2023年湖北省土建监理工程师在线模拟考试模拟习题

原标题：2023年湖北省土建监理工程师在线模拟考试模拟习题

监理工程师考试即将开始，建题帮APP及微信公众号：建题帮为大家整理了监理工程师的历年考试真题及最新模拟题库，大家可以在这里了解一下监理工程师的题型以及考试趋势变化，方便您更好的了解监理工程师考试，积极备考。

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:如果招标文件规定，中标价必须是经评审的最低报价，则投标人在报价时，应兼顾投标中的竞争力与中标后的利润，在计算报价时，()。

A.以预算定额为报价基础，再进行适当让利

B.以概算定额为报价基础，再适当让利

C.以市场类似项目为报价基础

D.以企业自身的技术与管理水平为报价基础

正确答案:查看最佳答案

第1题:根据《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)，施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的，总监理工程师应()。

A.及时签发《监理通知单》

B.立即报告建设单位

C.及时签发《工程暂停令》

D.立即报告**主管部门

正确答案:查看最佳答案

第2题:具有纵向职能系统和横向子项目系统的监理组织形式为()监理组织形式。

A.矩阵制

B.直线制

C.直线职能制

D.职能制

正确答案:查看最佳答案

第3题:造成损失的偶发事件，即造成损失的外在原因或直接原因，称为()。

A.风险因素

B.风险事件

C.风险原因

D.损失机会

正确答案:查看最佳答案

第4题:《建设工程监理规范》规定，在施工过程中，监理例会会议纪要由()根据会议记录整理，并经与会各方代表会签。

A.建设单位

B.施工单位

C.项目监理机构

D.专业监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第5题:对于肯定不能排除但又不能肯定予以确认的风险应()。

A.按确认考虑

B.按排除考虑

C.暂不考虑

D.酌情处理

正确答案:查看最佳答案

第6题:要求监理工程师具有丰富的经验，主要指的是()。

A.监理工程师在工程建设的某一方面具有丰富的经验即可

B.监理工程师在工程建设的某一方面具有丰富的经验，若在两个或两个以上更多方面都具有丰富的经验则更好

C.监理工程师在工程建设中无须具有两个或两个以上更多方面的经验

D.监理工程师在工程建设中必须要具有两个或两个以上方面的丰富经验

正确答案:查看最佳答案

第7题:某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是()。

A.外观检验法

B.衡量法

C.经验鉴别法

D.物理检验法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:数量检验方法包括衡量法.理论换算法.查点法。质量验收的方法包括经验鉴别法.物理试验.化学分析。

第8题:下列关于监理人员在巡视检查时，在施工质量方面应关注的情况包括的是()。

A.安全生产.文明施工制度.措施落实情况

B.天气情况是否适合施工作业

C.施工临时用电情况

D.危险性较大分部分项工程施工情况，重点关注是否按方案施工

正确答案:查看最佳答案

第9题:监理工程师办理变更注册后，()内不能再次进行变更注册。

A.3年

B.2年

C.1年

D.半年

正确答案:查看最佳答案

第10题:招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足()天，应相应延长投标截止时间。

A.5

B.10

C.15

D.20

正确答案:查看最佳答案

参考解析:如果修改招标文件的时间距投标截止日期不足15天，相应延长投标截止日期。

第11题:申请外商投资建设工程监理企业乙级资质的，由()审批。

A.国务院有关部门

B.工商行政管理部门

C.国务院建设主管部门

D.企业所在地省.自治区.直辖市人民**建设主管部门

正确答案:查看最佳答案

第12题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》，工程监理单位需要更换总监理工程师时，应提前()天书面报告建设单位。

A.3

B.5

C.7

D.14

正确答案:查看最佳答案

第13题:根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是()。

A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人

B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体

C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任

D.分包人的资格能力应由发包人审核

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。承包人不得将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人。分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查。承包人和分包人是分包合同的当事人，不包括发包人，因此由承包人和分包人对分包工作共同承担责任。

