2022年山西省太原土建监理工程师在线模拟考试试卷

原标题：2022年山西省太原土建监理工程师在线模拟考试试卷

监理工程师考试即将开始，建题帮APP及微信公众号：建题帮为大家整理了监理工程师的历年考试真题及最新模拟题库，大家可以在这里了解一下监理工程师的题型以及考试趋势变化，方便您更好的了解监理工程师考试，积极备考。

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:单代号网络计划中()。

A.箭线表示工作及其进行的方向，节点表示工作之间的逻辑关系

B.节点表示工作，箭线表示工作进行的方向

C.箭线表示工作及其进行的方向，节点表示工作的开始或结束

D.节点表示工作，箭线表示工作之间的逻辑关系

正确答案:查看最佳答案

第1题:根据《标准施工合同》，工程保险可以采用不足额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分，按合同约定由()负责补偿。

A.发包人

B.承包人

C.事件的风险负责人

D.监理人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:大型工程项目经常采用不足额投保方式以减少保险费的支出，当工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的风险责任方负责补偿。

第2题:GB/T19000-2000族标准质量管理原则中，管理的系统方法不包括()。

A.系统目标

B.系统分析

C.系统工程

D.系统管理

正确答案:查看最佳答案

第3题:为了有效地控制施工进度，要将施工进度总目标从不同角度进行层层分解，其中按项目组成分解总目标的是()。

A.单位工程动用时间

B.土建工程完工日期

C.一季度进度目标

D.二期工程进度目标

正确答案:查看最佳答案

第4题:某常规投资方案，当贷款利率为12%时，净现值为150万元;当贷款利率为14%时，净现值为100万元，则该方案财务内部收益率的职值范围为()。

A.<12%

B.12%--13%

C.13%--14%

D.>14%

正确答案:查看最佳答案

第5题:在建设工程进度调整的系统过程中，采取措施调整进度计划时，应当以()为依据。

A.本工作及后续工作的总时差

B.本工作及后续工作的自由时差

C.非关键工作所拥有的机动时间

D.总工期和后续工作的限制条件

正确答案:查看最佳答案

第6题:建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是()。

A.交付导致材料所有权发生转移

B.交付完成，采购合同即终止

C.材料交付时间即合同生效时间

D.交付后材料灭失的风险由供货人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:产品交付的法律意义是，一般情况下，交付导致采购材料的所有权发生转移。与所有权转移相对应，标的物毁损.灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

第7题:根据《担保法》，不能作为质押担保的是()。

A.建设用地使用权

B.股权

C.注册商标专用权

D.专利权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:可以用以质押的财产包括动产和权利。A项属于不动产，B.C.D项均属于权利。

第8题:材料费的索赔不包括()。

A.由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费

B.由于客观原因材料价格大幅度上涨

C.由于承包商的原因造成材料损坏失效

D.由于非承包商责任工程延误导致的材料价格上涨和超期储存费用

正确答案:查看最佳答案

第9题:某工程设备采购合同签订时，设备有关材料的物价指数为120，人工成本指数为80，设备合同价为8.2万美元，双方合同明确，合同价中固定费用占20%，材料费用占56%，人工成本占24%，三个月后交货采用报考结算。结算时，材料物价指数为150，人工成本指数为88，则设备的结算款是()万美元。

A.8.3152

B.8.5232

C.9.5448

D.9.5232

正确答案:查看最佳答案

第10题:在施工过程中，现场组装的大型临时设备在投入使用前应经过()批准。

A.承包单位上级安全主管部门和专业监理工程师

B.当地安全部门鉴定和质量监督站

C.质量监督站认定和专业监理工程师

D.承包单位上级安全主管部门和当地安全部门

正确答案:查看最佳答案

第11题:在设计工作中，由于监理工程师未能及时将业主对阳台设计的改变传达到设计单位而影响到设计进度的情况是()。

A.工程变更的影响

B.建设意图和要求改变的影响

C.设计协调配合的影响

D.材料代用.设备选用失误的影响

正确答案:查看最佳答案

第12题:监理工程师在工程质量控制过程中，应遵循的原则不包括()。

A.坚持安全第一的原则

B.坚持以人为核心的原则

C.坚持质量标准的原则

D.坚持以预防为主的原则

正确答案:查看最佳答案

第13题:某分部工程有3个施工过程，分为4个施工**组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为6天.4天和8天，则该分部工程地流水施工工期是()天。

