建设工程材料设备采购合同特点的说法，正确的有()。

A.采购人可以是发包人，也可以是承包人

B.可以不转移材料设备的所有权

C.供货人只能是生产厂家

D.不同合同内容繁简程度差异较大

E.合同履行与施工进度密切相关

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B项，建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，以转移财产所有权为目的。C项，供货人可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商。

第85题:在工程招标投标阶段，工程量清单的主要作用有。

A.为招标人编制投资估算文件提供依据

B.为投标人投标竞争提供一个平等基础

C.招标人可据此编制招标控制价

D.投标人可据此调整清单工程量

E.投标人可按其表述的内容填报相应价格

正确答案:查看最佳答案

第86题:根据《担保法》，不得抵押的财产有()。

A.建设用地使用权

B.正在建造的建筑物

C.宅基地的土地使用权

D.原材料

E.公立学校的教育设施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:下列财产不得抵押:土地所有权;耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外;学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;所有权.使用权不明或者有争议的财产;依法被查封.扣押.监管的财产;依法不得抵押的其他财产。

第87题:在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有()。

A.项目经理是施工企业的代理人

B.项目经理是项目经理部的代理人

C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任

D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任

E.项目经理应对其行为承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征，由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门，不能够成为合同法律关系主体，不能够成为被代理人。

第88题:项目可行性研究报告中，投资估算的主要内容包括()。

A.成本费用估算

B.流动资金估算

C.风险程度分析

D.投资估算表

E.建设投资估算

正确答案:查看最佳答案

第89题:如果合同中没有类似和适用的价格，其工程变更价款的处理原则包括()。

A.由业主确定变更价格

B.由承包商确定变更价格

C.由承包商提出适当的变更价格，由监理工程师批准执行

D.由监理工程师确定变更价格

E.当监理工程师与承包商对变更价格意见不一致时，由造价管理部门裁定

正确答案:查看最佳答案

第90题:持续改进作为质量管理体系的基础，其开展的活动包括()。

A.建立改进目标

B.寻找可能的解决结果

C.将更改纳入文件

D.测量.验证和分析实施的结果

E.确定.测量和分析现状

正确答案:查看最佳答案

第91题:建设项目总概算是根据所包括的()汇总编制而成的。

A.单项工程综合概算

B.工程建设其他费用概算

C.预备费用概算

D.单位工程概算

E.固定成本概算

正确答案:查看最佳答案

第92题:依据《合同法》，下列合同属于建设工程合同的有()。

A.勘察合同

B.设计合同

C.监理合同

D.施工合同

E.设备采购合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按完成承包的内容进行分类，建设工程合同可以分为建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同(选项A.B.D)。选项C.E属于与建设工程相关的合同。

第93题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

A.合同当事人违约

B.**

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.地震

正确答案:查看最佳答案

参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。

第94题:工程网络计划的计算工期等于()。

A.单代号网络计划中终点节点所代表的工作的最早完成时间

B.双代号网络计划中结束工作最早完成时间的最大值

C.时标网络计划中最后一项关键工作的最早完成时间

D.单代号网络计划中终点节点所代表的工作的最迟完成时间

E.双代号网络计划中结束工作最迟完成时间的最大值

正确答案:查看最佳答案

第95题:材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有()。

A.双方签订的采购合同

B.施工合同对材料的要求

C.合同约定的质量标准

D.合同未约定的推荐性质量标准

E.双方当事人共同封存的样品

正确答案:查看最佳答案

参考解析:验收依据包括:1.双方签订的采购合同;2.供货方提供的发货单.计量单.装箱单及其他有关凭证;3.合同内约定的质量标准，应写明执行的标准代号.标准名称;4.产品合格证.检验单;5.图纸.样品或其他技术证明文件;6.双方当事人共同封存的样品。

第96题:建设工程组织固定节拍流水施工的特点有()。

A.施工过程在各施工段上的流水节拍不尽相等

B.各专业工作对在各施工段上能够连续作业

C.相邻施工过程之间的流水步距相等

D.专业工作队数大于施工过程数

E.各施工段之间没有空闲时间

正确答案:查看最佳答案

第97题:按照《建设工程设计合同示范文本》有关违约责任规定，下列描述中不正确的是()。

A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作

B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费

C.合同生效后，设计人刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还

D.设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收该项目2%设计费

E.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应支付该阶段的全部设计费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，发包人延误支付设计费，逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下一阶段工作，并书面通知发包人。C项，发包人要求终止或解除合同时，如设计人尚未开始设计工作，则不退还发包人已付定金;如设计人已进行设计工作，完成的工作量不足一半，则发包人按该阶段设计费的一半支付;如设计人已进行设计工作，完成的工作量超过一半，则发包人按该阶段设计费的全部支付。D项，设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收设计费的千分之二。

第98题:质量管理体系认证的实施程序包括()。

A.提出申请

B.质量管理体系层次编制

C.质量管理体系文件编制

D.认证机构进行审核.审批与注册发证

E.质量管理体系的实施运行

正确答案:查看最佳答案

第99题:我国对建设工程设计单位实行资质管理制度，工程设计资质包括()。

A.综合资质

B.行业资质

C.专业资质

D.专项资质

E.劳务资质

正确答案:查看最佳答案

第100题:下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有()。

A.发包人名称

B.承包人名称

C.发承包项目名称

D.提供施工场地的约定

E.工程价款结算的约定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。合同法律关系的内容是合同的具体要求，决定了合同法律关系的性质，它是连接主体的纽带。A项.B项属于合同法律关系的主体，C项属于合同法律关系的客体。

