2022年河北石家庄土建监理工程师模拟试题

原标题：2022年河北石家庄土建监理工程师模拟试题

监理工程师考试即将开始，建题帮APP及微信公众号：建题帮为大家整理了监理工程师的历年考试真题及最新模拟题库，大家可以在这里了解一下监理工程师的题型以及考试趋势变化，方便您更好的了解监理工程师考试，积极备考。

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:总监理工程师对外应向()负责。

A.业主

B.监理单位

C.项目

D.承包单位

正确答案:查看最佳答案

第1题:建设工程采用设计-施工总承包方式的不足是()。

A.工程质量控制难度大

B.工程进度控制难度大

C.工程造价控制难度大

D.建设单位承担较大风险

正确答案:查看最佳答案

第2题:某国外设备投标的到岸价为300万美元，评审供货范围偏差增加评标价4万美元，商务偏差调整值为+2.5%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为()万美元。

A.7.5

B.11.5

C.13.0

D.20.5

正确答案:查看最佳答案

参考解析:价格调整额=供货范围偏差调整额+商务偏差调整额+技术偏差调整额=4+300×2.5%+300×3%=20.5万美元。

第3题:信用是企业经营理念.经营责任和()的集中体现。

A.经营方针

B.经营目标

C.经营业绩

D.经营文化

正确答案:查看最佳答案

第4题:在国际上，卫星测绘属于()。

A.工程咨询

B.技术服务

C.劳务服务

D.工程承包

正确答案:查看最佳答案

第5题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》，委托人需要换委托人代表时，应提前()天通知监理人。

A.3

B.5

C.7

D.14

正确答案:查看最佳答案

第6题:编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的()。

A.申请人须知前附表

B.资格审查办法

C.投标人须知前附表

D.资格预审公告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:编制施工招标项目的资格预审文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的“申请人须知”和“资格审查办法”;编制施工招标项目的招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“投标人须知”.“评标办法”和“通用合同条款”。

第7题:程监理企业在建丑建全与建设单位的合作制度，及时进行信息沟通，增强相互间信任，这体现了工程监理企业从事建设工程监理活动应遵循的()准则。

A.守法

B.诚信

C.公平

D.科学

正确答案:查看最佳答案

第8题:建设工程监理的()要求是一项国际惯例，工程师不得与任何妨碍他作为一种独立的工程师工作的商务活动有关。

A.服务性

B.科学性

C.独立性

D.公正性

正确答案:查看最佳答案

第9题:根据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》，旁站监理是指监理人员在工程施工阶段监理中，对()的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。

A.隐蔽工程

B.地下工程

C.关键线路上的工作

D.关键部位.关键工序

正确答案:查看最佳答案

第10题:监理单位在业主开始委托监理的过程中，为承揽监理业务而编写的监理方案性文件是()。

A.监理大纲

B.监理实施细则

C.监理规划

D.上述都是

正确答案:查看最佳答案

第11题:关于风险等级可接受性评定的说法，正确的是()。

A.风险等级为大的风险因素是不希望有的风险

B.风险等级为中的风险因素是不可接受的风险

C.风险等级为小的风险因素是不可接受的风险

D.风险等级为很小的风险因素是可忽略的风险

正确答案:查看最佳答案

第12题:在建设工程监理组织协调中，主要用于外部协调的方法是()。

A.会议协调法

B.交谈协调法

C.书面协调法

D.访问协调法

正确答案:查看最佳答案

第13题:施工文件属于()。

A.建设工程档案

B.建设工程文件

C.建设工程档案资料

D.建设工程资料

正确答案:查看最佳答案

第14题:对项目总监理工程师质量控制的考核时间为()。

A.月末

B.季末

C.工程各阶段末

D.合同约定

正确答案:查看最佳答案

第15题:按照控制信息的来源，可将控制分为()。

A.事前控制和事后控制

B.前馈控制和反馈控制

C.开环控制和闭环控制

D.主动控制和被动控制

正确答案:查看最佳答案

第16题:关于法律事实的说法，正确的是()。

A.法律事实不包括事件

B.**属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件，**属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。