A.18

B.24

C.34

D.42

正确答案:查看最佳答案

第14题:关于抵押的说法，正确的是()。

A.抵押物只能由债务人提供

B.正在建造的建筑物可用于抵押

C.提单可用于抵押

D.抵押物应当转移占有

正确答案:查看最佳答案

参考解析:抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。可以抵押的财产包括不动产和动产，提单属于权利凭证，可用于质押，不得用于抵押。

第15题:监理单位监控设计进度的工作是()。

A.建立建全设计技术经济定额

B.编制设计总进度计划

C.核查分析设计图纸进度

D.组织设计各专业之间的协调工作

正确答案:查看最佳答案

第16题:关于标准施工招标文件的说法，错误的是()。

A.标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为

B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用

C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为

D.标准施工招标文件具有强制性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准施工招标文件是一个完整的约束招标投标主体行为的文件体系，规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为，具有强制性。

第17题:根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括()。

A.结算方式

B.预付款支付时间

C.质量标准

D.合同争议解决方式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同协议书除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括发包人和承包人的名称;施工的工程或标段;签约合同价;合同工期;质量标准和项目经理的人选。

第18题:在工程网络计划执行过程中，如果发现某项工作的完成时间拖后而导致工期延长时，需要调整的工作对象应是该工作的()工作。

A.平行

B.紧后

C.后续

D.先行

正确答案:查看最佳答案

第19题:施工过程出现质量缺陷时，监理工程师应立即向施工单位发出()，要求其对质量问题进行补救处理。

A.暂停令

B.工作联系单

C.会议纪要

D.监理通知

正确答案:查看最佳答案

第20题:我国现阶段物资供应体制中，建设物资供应的主要渠道是()。

A.国家统配

B.部门统配

C.市场采购

D.国外订货

正确答案:查看最佳答案

第21题:监理单位受业主委托实施设计进度监控的工作内容是()。

A.建立健全设计技术经济定额

B.编制切实可行的设计进度计划

C.推行限期设计管理模式

D.落实专门负责设计进度控制的人员

正确答案:查看最佳答案

第22题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建议时，正确的处理程序是()。

A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示

B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更

C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示

D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示

正确答案:查看最佳答案

参考解析:履行合同过程中，承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书。监理人应与发包人协商是否采纳承包人的建议。建议被采纳并构成变更，由监理人向承包人发出变更指示。

第23题:工程质量检验机构出具的检验报告需经()确认后，方可按规定归档。

A.监理单位

B.施工单位

C.设计单位

D.工程质量监督机构

正确答案:查看最佳答案

第24题:下列进度计划中，属于金蛇单位计划系统的是()。

A.设计准备工作进度计划

B.设计总进度计划

C.工程项目总进度计划

D.施工准备工作计划

正确答案:查看最佳答案

第25题:在下列质量控制的统计分析方法中，需要听取各方意见，集思广益，相互启发的是()。

A.排列图法

B.因果分析图法

C.直方图法

D.控制图法

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据美国AIA标准合同文本，CM合同中与雇主订立合同的当事人是()。

A.建筑师

B.专业咨询机构

C.承担施工的承包商公司

D.承担分包工作的分包商

正确答案:查看最佳答案

参考解析:CM合同属于管理承包合同，有别于施工总承包商承包后对分包合同的管理。与雇主签订合同的CM承包商，属于承担施工的承包商公司，而非建筑师或专业咨询机构。

第27题:工程满足使用目的理化性能.结构特性.使用性能.外观性能等，称之为工程的()。

A.适用性

B.耐久性

C.安全性

D.可靠性

正确答案:查看最佳答案

第28题:目前我国有土建定额.装饰定额等，它们都属于()范畴。

A.安装工程定额

B.建筑工程定额

C.公路工程定额

D.铁路工程定额

正确答案:查看最佳答案

第29题:根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是()。

A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知

B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知

C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划

D.组织编制施工“合同进度计划”

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当发包人的开工前期工作已完成且临近约定的开工日期时，应委托监理人按专用条款约定的时间向承包人发出开工通知。监理人征得发包人同意后，应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知。组织编制施工进度计划属于承包人的义务。