第14题:建设工程要避免不断提高质量目标的倾向，这是建设工程质量控制的()应考虑的。

A.系统控制

B.全过程控制

C.全方位控制

D.投资控制

正确答案:查看最佳答案

第15题:在下列条件下，监理工程师可以自行终止合同()。

A.业主无故施延监理酬金支付30天以后

B.因业主原因停止执行监理任务超过半年

C.业主无故拖延支付监理酬金42天之后

D.因业主原因停止执行监理任务超过两月

正确答案:查看最佳答案

第16题:根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得()的企业。

A.工程设计综合资质

B.本专业所属行业相应等级设计资质

C.本专业所属行业更高等级设计资质

D.工程设计专项资质

正确答案:查看最佳答案

参考解析:取得工程设计综合资质的企业，可以承接各行业.各等级的建设工程设计业务;取得工程设计行业资质的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业.专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务;取得工程设计专业资质的企业，可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务(设计施工一体化资质除外);取得工程设计专项资质的企业，可以承接本专项相应等级的专项工程设计业务。

第17题:在建设工程三大目标控制中，相对而言，组织协调对()的作用最为突出且最为直接。

A.投资控制

B.进度控制

C.质量控制

D.风险控制

正确答案:查看最佳答案

第18题:根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法应公开招标的项目，经有关部门批准可采用邀请招标方式的是()的项目。

A.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大

B.需要采用不可替代的专利或专有技术

C.采购人依法能够自行建设或生产

D.需要向原中标人采购工程.货物或者服务

正确答案:查看最佳答案

第19题:监理有限责任公司的账目()。

A.必须公开

B.应当公开

C.可以公开

D.可以不公开

正确答案:查看最佳答案

第20题:设计评标时，设计进度计划评审的审查重点在于进度计划是否()。

A.满足边设计边施工的要求

B.有利于加快施工进度

C.与工程勘察实际进度同步

D.满足招标人制定的项目建设进度计划要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标投标书内的设计进度计划，看其能否满足招标人制定的项目建设总进度计划要求。大型复杂的工程项目为了缩短建设周期，初步设计完成后进行施工招标，在施工阶段陆续提供施工图。此时应重点审查设计进度是否能满足施工进度要求，避免妨碍或延误施工的顺利进行。

第21题:《建设工程监理规范》规定，在施工过程中，工地例会的会议纪要由()负责起草，并经与会各方代表会签。

A.施工单位

B.项目监理机构

C.业主

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第22题:注册监理工程师未执行法律.法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业()个月以上()年以下。

A.5，2

B.3.2

C.5，1

D.3,1

正确答案:查看最佳答案

第23题:工程监理企业如果申请多项专业资质，则其主要选择的一项为主项资质，其余的为()。

A.次项资质

B.辅项资质

C.增项资质

D.附加资质

正确答案:查看最佳答案

第24题:监理单位在业主开始委托监理的过程中，为承揽监理业务而编写的监理方案性文件是()。

A.监理大纲

B.监理实施细则

C.监理规划

D.上述都是

正确答案:查看最佳答案

第25题:建设工程风险分解常用的组合分解方式是按()三方面进行风险分解。

A.时间维.目标维和结构维

B.时间维.结构维和因素维

C.时间维.目标维和因素维

D.目标维.结构维和因素维

正确答案:查看最佳答案

第26题:2013年真题:工程网络计划中，关键工作是指()的工作。

A.最迟完成时间与最早完成时间的差值最小

B.双代号时标网络计划中无波形线

C.单代号网络计划中时间间隔为零

D.双代号网络计划中两端节点均为关键节点

正确答案:查看最佳答案

第27题:施工准备阶段监理工作应包括()。

A.制定施工方案

B.进行设计交底

C.施工测量放线

D.审批工程开工

正确答案:查看最佳答案

第28题:工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处()年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