第17题:建设工程采用固定总价合同时，发生经济膨胀事件承担相当大风险的是()。

A.业主

B.承包商

C.业主或承包商

D.分包商

正确答案:查看最佳答案

第18题:根据监理规划，由专业监理工程师编写，并经总监理工程师批准，针对工程项目某一专业或某一方面监理工作的操作性文件是()。

A.监理规范

B.监理实施细则

C.监理大纲

D.监理手册

正确答案:查看最佳答案

第19题:建设工程数据库对建设工程目标确定的作用，在很大程度上取决于()。

A.数据库的结构

B.数据库中数据的详细程度

C.数据库中分类与编码体系的合理性

D.数据库中与拟建工程相似的同类工程的数量

正确答案:查看最佳答案

第20题:采用专家调查法进行建设工程风险识别时，对专家发表的意见要由()加以归纳分类.整理分析。

A.最为权威的专家

B.建设单位负责人

C.总监理工程师

D.风险管理人员

正确答案:查看最佳答案

第21题:按照《建设工程监理规范》的规定，施工阶段，项目总监理工程师可将()工作委托给总监理工程师代表。

A.根据工程进展及监理工作情况调配监理人员

B.组织编写监理月报.监理工作总结，组织质量监理文件资料

C.审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收

D.参与或配合工程质量安全事故的调查和处理

正确答案:查看最佳答案

第22题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于违约责任的说法，正确的是()。

A.发包人要求终止合同，设计人未开始工作的，不退还定金

B.合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金

C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费

D.因设计人员错误造成工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B项，合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。C项，发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险。设计人提交合同约定的设计文件和相关资料后，按照设计人已完成全部设计任务对待，发包人应结清全部设计费。D项，由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。

第23题:根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同

A.10

B.15

C.20

D.30

正确答案:查看最佳答案

第24题:组织结构图作为组织结构简化的抽象模型，它()。

A.不能完整地表达组织结构

B.能表明一个上级对下级所具有的职权的程度

C.能说明平等职位之间相互作用的横向联系

D.是协调各个分离活动和任务的形式

正确答案:查看最佳答案

第25题:能正确反映外汇真实价值的汇率，称为()。

A.影子工资

B.社会折现率

C.影子价格

D.影子汇率

正确答案:查看最佳答案

第26题:建设工程合同约定的质量目标()国家强制性质量标准的要求。

A.必须高于

B.应当高于

C.应当等于

D.不得低于

正确答案:查看最佳答案

第27题:可以作为编制建设工程监理规划依据的是()。

A.施工组织设计

B.施工合同

C.施工平面布置图

D.施工进度计划

正确答案:查看最佳答案

第28题:风险型CM合同中，关于保证工程最大费用值(GMP)的说法，正确的是()。

A.gmp为合同承包总价

B.节约的gmp全部归cm承包商

C.节约的gmp全部归业主

D.工程实际总费用超过gmp的部分由cm承包商承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:GMP是指CM承包商按照最终的工程预算提出的保证工程最大费用值。当工程实际总费用超过GMP时，超过部分由CM承包商承担。但并不意味着CM是按GMP费用为合同承包总价，对于工程节约的费用归雇主，CM承包商可以按合同约定的一定百分比获得相应的奖励。

第29题:对实现总目标的方法.措施和过程的组织和安排就是()。

A.目标规划

B.计划

C.目标控制

D.目标实现

正确答案:查看最佳答案

第30题:关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是()。

A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价.索赔等事项

B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行

C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令

D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，如单价的合理调整.变更估价.索赔等，行使通用条款和专用条款中规定的权力。发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现。承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行。监理人未能按合同约定发出指示.指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担赔偿责任。

第31题:建设工程监理投标时，制定投标策略的前提是()。

A.选择针对性的投标策略

B.合理设置项目监理机构

C.深入分析影响投标的因素

D.把握和深刻理解招标文件

正确答案:查看最佳答案

第32题:根据美国AIA标准合同文本，CM合同中与雇主订立合同的当事人是()。

A.建筑师

B.专业咨询机构

C.承担施工的承包商公司

D.承担分包工作的分包商

正确答案:查看最佳答案

参考解析:CM合同属于管理承包合同，有别于施工总承包商承包后对分包合同的管理。与雇主签订合同的CM承包商，属于承担施工的承包商公司，而非建筑师或专业咨询机构。

第33题:在计划性风险自留的损失支付方式中，不能充分体现其“计划性”的方式是()。

A.建立非基金储蓄

B.从现金净收入中支出

C.自我保险

D.母公司保险

正确答案:查看最佳答案

第34题:EＰC模式的特征之一是()。

A.业主承担大部分风险

B.工程师管理工程实施

C.业主或业主代表管理工程实施

D.单价合同

正确答案:查看最佳答案

第35题:在监理工作过程中，工程监理企业一般不具有()。

A.工程建设重大问题的决策权

B.工程建设重大问题的建议权

C.工程建设有关问题的决策权

D.工程建设有关问题的建议权

正确答案:查看最佳答案

第36题:将风险分为纯风险和投机风险是按()进行的分类。

A.风险产生的原因

B.风险的影响范围

C.风险造成的后果

D.风险分析的依据

正确答案:查看最佳答案

第37题:某工程的复杂程度等级评定如下:影响因素权重评分F1=0.47，F2=0.39，F3=0.27，F4=0.18，F5=0.28，F6=0.34，F7=0.45，F8=0.56，F9=0.78，F10=0.88.该工程复杂程度等级的评分应是()分。