第30题:施工图审查合格的，审查机构应当向建设单位出具审查合格书，审查合格书应经()签发，并加盖审查机构公章。

A.专业监理工程师

B.专业审查人员

C.总监理工程师

D.法定代表人

正确答案:查看最佳答案

第31题:为在一定的范围内获得最佳秩序，对活动和其结果规定的共同的和重复使用的规则.指导原则或特性文件是()。

A.标准

B.规范

C.指示

D.体系

正确答案:查看最佳答案

第32题:《标准施工招标文件》的适用范围是()。

A.大型复杂的工程项目

B.多元投资主体的工程项目

C.工期在一年之内的工程项目

D.跨行业的工程项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《标准施工招标文件》适用于大型复杂工程项目。《简明标准施工招标文件》适用于工期在12个月之内的工程项目。

第33题:()阐明各单位工程的建筑总规模及本年计划完成情况。

A.年度计划项目表

B.投资计划年度分配表

C.工程项目总进度计划

D.年度竣工投产交付使用计划表

正确答案:查看最佳答案

第34题:专业监理工程师应按设备制造合同的规定审核设备制造单位提交的进度付款单，提出审核意见，由()签发支付证书。

A.专业监理工程师

B.业主

C.总监理工程师

D.监理单位法人

正确答案:查看最佳答案

第35题:工程网络计划费用优化过程中，压缩关键工作的持续时间应遵循的基本原则是()。

A.必须将关键工作压缩成非关键工作

B.压缩后工作的持续时间不能小于其总时差

C.优先选择压缩综合费率最小的关键工作

D.多条关键线路的持续时间应压缩相同数值

正确答案:查看最佳答案

第36题:()是指业主向国家汇报建设成果和财务状况的总结性文件。

A.建设项目竣工决算

B.施工总结报告

C.施工单位报送的竣工资料

D.工程质量评估报告

正确答案:查看最佳答案

第37题:建安工程企业管理费中的检验试验费是用于()试验的费用。

A.一般材料

B.构件破坏性

C.新材料

D.新构件

正确答案:查看最佳答案

第38题:工程施工过程中，造成直接经济损失900万元的工程质量事故属于()事故。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般

正确答案:查看最佳答案

第39题:某项目，建安工程费3000万元，设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元，建设期利息200万元，铺底流动资金160万元，建设期间...准税种的税额45万元，则该项目的静态投资为()万元。

A.7000

B.7600

C.7700

D.7805

正确答案:查看最佳答案

第40题:某化工项目，设计的年产量为10万吨，预计单位产品售价为500元/吨(已扣除销售税金及附加.增值税)，正常生产年份单位产品变动成本为300元/吨，年产量盈亏平衡点为5万吨。若单位产品变动成本上升为340元/吨，其他数值保持不变，则产量盈亏平衡点的生产能力利用率为()。

A.29.41%

B.33.33%

C.50.00%

D.62.50%

正确答案:查看最佳答案

第41题:当建设单位要求工程变更时，可将《工程变更单》报送给()。

A.上级建设主管部门

B.监理机构

C.设计单位

D.施工单位

正确答案:查看最佳答案

第42题:设计施工总承包合同模式下，关于竣工后试验的说法不正确的是()。

A.竣工后试验按专用条款的约定可以由发包人或承包人负责进行

B.由承包人负责进行的，承包人应提前21天将竣工后试验的日期通知发包人

C.由发包人负责进行的，发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人

D.由发包人负责进行的，如果承包人未能按时出席竣工后试验，发包人可自行进行试验，承包人应对检验数据予以认可

正确答案:查看最佳答案

参考解析:竣工后试验不论是由发包人或承包人负责进行，均由发包人提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。

第43题:盈亏平衡分析又称平衡点分析。它是将成本划分为固定成本和变化成本，假定产销量一致，根据产量.成本.售价和利润相互间的函数关系，进行预测分析的()。

A.经济方法

B.管理方法

C.财务方法

D.技术方法

正确答案:查看最佳答案

第44题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款的约定投保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是()。

