2023年湖北省土建监理工程师在线试题

原标题：2023年湖北省土建监理工程师在线试题

监理工程师考试即将开始，建题帮APP及微信公众号：建题帮为大家整理了监理工程师的历年考试真题及最新模拟题库，大家可以在这里了解一下监理工程师的题型以及考试趋势变化，方便您更好的了解监理工程师考试，积极备考。

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:为了实施进度控制，监理工程师必须根据建设工程的具体情况，认真制定进度控制措施。下列措施中，属于经济措施的有()。

A.加强合同管理

B.对工程延误收取误期损失赔偿金

C.加强索赔管理

D.编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制

正确答案:查看最佳答案

第1题:下列因素中，能影响建设工程设计进度的是()。

A.选定设计单位

B.商签设计合同

C.设计各专业之间的协调配合

D.施工材料和机械设备的采购

正确答案:查看最佳答案

第2题:下列()方法不属于审查施工图预算方法。

A.筛选法

B.对比审查法

C.扩大单价法

D.逐项审查法

正确答案:查看最佳答案

第3题:我国现行建筑安装工程价款按月结算的对象是()。

A.单项工程

B.单位工程

C.分部分项工程

D.建设项目

正确答案:查看最佳答案

第4题:关于净现值指标的说法，正确的是()。

A.该指标全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况

B.该指标未考虑资金的时间价值

C.该指标反映了项目投资中单位投资的使用效率

D.该指标直接说明了在项目运营期各年的经营成果

正确答案:查看最佳答案

第5题:根据《担保法》，不能作为质押担保的是()。

A.建设用地使用权

B.股权

C.注册商标专用权

D.专利权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:可以用以质押的财产包括动产和权利。A项属于不动产，B.C.D项均属于权利。

第6题:CM模式的基本指导思想特别适用于()。

A.实施周期短，工期要求松散的小型简单建设工程

B.实施周期短，工期要求紧迫的小型复杂建设工程

C.实施周期长，工期要求紧迫的大型复杂建设工程

D.实施周期长，工期要求松散的大型简单建设工程

正确答案:查看最佳答案

第7题:某工程网络计划中，工作M的持续时间为4天，工作M的三项紧后工作的最迟开始时间分别为第21天.第18天和第15天，则工作M的最迟开始时间是第()天。

A.11

B.14

C.15

D.17

正确答案:查看最佳答案

第8题:根据建筑安装工程费用相关规定，规费中住房公积金的计算基础是()。

A.定额人工费

B.定额材料费

C.定额机械费

D.分部分项工程费

正确答案:查看最佳答案

第9题:质量控制是指()。

A.产品的质量符合规范.标准和图纸的要求

B.为达到质量要求所采取的作业技术和活动

C.为提供证据表明实体满足质量要求而进行的有计划和有系统的活动

D.确定产品质量的目标和要求的活动

正确答案:查看最佳答案

第10题:下列费用中，()是指为本建设[程提供项目建议书.可行性研究报告及设计文件等所需费用。

A.临时设施费

B.工程监理费

C.工程保险费

D.勘察设计费

正确答案:查看最佳答案

第11题:在正常使用条件下，电气管线.给排水管道.设备安装和装修工程的最低保修期限为()。

A.1年

B.2年

C.3年

D.4年

正确答案:查看最佳答案

第12题:实行限额设计，应根据()对各设计专业的投资进行分配，并按分配的投资限额控制设计。

A.业主的要求

B.项目的功能和设计要求

C.项目的规模

D.施工单位的要求

正确答案:查看最佳答案

第13题:实现建设项目投资控制最有效的手段是()。

A.实行经济承包责任制

B.进行招标和投标

C.经济核算

D.技术与经济相结合

正确答案:查看最佳答案

第14题:为了确保勘察设计质量，监理工程师在对勘察设计质量进行控制时，首先应进行的工作是()。

A.对勘察设计文件的核查

B.对勘察设计过程的跟踪检查

C.对勘察设计单位资质的核查

D.对勘察设计方案的核查

正确答案:查看最佳答案

第15题:在工程网络计划执行的过程中，如果某项工作拖延的时间未超过总时差，但已超过自由时差，在确定进度计划的调整方法时，应考虑()。

A.工程总工期允许拖延的时间

B.关键节点允许推迟的时间

C.紧后工作持续时间的可缩短值

D.后续工作允许拖延的时间

正确答案:查看最佳答案

第16题:根据《标准施工合同》，工程保险可以采用不足额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分，按合同约定由()负责补偿。