A.4.6

B.7.3

C.7.5

D.9.0

正确答案:查看最佳答案

第38题:所谓组织设计，是对()的设计过程。

A.组织活动

B.组织结构

C.组织活动或组织结构

D.组织活动和组织结构

正确答案:查看最佳答案

第39题:建设工程监理投标中，如果企业希望开拓市场，打入新的地区则应考虑()投标。

A.竞争型

B.生存型

C.盈利型

D.拓展型

正确答案:查看最佳答案

第40题:根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括()。

A.结算方式

B.预付款支付时间

C.质量标准

D.合同争议解决方式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同协议书除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括发包人和承包人的名称;施工的工程或标段;签约合同价;合同工期;质量标准和项目经理的人选。

第41题:信息管理的目的就是通过()，使决策者能及时.准确地获得相应的

A.对信息的合理分类

B.有组织的信息流通

C.建立信息管理系统

D.正确运用信息管理手段

正确答案:查看最佳答案

第42题:编制建设工程监理规划时，需要满足的要求是()。

A.监理规划的内容应当标准化.格式化

B.监理规划的编制应充分考虑有效性

C.基本构成内容应力求统一，内容应具有针对性

D.基本构成内容应具有针对性，内容应力求统一

正确答案:查看最佳答案

第43题:与项目资源相关方面的信息应当在建设工程()收集。

A.决策阶段

B.设计阶段

C.施工招标阶段

D.施工阶段

正确答案:查看最佳答案

第44题:对于工期长.技术复杂.实施过程中可能会发生各种不可预见因素较多的建设工程，发包方宜采用()合同。

A.纯单价

B.固定总价

C.估算工程量单价

D.可调总价

正确答案:查看最佳答案

第45题:在建设工程实施过程中，要避免不断提高质量目标的倾向，是质量控制()的要求。

A.全过程控制

B.全方位控制

C.系统控制

D.动态控制

正确答案:查看最佳答案

第46题:注册监理工程师在执业活动中应履行的义务是()。

A.使用注册监理工程师称谓

B.依据本人能力从事相应的执业活动

C.本人执业活动进行解释和辩护

D.保证执业活动成果的质量，并乘担相应责任

正确答案:查看最佳答案

第47题:工程监理文件资料组卷方法及要求中，文字材料按事项.专业顺序排列说法错误的是()。

A.请示在前.批复在后

B.印本在前.定稿在后

C.主件在前.附件在后

D.同一事项的请示与批复.同一文件的印本与定稿.主件与附件不能分开

正确答案:查看最佳答案

第48题:依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列关于分包工程的安全生产责任的表述中，正确的是()。

A.分包单位承担全部责任

B.总承包单位承担全部责任

C.分包单位承担主要责任

D.总承包单位和分包单位承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第49题:为了有效控制建设工程质量.造价.进度三大目标，可采取的技术措施是()

A.审查.论证建设工程施工方案

B.动态跟踪建设工程合同执行情况

C.建立建设工程目标控制工作考评机制

D.进行建设工程变更方案的技术经济分析

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:根据代理权产生的依据不同，代理可分为()。

A.招标代理

B.委托代理

C.法定代理

D.追加代理

E.指定代理

正确答案:查看最佳答案

第51题:建筑工程一切险的保险期终止时间可以是()之日。

A.工程动工

B.全部工程验收合格

C.工程所有人实际占有全部工程

D.施工合同约定的竣工

E.保修期满

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时，或实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时，以先发生者为准;但在任何情况下，不超过保险单列明的建筑期保险终止日。