A.事先征得监理人同意，并通知设计人

B.事先征得监理人同意，并通知发包人

C.事先征得设计人同意，并通知监理人

D.事先征得发包人同意，并通知监理人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

第45题:下列选项中，符合承包单位分解目标的是()。

A.基础工程完工日期

B.结构工程完工日期

C.装修工程完成日期

D.土建工程完成日期

正确答案:查看最佳答案

第46题:在正常使用条件下，电气管线.给排水管道.设备安装和装修工程的最低保修期限为()。

A.1年

B.2年

C.3年

D.4年

正确答案:查看最佳答案

第47题:()应根据工程承包合同文件规定，在施工准备查验合格后或按合同文件规定的日期，发布合同工程开工令，并抄报建设单位。

A.承包单位

B.项目主管行政单位

C.监理机构

D.项目所在地**

正确答案:查看最佳答案

第48题:在施工过程中，生产工人的劳动保护费属于()。

A.直接费

B.其他直接费

C.企业管理费

D.现场管理费

正确答案:查看最佳答案

第49题:工程项目建成后，难以对工程内在质量进行检验。这是因为工程质量本身具有()的特点。

A.影响因素多

B.质量波动大

C.检验特殊性

D.终检局限性

正确答案:查看最佳答案

第50题:为了实施进度控制，监理工程师必须根据建设工程的具体情况，认真制定进度控制措施。下列措施中，属于经济措施的有()。

A.加强合同管理

B.对工程延误收取误期损失赔偿金

C.加强索赔管理

D.编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制

正确答案:查看最佳答案

第51题:关于保证人资格的说法，正确的是()。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为保证人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:具有代为清偿债务能力的法人.其他组织或者公民，可以作为保证人。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。但企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。②国家机关。但经国务院批准为使用外国**或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。

第52题:采用横道图表示建设工程进度计划的优点是()。

A.能够明确反映工作之间的逻辑关系

B.易于编制和理解进度计划

C.便于优化调整进度计划

D.能够直接反映影响工期的关键工作

正确答案:查看最佳答案

第53题:我国建设工程质量监督管理的具体实施者是()。

A.建设行政主管部门

B.工程质量监督机构

C.监理单位

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

第54题:总监理工程师应在工程开工日期()天前向施工单位发出工程开工令。

A.5c.10d.14答案:

正确答案:查看最佳答案

第55题:某承包商承揽了一大型建设工程的设计和施工任务，在施工过程中因某种原因造成实际进度拖后，该承包商能够提出工程延期的条件是()。

A.施工图纸未按时提交

B.检修.调试施工机械

C.地下埋藏文物的保护.处理

D.设计考虑不周而变更设计

正确答案:查看最佳答案

第56题:在利用S曲线比较建设工程实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧，则该实际进展点与计划S曲线在纵坐标方向的距离表示该工程()。

A.实际进度超前的时间

B.实际超额完成的任务量

C.实际进度拖后的时间

D.实际拖欠的任务量

正确答案:查看最佳答案

第57题:我国现行建筑安装工程价款按月结算的对象是()。

A.单项工程

B.单位工程

C.分部分项工程

D.建设项目

正确答案:查看最佳答案

第58题:某工程发生质量事故，造成500万元直接经济损失，此次质量事故属于()。

A.特别重大质量事故

B.重大质量事故

C.较大质量事故

D.一般质量事故

正确答案:查看最佳答案

第59题:建设工程项目招标人与中标人签订合同前，可就投标文件中的()进行协商谈判。

A.细微偏差

B.投标价格

C.质量要求

D.工期要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人与中标候选人进行签约前的谈判，主要针对评标报告中提出的签订合同前要处理的事宜进行协商，通常为投标文件中存在的细微偏差，如进一步加强质量安全措施等。招标人不得就投标价格.投标方案.质量.履行期限等实质性内容进行谈判。

第60题:利用随机数表.随机数生成器或随机数骰子来抽取样本的方法称之为()抽样法。

A.二次

B.机械随机

C.单纯随机

D.分层

正确答案:查看最佳答案

第61题:某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人()。

A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延

B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延

C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延

D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

参考解析:如果约定的开工日期已届至但发包人开工前的配合工作未完成，监理人不能按时发出开工通知，此时顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失。

第62题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应保证其投保的第三者责任险在()前一直有效。

A.签发工程验收证书

B.出具最终结清证书

C.提交竣工验收报告

D.颁发缺陷责任期终止证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由意可知答案为颁发缺陷责任期终止证书。