A.发包人

B.承包人

C.事件的风险负责人

D.监理人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:大型工程项目经常采用不足额投保方式以减少保险费的支出，当工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的风险责任方负责补偿。

第17题:我国对建设工程勘察单位实行资质管理制度，建设工程勘察单位应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察业务，下列有关说法正确的是()。

A.取得综合资质的工程勘察单位可以承接包括海洋工程勘察在内的各专业.各等级工程勘察业务

B.取得专业资质的工程勘察单位可以承接本专业相应等级的工程勘察业务以及本专业范围内各等级的工程勘察劳务业务

C.取得专业资质的工程勘察单位可以承接本专业相应等级的工程勘察业务以及本专业范围内同级别的工程勘察劳务业务

D.取得劳务资质的工程勘察单位可以承接岩土工程治理.工程钻探.凿井等工程勘察劳务业务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:允许承接的业务范围:工程勘察综合资质为各专业(海洋工程勘察除外).各等级工程勘察业务，工程勘察专业资质为相应专业.相应等级的工程勘察业务，工程勘察劳务资质为岩土工程治理.工程钻探.凿井等工程勘察劳务业务。

第18题:质量管理体系评审的目的是使体系能够()。

A.持续改进

B.有效识别

C.制定方针

D.质量经营

正确答案:查看最佳答案

第19题:初步设计阶段要重视方案选择，初步设计应该是多方案比较选择的结果，其具体主要审核内容不包括()。

A.工艺流程.设备选型先进性.适用性.经济合理性

B.建设法规.技术规范和功能要求的满足程度

C.应业主要求协助组织初步设计的专家会审和整理及提出会审报告

D.技术参数先进合理性与环境协调程度，对环境保护要求的满足情况

正确答案:查看最佳答案

第20题:总监理工程师对专业监理工程师的审查意见进行审核，签认后报建设单位审批，体现了施工阶段投资控制中()的主要工作。

A.进行工程计量和付款签证

B.对完成工程量进行偏差分析

C.审核竣工结算款

D.处理施工单位提出的工程变更费用

正确答案:查看最佳答案

第21题:设备检查验收的质量控制中，对于重要的关键性大型设备，应该由()组织鉴定小组进行检验。

A.主管部门

B.建设单位

C.设计单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第22题:下列费用项中，不属于单项工程综合概算内容的是()。

A.单位建筑工程概算

B.安装工程概算

C.铺底流动资金概算

D.设备购置费用概算

正确答案:查看最佳答案

第23题:监理工程师在查对参与投标企业近期承建工程的情况时，在全面了解的基础上，应重点考核()。

A.建设优质工程的情况

B.在工程建设中是否具有良好的信誉

C.质量保证措施的落实情况

D.与拟建工程类型.规模和特点相似或接近的工程

正确答案:查看最佳答案

第24题:分包单位资格报审表十的审核意见应自()签署。

A.建设单位项目负责人

B.施工单位项目负责人

C.专业监理工程师

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第25题:在工程网络计划中，工作的最迟开始时间等于本工作的()。

A.最迟完成时间与其时间间隔之差

B.最迟完成时间与其持续时间之差

C.最早开始时间与其持续时间之和

D.最早开始时间与其时间间隔之和

正确答案:查看最佳答案

第26题:关于合同法律关系的说法，正确的是()。

A.合同法律关系可以没有内容

B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体

C.只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭

D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，合同法律关系的构成包括主体.客体.内容。B项，合同法律关系的客体包括物.行为.智力成果，技术秘密属于智力成果。D项，能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实。法律事实包括事件和行为。