A.5

B.6

C.4

D.7

正确答案:查看最佳答案

第29题:在中外合营企业的注册资本中，外国合营者的投资比例一般不得低于()。

A.50%

B.40%

C.25%

D.10%

正确答案:查看最佳答案

第30题:在施工阶段，施工单位将所编制的施工进度计划及时提交给监理工程师审查的目的是为了()。

A.及时得到工程预付款

B.听取监理工程师的建设性意见

C.解除其对施工进度所承担的责任和义务

D.使监理工程师及时下达开工令

正确答案:查看最佳答案

第31题:监理企业履行委托监理合同时发生的成本是()。

A.监理辅助人员的办公费.通信费.差旅费.快报费

B.管理人员的工资.资金.补助和津贴

C.办公使用的水.电.气.环卫.保安费用

D.工程监理企业应交纳的各种税金

正确答案:查看最佳答案

第32题:建设工程归档工程文件应按()组卷。

A.建设工程

B.单项工程

C.单位工程

D.分部工程

正确答案:查看最佳答案

第33题:新设立的工程监理企业，其资质等级()。

A.按照最低等级核定

B.按照最低等级核定，并设1年的暂定期

C.按照所达到的资质等级标准核定

D.按照所达到的资质等级标准核定，并设1年的暂定期

正确答案:查看最佳答案

第34题:下列各项不是总承包模式特点的是()。

A.合同关系简单

B.易于质量控制

C.利于投资控制

D.缩短建设周期

正确答案:查看最佳答案

第35题:每一项监理工作的具体目标都应确定，完成的时间也应有明确的限定，从而能通过书面资料对建设工程监理工作及其效果进行检查和考核，这是监理工作()的体现。

A.工作的时序性

B.职责分工的严密性

C.完成目标的准确性

D.工作目标的确定性

正确答案:查看最佳答案

第36题:根据《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)，下列监理文件资料中，需要由总监理工程师签字并加盖执业印章的是()

A.工程款支付证书

B.监理通知单

C.旁站记录

D.监理报告

正确答案:查看最佳答案

第37题:系统外部协调分为近外层和远外层协调，他们不同之处在于()。

A.控制关系不同

B.隶属关系不同

C.合同关系不同

D.利益关系不同

正确答案:查看最佳答案

第38题:建设工程监理投标中，如果企业希望开拓市场，打入新的地区则应考虑()投标。

A.竞争型

B.生存型

C.盈利型

D.拓展型

正确答案:查看最佳答案

第39题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)，委托人为监理人开展正常监理工作派遣的人员和无偿提供的房屋.资料设备等，应该在()中明确约定派遣或提供的对象.数量和时间。

A.附录a

B.附录b

C.专用条件

D.通用条件

正确答案:查看最佳答案

第40题:承包人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险赔偿应由()支付。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.发包人和承包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险赔偿应由负有投保义务的一方当事人支付。

第41题:根据监理规划，由专业监理工程师编写，并经总监理工程师批准，针对工程项目某一专业或某一方面监理工作的操作性文件是()。

A.监理规范

B.监理实施细则

C.监理大纲

D.监理手册

正确答案:查看最佳答案

第42题:进行风险管理时，确定客观概率的方法不包括()。

A.演绎法

B.归纳法

C.统计法

D.导出法

正确答案:查看最佳答案

第43题:某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人()。

A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延

B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延

C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延

D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

参考解析:如果约定的开工日期已届至但发包人开工前的配合工作未完成，监理人不能按时发出开工通知，此时顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失。

第44题:监理规划要随着建设工程的开展不断补充.修改和完善，这表明监理规划()。

A.应分阶段编写

B.具体内容应有针对性

C.基本内容应力求统一

D.应遵循建设工程的运行规律

正确答案:查看最佳答案

第45题:某工地发生钢筋混凝土预制梁吊装脱落事故，造成6人死亡，直接经济损失900万元，该事故属于()

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

正确答案:查看最佳答案

第46题:《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)的附录A是用来明确约定()的。

A.相关服务工作内容和范围

B.项目监理机构改人员及其职责

C.项目监理设备配置数量和时间

D.监理服务酬金及支付时间

正确答案:查看最佳答案

第47题:下面表述中错误的一项为()。

A.监理单位编制监理大纲目的之一是承揽到监理工作

B.监理单位编制监理大纲目的之二是为今后开展监理工作制定基本的方案

C.监理实施细则的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展

D.监理大纲.监理规划.监理实施细则互相关联，必须齐全，缺一不可

正确答案:查看最佳答案

第48题:国家规定必须实施监理的工程项目目前尚未包括()。

A.赠款.捐款的工程建设项目

B.小型建设项目

C.市政.公用工程项目

D.**投资的住宅工程项目

正确答案:查看最佳答案

第49题:《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时()。

A.下达停工指令

B.报告建设单位

C.报告安全监督部门

D.报告质量监督部门

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:监理目标控制基本原理要求，实施监理目标控制必须()。

A.首先确定监理措施

B.把前馈控制与反馈控制相结合

C.重视信息提取.加工.传递的全面.及时.准确性

D.要注意对实际输出值的检查分析

E.综合运用组织.技术.经济和合同手段

正确答案:查看最佳答案

第51题:承包人应提前将申请竣工试验的通知送达监理人，并向监理人提交()。

A.竣工记录

B.竣工图

C.竣工文件

D.暂行操作和维修手册

E.最终操作和维修手册

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录.暂行操作和维修手册。承包人完成有关工作并提交了竣工文件.竣工图.最终操作和维修手册后，即可向监理人报送竣工验收申请报告。