第63题:单位工程质量验收的条件不包括()。

A.构成单位工程的各分部工程

B.有关资料95%完整

C.对主要使用功能还须进行抽查

D.参加验收各方人员共同进行观感质量检查

正确答案:查看最佳答案

第64题:CM模式的基本指导思想特别适用于()。

A.实施周期短，工期要求松散的小型简单建设工程

B.实施周期短，工期要求紧迫的小型复杂建设工程

C.实施周期长，工期要求紧迫的大型复杂建设工程

D.实施周期长，工期要求松散的大型简单建设工程

正确答案:查看最佳答案

第65题:某道路工程划分为3个施工过程在5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍值分别为4.2.6天，该工程的流水施工工期为()天。

A.28

B.20

C.16

D.14

正确答案:查看最佳答案

第66题:某企业从银行贷款220万元，用于购买某设备，若偿还期为5年，每年末偿还相等的金额，贷款利率为5.55%，每年末应偿还()万元。

A.38.84(万元)

B.46.84(万元)

C.51.59(万元)

D.68.84(万元)

正确答案:查看最佳答案

第67题:项目质量控制系统是项目监理机构一次性的质量工作系统，并非监理单位永久性的质量管理目标，即()。

A.建立的对象不同

B.服务的范围不同

C.控制的目标不同

D.作用的时效不同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目质量控制系统是项目监理机构一次性的质量工作系统，并非监理单位永久性的质量管理目标，即作用的时效不同。

第68题:在不影响总工期的前提下，某工作所具有的机动时间称为()。

A.最早开始时间

B.最迟完成时间

C.总时差

D.自由时差

正确答案:查看最佳答案

第69题:联动无负荷试车费属于()。

A.建设单位的设备购置费

B.建设单位的联合试运转费

C.建设单位的研究试验费

D.施工单位的设备安装工程费

正确答案:查看最佳答案

第70题:对于工期长.技术复杂.实施过程中可能会发生各种不可预见因素较多的建设工程，发包方宜采用()合同。

A.纯单价

B.固定总价

C.估算工程量单价

D.可调总价

正确答案:查看最佳答案

第71题:在工程质量统计分析方法中，寻找影响质量主次因素的方法一般采用()。

A.排列图法

B.因果分析图法

C.直方图法

D.控制图法

正确答案:查看最佳答案

第72题:某建筑工程因质量事故造成5万元的经济损失，按事故的性质及严重程度划分，该事故属于()。

A.一般质量事故

B.严重质量事故

C.重大质量事故

D.中等质量事故

正确答案:查看最佳答案

第73题:根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的()。

A.2%

B.3%

C.5%

D.10%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人应提交规定金额的投标保证金，数额不得超过招标项目估算价的2%。

第74题:某进口设备，按人民币计算的离岸价为2000万元，国外运费160万元，国外运输保险费9万元，锒行财务费8万元。则该设备进口关税的计算基数是()万元。

A.2000

B.2160

C.2169

D.2177

正确答案:查看最佳答案

第75题:某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是()。

A.外观检验法

B.衡量法

C.经验鉴别法

D.物理检验法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:数量检验方法包括衡量法.理论换算法.查点法。质量验收的方法包括经验鉴别法.物理试验.化学分析。

第76题:建立质量管理体系首先要明确企业的质量方针，质量方针是组织的最高管理者正式发布的该组织总的()。

A.质量要求

B.质量水平

C.质量宗旨和方向

D.质量策划

正确答案:查看最佳答案

第77题:当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差而需要调整进度计划时，应考虑该工作的()。

A.资源需求量

B.后续工作的限制条件

C.自由时差的大小

D.紧后工作的数量

正确答案:查看最佳答案

第78题:利用经济评价指标评判项目的可行性时，说法错误的是()。

A.财务内部收益率≥行业基准收益率，方寨可行

B.静态投资回收期>行业基准投资回收期，方案可行

C.财务净现值>o，方案可行

D.总投资收益率≥行业基准投资收益率，方案可行

正确答案:查看最佳答案

第79题:在非节奏流水施工中，通常用来计算流水步距的方法是()。

A.累加数列错位相减取大差法

B.累加数列错位相加取小和法

C.累加数列对应相减取大差法

D.累加数列对应相减取小差法

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:监理工程师在进行工程项目建设的总体方案审核时，审核的重点包括()。