第27题:编制初步施工总进度计划时，应尽量安排以()的单位工程为主导的全工地性流水作业。

A.工程技术复杂.工期长

B.工程量大.工程技术相对简单

C.工程造价大.工期长

D.工程量大.工期长

正确答案:查看最佳答案

第28题:在施工过程中，生产工人的劳动保护费属于()。

A.直接费

B.其他直接费

C.企业管理费

D.现场管理费

正确答案:查看最佳答案

第29题:当监理工程师接受建设单位的委托对建设工程实施全过程监理时，为了有效地控制建设工程进度，监理工程师最早应在()阶段协助建设单位确定工期总目标。

A.前期决策

B.设计准备

C.建设准备

D.施工准备

正确答案:查看最佳答案

第30题:在工程项目施工阶段的质量控制中，监理工程师对施工单位所做出的各种指令，除特殊情况外，一般应采用()。

A.监理员口头传达方式

B.监理工程师直接口头下达方式

C.书面文件形式

D.书面或口头方式

正确答案:查看最佳答案

第31题:监理工程师在工程质量控制过程中，应遵循的原则不包括()。

A.坚持安全第一的原则

B.坚持以人为核心的原则

C.坚持质量标准的原则

D.坚持以预防为主的原则

正确答案:查看最佳答案

第32题:根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是()。

A.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

C.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

D.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:预付款担保采用银行保函形式，担保期限自预付款支付给承包人起，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止。

第33题:实施监理的建设工程，关键检验批的质量验收记录由施工项目质检员填写，由()组织验收。

A.专业监理工程师

B.建设单位项目负责人

C.施工单位项目技术负责人

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第34题:下列因素中，属于设计进度影响因素的是()。

A.季节变化

B.施工方案变更

C.业主未能及时提供场地

D.建设意图及要求改变

正确答案:查看最佳答案

第35题:工程从规划.勘察.设计.施工到整个产品使用寿命周期内的成本和消耗的费用，指的是工程质量特性中的()。

A.安全性

B.可靠性

C.经济性

D.与环境的协调性

正确答案:查看最佳答案

第36题:采用S形曲线比较法进行实际进度与计划进度比较时，下列哪一项()是可以明显地看出的。

A.某一工作的实际进度情况

B.某一工作完成工作量情况

C.项目总的实际进展情况

D.导致进度拖延的原因

正确答案:查看最佳答案

第37题:某项目，建安工程费3000万元，设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元，建设期利息200万元，铺底流动资金160万元，建设期间...准税种的税额45万元，则该项目的静态投资为()万元。

A.7000

B.7600

C.7700

D.7805

正确答案:查看最佳答案

第38题:按照施工过程中实施见证取样的要求，监理机构中负责见证取样工作的人员一般为()。

A.监理员

B.专业监理工程师

C.总监理工程师代表

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第39题:工程网络计划费用优化的目的是为了寻求()。

A.工程管理费最低时的工期安排

B.资源合理使用时的计划安排

C.工程直接费最低时的工期安排

D.工程总费用最低时的工期安排

正确答案:查看最佳答案

第40题:某单位采用货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的是()。

A.该合同属于即时买卖合同

B.货样应留存在供货人处

C.当事人可以在合同中对货样进行说明

D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，货样买卖属于非即时买卖合同。B项，凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明。D项，凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。