第101题:某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同，下列说法正确的有()。

A.属于非即时买卖合同

B.试用期内可以拒绝购买

C.试用的前提是支付价款或者提供担保

D.试用期只能由法律规定，当事人不能约定

E.试用期届满，采购人对是否购买未表示的视为购买

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物.认可后再支付价款的交易。D项，试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间。

第102题:按定额的适用范围分类，定额可分为()。

A.国家定额

B.建筑工程定额

C.行业定额

D.地区定额

E.企业定额

正确答案:查看最佳答案

第103题:工程项目一般要经历()三个时期。

A.投资前期

B.生产经营时期

C.建设时期

D.存活期

E.衰退期

正确答案:查看最佳答案

第104题:工程监理单位勘察质量管理的主要工作包括()。

A.编制工程勘察任务书

B.协助建设单位选择工程勘察单位

C.审查勘察单位提交的勘察方案

D.审查勘察单位提交的勘察成果报告

E.检查勘察单位执行勘察方案的情况

正确答案:查看最佳答案

第105题:在施工过程质量控制中，监理工程师应督促承包单位严格遵守()，按报经批准的施工计划文明施

A.合同技术条件

B.施工技术规程规范

C.工程质量标准

D.节约投资

E.节约材料

正确答案:查看最佳答案

第106题:某工作实际施工进度与计划进度如下图所示，下面说法正确的是()。

A.该工作提前1周完成

B.第4周停工一周

C.在第3周内实际完成的任务量比计划任务量少6%

D.在第5周内实际进度与计划进度一致

E.在第7周内实际完成的任务量超过计划任务量

正确答案:查看最佳答案

第107题:采取巡回监控质量控制方式实施设备监造时，质量控制的主要任务是()。

A.做好预控和技术复核

B.监督管理制造厂商不断完善质量管理体系

C.复核专职质检人员质量检验的准确性.可靠性

D.审查设备制造生产计划和工艺方案

E.监督检查主要材料进厂使用的质量控制

正确答案:查看最佳答案

第108题:表现为在整个抽样过程中只有一次随机抽样特点的质量数据收集方法是()。

A.全数检验

B.分层抽样

C.整群抽样

D.多阶段抽样

E.等距抽样

正确答案:查看最佳答案

第109题:社会评价的主要内容包括()。

A.互适性分析

B.社会风险分析

C.环境影响分析

D.社会影响分析

E.不确定性分析

正确答案:查看最佳答案

第110题:通常采用的样本数据抽样法有()。

A.顺序抽样法

B.分层抽样法

C.系统抽样法

D.二次抽样法

E.单纯随机法

正确答案:查看最佳答案

第111题:工程质量缺陷可分为()。

A.可整改质量缺陷

B.不可整改质量缺陷

C.暂时质量缺陷

D.永久质量缺陷

E.常规质量缺陷

正确答案:查看最佳答案

第112题:()是评价项目施工质量的依据。

A.工程验收资料

B.合同文件

C.质量检验评定标准

D.施工质量检测数据

E.设计图纸文件

正确答案:查看最佳答案

第113题:某工作计划进度与实际进度如下图所示，由此可得正确的结论有()。

A.第1周后连续工作没有中断

B.在第2周内按计划正常进行

C.在第3周后半周未按计划进行

D.截至第4周末拖欠5%的任务量

正确答案:查看最佳答案

第114题:根据《标准施工招标文件》，关于综合评估法评标的说法，正确的有()。

A.适用于招标人对招标项目的技术.性能有专门要求的招标项目

B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人

C.评审的综合评分相等时，投标报价最接近标底的优先

D.初步评审分为形式评审.资格评审和响应性评审三个方面

E.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，综合评分相等时，以投标报价低的优先;投标报价也相等的，由招标人自行确定。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。

第115题:下列费用中，属于安全文明施工费的有()。

A.环境保护费用

B.设备维护费用

C.脚手架工程费用

D.临时设施费用

E.工程定位复测费用

正确答案:查看最佳答案

第116题:勘察设计单位的质量责任有()。

A.必须在其资质等级许可的范围内承揽相应的勘察.设计任务

B.不允许承揽超越其资质等级许可范围以外的任务，不得转包或违法分包

C.不得用其他单位的名义承揽业务或允许他人以本单位的名义承揽业务

D.代表建设单位对工程质量实施监理，并对工程质量承担监理责任

E.按照国家现行的有关规定.工程建设强制性技术标准和合同要求进行勘察.设计工作

正确答案:查看最佳答案

第117题:在施工过程中，调整施工进度计划的技术措施包括()。

A.增加工作面

B.改进施工计划

C.增加施工人员

D.采用更先进的施工机械

E.采用更先进的施工工艺和施工技术

正确答案:查看最佳答案

第118题:项目监理机构在设计阶段和施工阶段进度控制的任务有()。

A.编制工程项目总进度计划

B.编制监理进度计划

C.审查设计进度计划

D.审查施工进度计划

E.确定工期总目标

正确答案:查看最佳答案

第119题:下列费用中，以定额人工费为计算基础的规费有()。

A.工伤保险

B.生育保险

C.劳动保险

D.住房公积金

E.工程排污费

正确答案:查看最佳答案