A.设计依据

B.设计参数

C.设计规模

D.设备及结构的选型

E.项目组成及布局

正确答案:查看最佳答案

第81题:()是评价项目施工质量的依据。

A.工程验收资料

B.合同文件

C.质量检验评定标准

D.施工质量检测数据

E.设计图纸文件

正确答案:查看最佳答案

第82题:设计施工总承包合同模式下，关于总监理工程师授权的其他监理人员发出的指示，下列说法正确的是()。

A.在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意

B.在授权范围内发出的指示经总监理工程师确认后与其发出的指示具有同等效力

C.承包人对该指示有疑问时，应当首先要求监理人员澄清，不得直接提交总监理工程师

D.承包人对该指示有疑问时，可在收到该指示的48小时内向总监理工程师提出书面异议

E.承包人提出书面异议后，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认.更改或撤销

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B项，在授权范围内发出的指示无需总监理工程师确认，即与其发出的指示具有同等效力。C项，承包人对该指示有疑问时，可以直接提交总监理工程师。D项，承包人对该指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议。

第83题:只要承包商能提出合理的证据，一般可获得监理工程师及业主的同意。下列承包商提出工期索赔的原因主要包括()。

A.在现场发现有价值的文物

B.不利的自然条件

C.有关放线的资料不准

D.合同双方差距大

E.物价上涨

正确答案:查看最佳答案

第84题:下列选项中，属于监理工程师在施工阶段投资控制的主要工作的是()。

A.进行工程计量

B.审核竣工结算款

C.分析可能发生索赔的原因

D.审查设计单位的设计成果

E.处理费用索赔

正确答案:查看最佳答案

第85题:材料采购合同当事人应当在合同中约定明确的交货期限或者交付期间，没有约定或者约定不明确且不能达成补充协议的，应当根据()确定。

A.合同有关条款

B.交易习惯

C.签订合同地有关政策

D.债务人可以随时履行

E.债权人也可以随时要求履行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。

第86题:在施工过程中，调整施工进度计划的技术措施包括()。

A.增加工作面

B.改进施工计划

C.增加施工人员

D.采用更先进的施工机械

E.采用更先进的施工工艺和施工技术

正确答案:查看最佳答案

第87题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

A.合同当事人违约

B.**

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.地震

正确答案:查看最佳答案

参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。

第88题:监理单位对总包单位提交的设备采购方案进行审查的内容有()。

A.采购内容和范围

B.设备质量标准

C.设备供货厂商资质

D.设备检查及验收程序

E.保证设备质量的措施

正确答案:查看最佳答案

第89题:保证合同的担保范围包括()。

A.主债权及利息

B.债权人的间接损失

C.违约金

D.债权人实现债权的费用

E.保证合同另有约定的财产损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。

第90题:采购方的违约体现在()。

A.逾期付款

B.产品的质量缺陷

C.提前交付货物

D.不按合同约定接收货物

E.交货数量与合同不符

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B.C.E项属于供货方的行为表现。

第91题:工程设计招标中，投标人资格的审查内容有()。

A.投标人持有的资格证书

B.企业专业技术人员的数量

C.同类工程设计经历

D.待定行业工程设计经历

E.项目所在地区设计经历

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对投标人的资格审查包括:1.资质审查，应初步审查投标人所持有的资质证书是否与招标文件的要求相一致。2.能力审查，通常要进一步审查人员的技术力量，主要考察设计负责人的资格和能力，以及各类设计人员的专业覆盖面.人员数量和各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。3.经验审查，同类工程的设计经历是非常重要的内容。

第92题:设计阶段监理工程师的工作内容有()。

A.设计方案及图纸的审查

B.组织对设计的评审

C.对设计工作协调控制，保证设计如期保质完成

D.参与设计计算及绘图工作

E.参与设计交底与图纸会审

正确答案:查看最佳答案

第93题:设计标准化的要求有()。

A.当各层次标准出现矛盾时，应以管理部门的为准

B.在使用功能方面应遵守上限标准

C.在安全.卫生等方面应注意上限标准

D.施工图设计前应检查是否符合标准规范的规定

E.根据建设地点的自然.地质等条件和使用功能，制定合理的设计方案

正确答案:查看最佳答案

第94题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。

A.工程测量

B.大地测量

C.结算工程量测量

D.水文地质勘察

E.工程地质勘察

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程勘察的内容一般包括工程测量.水文地质勘察.工程地质勘察。