第41题:下列计算进口设备关税正确的公式是()。

A.完税价格×关税税率

B.fob价×关税税率

C.(fob价＋国际运费)×关税税率

D.(fob价＋国际运费＋运输保险费＋银行财务费＋外贸手续费)×关税税率

正确答案:查看最佳答案

第42题:在不改变工作之间的先后顺序关系的前提下，通过缩短网络计划中关键线路上工作的持续时间来缩短工期所采取的其他配套措施是()。

A.增加劳动力

B.改善劳动条件

C.实行包干奖励

D.增加工作面

正确答案:查看最佳答案

第43题:在施工过程中，现场组装的大型临时设备在投入使用前应经过()批准。

A.承包单位上级安全主管部门和专业监理工程师

B.当地安全部门鉴定和质量监督站

C.质量监督站认定和专业监理工程师

D.承包单位上级安全主管部门和当地安全部门

正确答案:查看最佳答案

第44题:设计质量有两层意思，首先设计应()，其次设计必须遵守有关的技术标准.规范和规程。

A.满足业主所需的功能和使用价值

B.满足项目建议书要求

C.受经济.资源.技术.环境等因素制约

D.受项目质量目标和水平的限制

正确答案:查看最佳答案

第45题:当各层次标准出现矛盾时，应以上级标准或管理部门的为准，在使用功能方面应遵守()标准。

A.上限

B.下限

C.上限或下限

D.上级

正确答案:查看最佳答案

第46题:关于标准施工招标文件的说法，错误的是()。

A.标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为

B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用

C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为

D.标准施工招标文件具有强制性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准施工招标文件是一个完整的约束招标投标主体行为的文件体系，规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为，具有强制性。

第47题:下列设计进度控制工作中，属于监理单位进度监控工作的是()。

A.认真实施设计进度计划

B.编制切实可行的设计总进度计划

C.编制阶段性设计进度计划

D.定期比较分析设计完成情况与计划进度

正确答案:查看最佳答案

第48题:工程设计阶段，通常对专业性较强或有行业专门资质要求的项目，应委托专业设计单位出具深化设计图纸，并经()会签确认后方可实施。

A.建设单位

B.监理单位

C.总体设计单位

D.施工单位

正确答案:查看最佳答案

第49题:项目监理机构控制设计进度时,在设计工作开始之前应审查设计单位编制的()。

A.进度计划的合理性和可行性

B.技术经济定额的合理性和可行性

C.设计准备工作计划的完整性

D.材料设备供应计划的合理性

正确答案:查看最佳答案

第50题:工程中采用新工艺.新材料的，应有()及有关质量数据。

A.施工单位组织的专家论证意见

B.权威性技术部门的技术鉴定书

C.设计单位组织的专家论证意见

D.建设单位组织的专家论证意见

正确答案:查看最佳答案

第51题:现行计量规范的项目编码由十二位数字构成，其中第五至第六位数字为()。

A.专业工程码

B.附录分类顺序码

C.分部工程顺序码

D.清单项目名称顺序码

正确答案:查看最佳答案

第52题:当利用S型曲线进行实际进度与计划进度比较时，如果检查日期实际进展点落在计划S型曲线的右侧，则该实际进展点与计划S型曲线的水平距离表示工程项目()。

A.实际进度超前的时间

B.实际进度拖后的时间

C.实际超额完成的任务量

D.实际拖欠的任务量

正确答案:查看最佳答案

第53题:在现场施工准备的质量控制中，项目监理机构对工程施工测量放线的复核控制工作应由()负责。

A.监理单位技术负责人

B.现场监理员

C.专业监理工程师

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第54题:建设工程组织非节奏流水施工时，计算流水步距的基本步骤是()。

A.取最大值错位相减累加数列

B.错位相减累加数列取最大值

C.累加数列错位相减取最大值

D.累加数列取最大值错位相减

正确答案:查看最佳答案

第55题:关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()。

A.发包人只能是建设单位

B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

C.承包人的综合资质只设甲级

D.承包人的行业资质只设甲级

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人通常是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)。设计人须为具有相应设计资质的企业法人。工程设计综合资质只设甲级，工程设计行业资质设甲级.乙级，根据工程性质和技术特点，个别行业资质可设丙级。

第56题:根据FICIC《施工合同条件》，当()达到中标合同价减去暂列金额后的10%时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。

A.已支付进度款累计金额

B.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款

C.已支付进度款累计金额，扣除已扣留的保留金

D.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当已支付的工程进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金(我国标准施工合同中的“质量保证金”)两项款额后，达到中标合同价减去暂列金额后的10%时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。预付款起扣点后每次工程进度款支付时扣还的预付款额度=(本期承包商应得金额-后续支付的预付款-本期应扣保留金)×25%。