第52题:总监理工程师不得将()委托给总监理工程师代表。

A.审核签认竣工结算

B.调解建设单位与承建单位合同争议，处理索赔

C.签发开工复工报审表

D.参加工程质量事故调查

E.调换不称职人员

正确答案:查看最佳答案

第53题:工程建设监理指导思想中，明确了监理的()。

A.中心任务

B.基本方法

C.工作依据

D.工作范围

E.基本目的

正确答案:查看最佳答案

第54题:合理的组织设计不宜使管理层次太多，否则会出现()等不足。

A.信息传递慢

B.多头领导

C.协调工作困难

D.权力分散

E.职责不清

正确答案:查看最佳答案

第55题:仅仅从为客户服务的角度，工程咨询的作用表现为以下几方面:()。

A.为决策者提供科学合理的建议

B.保证工程的顺利实施

C.为客户提供信息和先进技术

D.发挥准仲裁人的作用

E.促进国际间工程领域的交流和合作

正确答案:查看最佳答案

第56题:组织设计中各部门分工与协作统一的原则是十分重要的，设计监理组织机构时，除按提高监理专业化程度和工作效率要求进行分工外，还应考虑()等协作的统一。

A.工作中的联系与衔接

B.各参建单位

C.部门之间的相互关系

D.与本公司活动

正确答案:查看最佳答案

第57题:根据监理委托合同，监理工程师一般具有()。

A.工程价款支付权

B.进场材料.设备和构配件质量认定权

C.开工.停工和复工令的发布权

D.工程质量的否决权

E.竣工期限的签认权

正确答案:查看最佳答案

第58题:非计划性风险自留可能由下列原因产生:()。

A.缺乏风险意识

B.风险评价失误

C.风险决策延误

D.风险决策实施延误

E.非基金储备不足

正确答案:查看最佳答案

第59题:组织设计原则包括()。

A.主观能动原则

B.专业分工与协作统一原则

C.权责一致原则

D.才职相称原则

E.弹性原则

正确答案:查看最佳答案

第60题:工程监理企业应当建立健全企业的信用管理制度，包括()。

A.合同管理制度

B.与业主的合作制度

C.监理服务需求调查制度

D.经营管理制度

E.企业内部信用管理责任制度

正确答案:查看最佳答案

第61题:为了使我国建设工程监理在工程建设领域发挥更大的作用，至少应从以下几个方面发展:()。

A.加强法制建设，走法制化的道路

B.以市场需求为导向，向全方位.全过程监理发展

C.加强宣传，全面提升工程监理企业的社会地位

D.适应市场需求，优化工程监理企业结构

E.加强培训工作，不断提高从业人员素质

正确答案:查看最佳答案

第62题:关于投标人资格审查的说法，正确的有()。

A.本标段的监理人不能参加施工投标

B.由招标人进行资格审查

C.财产被接管不是否决投标资格的理由

D.类似项目业绩应当是资格审查的内容

E.资格审查一般采用合格制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项A.C均属于拒绝作为资格预审申请人的12种情况的单位之一。资格预审时，由资格审查委员会进行资格审查，资格后审时由评标委员会进行资格审查。资格审查委员会按照初步审查和详细审查两个阶段依次进行。详细审查的主要审查内容包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制，应在前附表中注明。

第63题:日前，将()报送建设工程所在地的县级以上地方人民**建设行政主管部门或其他有关部门备案。

A.拟拆除建筑物.构筑物及可能危及毗邻建筑的说明

B.施工单位资质等级证明

C.堆放.清除废弃物的措施

D.拆除专业技术人员资格证书

E.拆除施工组织方案

正确答案:查看最佳答案

第64题:关于风险型CM合同模式的说法，正确的有()。

A.cm承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务

B.cm承包商不参与设计阶段合同履行的管理

C.cm承包商在施工阶段与分包商签订分包合同

D.cm承包商在施工阶段承担分包合同协调管理责任

E.cm承包商赚取总包.分包合同的差价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:风险型CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务但不参与合同履行的管理，施工阶段相当于总承包商，与分包商.供货商签订分包合同，承担各分包合同的协调管理职责，在保证工程按设定的最大费用前提下完成工程施工任务。CM承包商不赚取总包.分包合同的差价，这是与总承包后再分包的主要差异之一。