第95题:建设项目总概算是根据所包括的()汇总编制而成的。

A.单项工程综合概算

B.工程建设其他费用概算

C.预备费用概算

D.单位工程概算

E.固定成本概算

正确答案:查看最佳答案

第96题:某招标项目由于主观原因，导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标，则投标人有权()。

A.要求撤回投标文件

B.要求赔偿损失

C.拒绝招标人延长投标有效期的要求

D.要求将合同授予他们协商推举的中标人

E.要求退还投标保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，其投标保证金的有效期应相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的，则失去竞争资格，但有权收回其投标保证金。

第97题:FIDIC《施工合同条件》规定，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验，对此正确的处理方式是()。

A.不能正常进行竣工试验达到14天以上，工程师应颁发接收证书

B.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，应补充进行竣工试验

C.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，补充进行竣工试验后颁发接收证书

D.补检试验的全部费用应补偿给承包商

E.竣工试验表明工程未达到合同约定的质量标准，雇主应当拒绝接收

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到14天以上，为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益，规定工程师应颁发接收证书。D项，补检试验比正常竣工试验多出的费用应补偿给承包商。E项，针对未能通过竣工试验的情形，FIDIC《施工合同条件》增加了雇主可以折价接收工程的情况。

第98题:关于无权代理的说法，正确的有()。

A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理

B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”

C.对无权代理行为，“被代理人”可以行使“追认权”

D.无权代理行为按一定程序可以转化为合法代理行为

E.无权代理行为由行为人承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:超越代理权限而为的“代理”行为.代理权终止后的“代理”行为均属于无权代理，其行为后果由行为人承担。但“被代理人”对该种行为可以行使“追认权”，经“被代理人”追认后，无权代理行为转化为有权代理行为，此时由被代理人承担行为后果。

第99题:在工程质量控制中，重点控制人员的素质包括()。

A.文化水平

B.技术水平

C.控制能力

D.使用能力

E.身体素质

正确答案:查看最佳答案

第100题:建设工程项目施工招标中，对资格预审申请文件进行审查时，属于资格审查委员会审查内容的是()。

A.同类工程施工经历

B.财务状况

C.企业信誉

D.项目经理资质要求

E.环境管理体系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格审查委员会在详细审查阶段审查的内容一般包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。E项，环境管理体系属于评标委员会在详细审查阶段审查的内容。

第101题:监理工程师编制的施工进度控制工作细则的内容包括()。

A.施工进度控制目标分解图

B.进度控制组织措施

C.施工进度控制目标实现的风险分析

D.施工总进度计划编制程序

E.单位工程施工进度计划编制要求

正确答案:查看最佳答案

第102题:关于建设工程多级网络计划系统的说法，正确的有()。

A.计划系统由不同层次网络计划组成

B.处于同一层级的网络计划相互关联和搭接

C.能够使用一个网络图来表达工程的所有工作内容

D.进度计划通常采用自顶向下，分级编制的方法

E.能够保证建设工程所需资源的连续性

正确答案:查看最佳答案

第103题:关于工程网络计划工期优化的说法，有()。

A.应分析调整各项工作z间的逻辑关系

B.应有步骤地将关键工作压缩威非关键工作

C.应将备条关键线路的总持续时间压缩相同数值

D.应考虑质量.安全和资源等因素选择压缩对象

E.应压缩非关键线路上自由时差大的工作

正确答案:查看最佳答案

第104题:竣工决算报告说明书的主要内容包括()。

A.开工和竣工时间，对完成工期的分析说明

B.各项财务和技术经济指标的分析

C.对工程事故的分析说明

D.工程建设的经验教训及有待解决的问题

E.对施工单位的评估

正确答案:查看最佳答案

第105题:为减少浪费.控制投资，监理工程师在施工阶段可以采职的措施包括()。

A.组织措施

B.经济措施

C.技术措施

D.法律措施

E.合同措施

正确答案:查看最佳答案

第106题:基本预备费的计算基数包括()。

A.设备工器具购置费

B.工程建设其他费用

C.建筑安装工程费

D.铺底流动资金

E.与工程建设有关的费用

正确答案:查看最佳答案

第107题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于缺陷责任期及竣工后试验的说法，正确的有()。