第57题:对有特殊安全要求的施工设备，监理工程师应要求承包单位通过()鉴定。

A.当地劳动安全部门

B.质量监督机构

C.当地建设主管部门

D.项目监理机构

正确答案:查看最佳答案

第58题:对检验批基本质量其决定性作用的主控项目，必须全部符合有关()的规定。

A.检验技术规程

B.专业工程验收规范

C.统一验收标准

D.工程监理规范

正确答案:查看最佳答案

第59题:关于赢得值法及其应用的说法，正确的是()。

A.赢得值法有四个基本参数和三个评价指标

B.投资(进度)绩效指数反映的是绝对偏差

C.投资绩效指数大于1，表示投资节约

D.进度偏差为正值，表示进度延误

正确答案:查看最佳答案

第60题:关于法律事实的说法，正确的是()。

A.法律事实不包括事件

B.**属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件，**属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。

第61题:项目监理机构发现工程施工存在质量缺陷后，应发出()，要求施工单位进行处理。

A.工程暂停令

B.监理通知单

C.工作联系单

D.监理报告

正确答案:查看最佳答案

第62题:关于监理单位质量方针的说法，正确的是

A.质量方针应由管理者代表制定

B.质量方针应由技术负责人制定

C.质量方针应由最高管理者发布

D.质量方针应由管理者代表发布

正确答案:查看最佳答案

第63题:适用于砂石基层.碎(砾)石基层.沥青结合料基层和面层的压实度测定方法是()。

A.环刀法

B.直接称量法

C.水袋法

D.灌砂法

正确答案:查看最佳答案

第64题:根据国内施工合同示范文本的要求，一周内非承包商原因造成停水.停电.停气累计超过了()的，可由监理工程师审定后对合同价款进行调整。

A.8小时

B.16小时

C.24小时

D.48小时

正确答案:查看最佳答案

第65题:采用工程量清单方式招标时，工程量清单的准确性和完整性应由()负责。

A.编制清单的造价工程师

B.审核清单的造价工程师

C.工程招标人

D.工程造价咨询询人

正确答案:查看最佳答案

第66题:在投标有效期内出现特殊情况，招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时，投标人的正确做法是()。

A.同意延长，并相应延长投标保证金的有效期

B.同意延长，并要求修改投标文件

C.同意延长，但拒绝延长投标保证金的有效期

D.拒绝延长，但无权收回投标保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长，其投标保证金的有效期应相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长，则失去竞争资格，但有权收回其投标保证金。