第65题:目前我国的建设程序与计划经济时期相比较，发生了如下重要变化:实行了()。

A.项目决策咨询评估制

B.投资包干责任制

C.工程招标投标制

D.建设工程监理制

E.项目法人责任制

正确答案:查看最佳答案

第66题:《国务院办公厅关于加强基础设施工程质量管理的通知》明确指出，我国基础设施项目建设程序包括()等工作环节。

A.投资机会研究

B.项目建议书

C.可行性研究报告

D.技术设计

E.开工报告和竣工验收

正确答案:查看最佳答案

第67题:与建设工程监理有关的建设工程行政法规有()。

A.建设工程质量管理条例

B.建设工程勘察设计管理条例

C.中华人民共和国土地管理法

D.中华人民共和国土地管理实施条

E.建筑工程施工许可管理办法

正确答案:查看最佳答案

第68题:按照《建设工程设计合同示范文本》有关违约责任规定，下列描述中不正确的是()。

A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作

B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费

C.合同生效后，设计人刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还

D.设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收该项目2%设计费

E.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应支付该阶段的全部设计费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，发包人延误支付设计费，逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下一阶段工作，并书面通知发包人。C项，发包人要求终止或解除合同时，如设计人尚未开始设计工作，则不退还发包人已付定金;如设计人已进行设计工作，完成的工作量不足一半，则发包人按该阶段设计费的一半支付;如设计人已进行设计工作，完成的工作量超过一半，则发包人按该阶段设计费的全部支付。D项，设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收设计费的千分之二。

第69题:监理工程师应充分认识到，建设项目总体质量目标()，在监理工作中应给予重视。

A.含义具有多样性

B.内容具有广泛性

C.形成具有过程性

D.控制具有被动性

E.管理具有微观性

正确答案:查看最佳答案

第70题:设计或施工总分包模式特点有:()。

A.有利于建设工程施工组织

B.有利于投资控制

C.有利于质量控制

D.有利于工期控制

E.有利于缩短建设工期

正确答案:查看最佳答案

第71题:《建筑法》关于建筑许可的规定包括对()的规定。

A.建筑工程施工许可

B.建设单位应具备的条件

C.从事建筑活动的单位应具备的条件

D.从事建筑活动的专业技术人员执业资格

E.从事建筑活动的专业技术人员执业资质

正确答案:查看最佳答案

第72题:按子项分解的监理组织形式，()。

A.适合于全过程监理的建设项目

B.监理部主要负责整个项目内的协调工作

C.子项监理组主要负责各子项的投资.进度.质量控制的具体实施

D.要在明确监理任务.内容的基础上确定其组织结构

E.人员配备要体现“满足监理工作要求，精干.效能”原则

正确答案:查看最佳答案

第73题:建筑材料采购合同履行中，供货方将货物错发到货地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是()。

A.由供货方承担货物转运费用

B.由供货方承担逾期交货违约金

C.供货方将货物转运至合同规定的到货地点后可免交逾期违约金

D.由采购方承担货物转运增加的保险费用

E.由采购方和供货方共同承担货物转运费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:供货方将货物错发到货地点或接货人时，除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担对方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。

第74题:《建筑法》调整的行为是()。

A.各类房屋建筑的建造

B.各类房屋建筑附属设施的建造

C.线路.管道的安装活动

D.与房屋建筑配套的线路.管道的安装活动

E.与房屋建筑配套的设备安装活动

正确答案:查看最佳答案

第75题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

A.合同当事人违约

B.**

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.地震

正确答案:查看最佳答案

参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。

第76题:在下列工作中，属于施工准备阶段工作的是()。

A.招聘并培训生产人员

B.组织施工招标投标

C.征地.拆迁和平整场地

D.办理施工许可证

E.组织设备.材料定货

正确答案:查看最佳答案

第77题:建设工程监理的作用主要表现在:有利于()。

A.提高建设工程投资决策科学化水平

B.促进工程建设领域管理体制的改革

C.规范工程建设参与各方的建设行为

D.促使承建单位保证建设工程质量和使用安全

E.实现建设工程投资效益最大化

正确答案:查看最佳答案

第78题:()属于监理员的基本职责。

A.记好监理日志

B.检查确认工序质量，进行验收并签署

C.及时发现并处理可能发生或已发生的工程质量问题

D.负责工作计量并签署原始凭证

E.定期和不定期向本公司报告监理情况

正确答案:查看最佳答案

第79题:监理大纲.监理规划和监理细则都是监理工作中应编制的重要文件，但其在()方面不同。

A.编制时间

B.编制单位

C.针对的工程对象

D.编制深度

E.审批人员

正确答案:查看最佳答案