A.承包人应负责缺陷责任期内工程的日常维护工作

B.竣工后试验应在缺陷责任期内进行

C.发包人应提前28天将竣工后试验的日期通知承包人

D.缺陷责任期内承包人有权进入工程现场修复工程缺陷

E.竣工后试验应按专用合同条款约定由发包人或承包人进行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。(选项A)发包人在使用过程中发现工程缺陷，由承包人负责修复，直至检验合格为止。(选项D)竣工后试验是指工程竣工移交后在缺陷责任期内投入运行期间，对工程的各项功能的技术指标是否达到合同规定要求而进行的试验。(选项B)发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。(选项C)竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行。(选项E)

第108题:材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有()。

A.双方签订的采购合同

B.施工合同对材料的要求

C.合同约定的质量标准

D.合同未约定的推荐性质量标准

E.双方当事人共同封存的样品

正确答案:查看最佳答案

参考解析:验收依据包括:1.双方签订的采购合同;2.供货方提供的发货单.计量单.装箱单及其他有关凭证;3.合同内约定的质量标准，应写明执行的标准代号.标准名称;4.产品合格证.检验单;5.图纸.样品或其他技术证明文件;6.双方当事人共同封存的样品。

第109题:在价值工程活动的创新阶段，实施价值工程的步骤有()。

A.功能分析

B.提案编写

C.方案创新

D.方案评价

E.方案实施与检查

正确答案:查看最佳答案

第110题:网络图的绘图规则有()。

A.不允许出现编号相同的节点

B.不允许出现无箭头的节点

C.不允许出现多个起始节点

D.不允许间断编号

E.不允许出现多个既有内向箭线.又有外向箭线的节点

正确答案:查看最佳答案

第111题:下列报审.报验表中，只需由专业监理工程师Q签署审查意见的有()。

A.分部工程报验表

B.单位工程竣工验收报审表

C.施工控制测量成果报验表

D.工程材料.构配件.设备报审表

E.分包单位资格报审表

正确答案:查看最佳答案

第112题:某工程双代号网络计划如下图所示，图中己标出每项工作的最早开始时间和最迟开始时间，该计划表明()。

A.作1-6的自由时差为2

B.工作2-3的自由时差为1

C.工作2-4为关键工作

D.工作2-5的自由时差为o

E.工作4-7的自由时差为1

正确答案:查看最佳答案

第113题:由多个部件组成的产品，应优先选择()的部件作为价值工程地分析对象。

A.造价低

B.数量多

C.体积小

D.加工工序多

E.废品率高

正确答案:查看最佳答案

第114题:招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。

A.排名第一的中标候选人放弃中标

B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同

C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高

D.第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金

E.第一中标候选人未接受招标人提出缩短工期要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力不能履行合同.不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

第115题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于指示的说法，正确的有()

A.工程师可作出口头指示

B.工程师助手可作出口头指示

C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示

D.工程师未及时补发书面指示，承包商应要求书面确认口头指示

E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求，应视为确认了口头指示

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示，但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示，承包商也应遵照执行，并在事后及时补发书面指示。

第116题:下列影响建设工程进度的不利因素中，属于建设单位因素的有()。

A.不能及时向施工承包单位付款

B.组织协调不利，导致停工待料

C.由于使用要求改变而进行设计变更

D.提供的场地不能满足工程正常需要

E.邻近工程施工干扰

正确答案:查看最佳答案

第117题:加快的成倍节拍流水施工的特点有()。

A.同施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等

B.相邻施工过程的流水步距等于流水节拍

C.各个专业工作队在施工段上能够连续作业

D.每个施工过程均成立一个专业工作队

E.所有施工段充分利用且没有空闲时间

正确答案:查看最佳答案

第118题:对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有()。

A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人

B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人

C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答

D.解答应说明问的来源

E.在标前会上给予解答并记入会议纪要

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人应以书面形式予以解答，并发送给每一位投标人，但不应涉及问的来源。招标人也可以在规定的时间和地点召开的投标预备会(答疑会)上，对投标人提出的问予以澄清，并将会议记录发给每一位投标人。

第119题:以下属于施工阶段投资控制的技术措施的是()。

A.编制资金使用计划，确定.分解投资控制目标

B.复核工程付款账单，签发付款证书

C.对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更

D.继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性

E.在施工中进行投资跟踪控制，及时发现偏差并采取纠偏措施

正确答案:查看最佳答案