第52题:在下列内容中，属于施工招标阶段目标控制任务的是()。

A.协助业主编制招标文件

B.协助业主编制标底

C.做好投标资格预审工作

D.组织评标工作

E.定标

正确答案:查看最佳答案

第53题:组织应具有的基本含义为()。

A.目标是组织存在的前提

B.组织中人员应分工协作

C.组织是生产要素之一

D.组织中的人员应明确权力层次

E.组织有组织结构图表示

正确答案:查看最佳答案

第54题:在下列工作中，属于施工准备阶段工作的是()。

A.招聘并培训生产人员

B.组织施工招标投标

C.征地.拆迁和平整场地

D.办理施工许可证

E.组织设备.材料定货

正确答案:查看最佳答案

第55题:关于工程设计招标范围的说法，正确的有()。

A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分

B.不能对施工图设计单独进行招标

C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标

D.可以采用分单项的设计任务发包招标

E.勘察与设计应当分开招标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标，对计划复杂而又缺乏经验的项目，在必要时还要增加技术设计阶段。一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行初步设计招标，而是由中标的设计单位承担初步设计任务。招标人应依据工程项目的具体特点决定发包的工作范围，可以采用设计全过程总发包的一次性招标，也可以选择分单项或分专业的设计任务发包招标。另外，招标人可以依据工程建设项目的不同特点，实行勘察设计一次性总体招标。

第56题:对于一个建设工程而言，归档的含义包括()。

A.建设.勘察.设计.施工.监理等单位将本单位的建设工程文件向本单位档案管理机构移交

B.勘察.设计.施工.监理等单位将本单位的建设工程文件向建设单位档案管理机构移交

C.建设.勘察.设计.施工.监理等单位将本单位的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交

D.建设单位将汇总的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交

E.监理单位将汇总的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交

正确答案:查看最佳答案

第57题:根据NEC《工程施工合同》，关于合同风险预警机制“早期警告”的说法，正确的是()。

A.项目经理遇有风险事件可以向对方发出早期警告

B.承包商可以提出召开早期警告会议

C.承包商负责记录早期警告会议建议或决定

D.雇主主持早期警告会议

E.地方行政机关代表可以受邀参加早期警告会议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当项目经理或承包人任一方发现有可能影响合同价款.推迟竣工或削弱工程的使用功能的情况时，应立即向对方发出早期警告。项目经理和承包商都可以提出召开早期警告会议，并在对方同意后邀请其他方出席，可能包括分包商.供应商.公用事业部门.地方行政机关代表或雇主。早期警告会议应该由项目经理主持。项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，会后发给承包商。

第58题:设计施工总承包合同模式下，关于设计审查的说法正确的是()。

A.发包人应自承包人提交设计文件之日起21天内完成审查

B.承包人需要修改已提交的设计文件，则提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

C.审查后认为不符合合同约定，则承包人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件已获同意

E.设计文件需**有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内向**有关部门报送设计文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起21天内完成审查。B.C项，审查期限均为重新起算。

第59题:关于投标人资格审查的说法，正确的有()。

A.本标段的监理人不能参加施工投标

B.由招标人进行资格审查

C.财产被接管不是否决投标资格的理由

D.类似项目业绩应当是资格审查的内容

E.资格审查一般采用合格制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项A.C均属于拒绝作为资格预审申请人的12种情况的单位之一。资格预审时，由资格审查委员会进行资格审查，资格后审时由评标委员会进行资格审查。资格审查委员会按照初步审查和详细审查两个阶段依次进行。详细审查的主要审查内容包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制，应在前附表中注明。

第60题:根据《标准施工招标文件》，关于综合评估法评标的说法，正确的有()。

A.适用于招标人对招标项目的技术.性能有专门要求的招标项目

B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人

C.评审的综合评分相等时，投标报价最接近标底的优先

D.初步评审分为形式评审.资格评审和响应性评审三个方面

E.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，综合评分相等时，以投标报价低的优先;投标报价也相等的，由招标人自行确定。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。

第61题:在控制流程中处于投入与纠正两个环节之间的环节是()。

A.实施

B.转换

C.输出

D.反馈

E.对比

正确答案:查看最佳答案

第62题:影响监理机构人员数量的主要因素有()。

A.工程建设强度

B.建设工程复杂程度

C.合同中要求

D.监理单位的业务水平

E.项目监理机构的组织结构和任务职能分工

正确答案:查看最佳答案

第63题:保险作为风险转移的方式之一，其缺点是()。

A.转移代价高

B.机会成本增加

C.保险谈判较为困难

D.可能转移失败

E.投保人可能心理麻痹而疏于损失控制计划

正确答案:查看最佳答案

第64题:按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定，建设工程项目总承包是指对工程项目的()的全过程或部分过程进行承包。

A.勘察

B.设计

C.采购

D.施工

E.试运行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程项目总承包是指对工程项目的设计.采购.施工.试运行的全过程或部分过程进行承包。

第65题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师的地位和权力的说法，正确的有()。

A.工程师可以行使施工合同中规定的权力

B.除非承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力作出限制

C.工程师应当以雇主的名义作出指示

D.工程师在施工合同履行期间独立工作

E.工程师属于雇主人员

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程师属于雇主人员，但不同于雇主雇佣的一般人员，在施工合同履行期间独立工作。工程师可以行使施工合同中规定的或必然隐含的权力。通用条款明确规定，除非得到承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力做进一步限制。选项C，雇主只是授予工程师独立作出决定的权限。

第66题:在下列内容中，属于建设工程文件的是()。

A.工程准备阶段文件

B.施工文件

C.监理文件

D.竣工图

E.建设法规文件

正确答案:查看最佳答案

第67题:项目组织结构形式选择的基本原则是:()。

A.有利于工程合同管理

B.有利于监理目标规划

C.有利于专业人员才能发挥

D.有利于决策指挥

E.有利于信息沟通

正确答案:查看最佳答案

第68题:组织结构的活动应当遵循的基本原理包括()。

A.要素有用性原理

B.动态相关性原理

C.最大效益性原理

D.主观能动性原理

E.规律效应性原理

正确答案:查看最佳答案

第69题:组织设计应遵循一些基本原则，包括下列的()原则。

A.集权与分权统一

B.专业分工与协作统一

C.动态相关

D.规律效应

E.才职相称

正确答案:查看最佳答案

第70题:质量控制目标包括()。

A.设计质量控制目标

B.材料质量控制目标

C.设备质量控制目标

D.土建施工工程质量控制目标

E.设备制造质量控制目标

正确答案:查看最佳答案

第71题:关于大型工程设备采购招标中交货期的评审内容，正确的是()。

A.设备制造厂家生产计划是否合理

B.允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差

C.如果交货时间不能接受，视为非响应投标

D.提前交货不考虑降低评标价

E.“投标资料表”中规定的备品备件能否与主机设备同时交货

正确答案:查看最佳答案

参考解析:首先依据投标文件提供的投标人的年生产能力.近两年已承接的设备制造数量和安排生产的计划，分析投标人提出的交货时间能否按期实现。其次，允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差。第三，依据投标文件偏差表中提供的分期和全部交货的时间，评定是否可以接受。如果交货时间不能接受，视为非响应投标。第四，在可接受范围内的评定方法是，依据招标文件的货物需求一览表规定的时间为基础，每超过基础时间一周，其评标价将在投标价的基础上增加报价的某一百分比(一般为0.5%)加到评标价基础上，形成评审价格。第五，提前交货不考虑降低评标价。

第72题:监理工程师的法律责任的表现行为主要有()。

A.违法行为

B.违约行为

C.违规行为

D.违纪行为

E.违背职业道德的行为

正确答案:查看最佳答案

第73题:监理单位受业主委托对建设工程实施监理时，应遵守以下基本原则:()。

A.公正.独立.自立

B.守法.诚信.公正.科学

C.严格监理.热情服务

D.综合效益

E.才职相称

正确答案:查看最佳答案

第74题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人在编制进度款支付分解表时，对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有()。

A.工程效率

B.费用性质

C.计划发生时间

D.相应工程量

E.人员安排

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批。承包人应根据价格清单的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。

第75题:在以下内容中，属于ＰAＲＴＮEＲＩＮＧ模式特征的是:()。

A.共同的目标

B.出于自愿

C.高层管理的参与

D.承包商承担大部分风险

E.信息的共享

正确答案:查看最佳答案

第76题:我国对建设工程设计单位实行资质管理制度，工程设计资质包括()。

A.综合资质

B.行业资质

C.专业资质

D.专项资质

E.劳务资质

正确答案:查看最佳答案

第77题:《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向()作出详细说明。

A.监理工程师

B.施工作业班组

C.施工作业人员

D.现场管理员

E.现场技术人员

正确答案:查看最佳答案

第78题:依据《合同法》，下列合同属于建设工程合同的有()。

A.勘察合同

B.设计合同

C.监理合同

D.施工合同

E.设备采购合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按完成承包的内容进行分类，建设工程合同可以分为建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同(选项A.B.D)。选项C.E属于与建设工程相关的合同。

第79题:关于保证担保方式的说法，正确的有()。

A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式

B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任

C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人

D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任

E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。可见连带责任保证的责任重于一般保证的责任。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。②国家机关。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。