第67题:在建设项目投资构成中，单机无负荷试运转费包含在()中。

A.联合试运转费

B.安装工程费

C.间接费

D.预备费

正确答案:查看最佳答案

第68题:根据美国AIA标准合同文本，CM合同中与雇主订立合同的当事人是()。

A.建筑师

B.专业咨询机构

C.承担施工的承包商公司

D.承担分包工作的分包商

正确答案:查看最佳答案

参考解析:CM合同属于管理承包合同，有别于施工总承包商承包后对分包合同的管理。与雇主签订合同的CM承包商，属于承担施工的承包商公司，而非建筑师或专业咨询机构。

第69题:流水施工的表达方式除网络图外，主要还有横道图和垂直图。这两种图形均可以清楚地表达出该工程()。

A.每单位时间完成的工作量

B.计划期间内完成的工作量

C.每个施工过程的工作量

D.各施工过程的时间和空间状况

正确答案:查看最佳答案

第70题:工程项目竣工验收一般分()两阶段进行。

A.施工单位预验收和正式验收

B.单项工程验收和全部验收

C.工程项目的实体质量验收和工程竣工资料验收

D.分部工程验收和单位工程验收

正确答案:查看最佳答案

第71题:监理工程师按委托监理合同要求对设计工作进度进行监控时，其主要工作内容有()。

A.编制阶段性设计进度计划

B.定期检查设计工作实际进展情况

C.协调设计各专业之间的配合关系

D.建立健全设计技术经济定额

正确答案:查看最佳答案

第72题:采用缩短某些工作持续时间的方法来调整施工进度计划的技术措施是()。

A.实行强有力的调度

B.改善外部配合条件

C.增加每天的工作班次

D.采用更先进的施工机械

正确答案:查看最佳答案

第73题:工程计量的方法中，()主要用于取土坑或填筑路堤土方的计量。

A.分解计量法

B.凭据法

C.断面法

D.图纸法

正确答案:查看最佳答案

第74题:经返修或加固的分项.分部工程，虽然改变了外形尺寸但仍能满足安全使用的要求，可以按技术处理方案和()进行验收。

A.设计单位意见

B.协商文件

C.建设单位意见

D.质量监督部门意见

正确答案:查看最佳答案

第75题:某分部工程划分为2个施工过程.3个施工段组织流水施工，流水节拍分别为2.4.3天和3.5.4天，则流水施工工期为()天。

A.12

B.13

C.14

D.15

正确答案:查看最佳答案

第76题:某企业从银行贷款220万元，用于购买某设备，若偿还期为5年，每年末偿还相等的金额，贷款利率为5.55%，每年末应偿还()万元。

A.38.84(万元)

B.46.84(万元)

C.51.59(万元)

D.68.84(万元)

正确答案:查看最佳答案

第77题:在工程质量事故原因中，占第一位的是()。

A.设计

B.施工

C.材料

D.使用

正确答案:查看最佳答案

第78题:施工图设计文件审查是指()对施工图进行结构安全和强制性标准.规范执行情况等进行的独立审

A.建设行政主管部门

B.工程质量监督机构

C.依法认定的设计审查机构

D.设计主管部门

正确答案:查看最佳答案

第79题:承包人应在收到发包人指令后的()D内，向发包人提交现场签证报告。

A.7

B.10

C.15

D.28

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:根据9部委于2007年颁发的《标准施工招标文件》，标准施工招标文件的组成包括()。

A.评标办法

B.投标人须知

C.发包人提供的资料

D.图纸

E.发包人要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C.E项属于标准设计施工总承包招标文件的组成。

第81题:工程承包单位资质是综合考核了企业的()等情况后确定的。

A.建设业绩

B.技术水平

C.人员素质和管理水平

D.资金

E.质量体系认证情况

正确答案:查看最佳答案

第82题:根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)，下列费用中属于规费中的社会保险费的是()。

A.劳动保险费

B.工伤保险费

C.意外伤害保险费

D.住房公积金

E.医疗保险费

正确答案:查看最佳答案

第83题:由于某些原因承包单位有权提出延长工期的申请，监理工程师应按合同规定批准工程延期时间，其中合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因有()等。

A.延期交图

B.工程暂停

C.异常恶劣的气候条件

D.由于业主未及时付款

E.对合格工程的剥离检查

正确答案:查看最佳答案

第84题:施工图预算审查的内容包括()。

A.施工图是否符合设计规范

B.施工图是否满足项目功能要求

C.施工图预算的编制是否符合相关法律.法规

D.工程量计算是否准确

E.s施工图预算是否超过概算

正确答案:查看最佳答案

第85题:工程网络计划的计算工期等于()。

A.单代号网络计划中终点节点所代表的工作的最早完成时间

B.双代号网络计划中结束工作最早完成时间的最大值

C.时标网络计划中最后一项关键工作的最早完成时间

D.单代号网络计划中终点节点所代表的工作的最迟完成时间

E.双代号网络计划中结束工作最迟完成时间的最大值

正确答案:查看最佳答案

第86题:建设工程竣工验收应当具备的条件包括()。

A.完成建设合同约定的各项内容

B.有施工单位签署的工程保修书

C.不允许留有任何剩余工程和缺陷工程

D.有工程使用的建筑材料.构配件和设备的进场试验报告

E.有勘察.设计.施工.监理等单位分别签署的质量合格文件

正确答案:查看最佳答案

第87题:下列关于建设项目投资风险分析的描述，正确的是()。

A.投资回收期越长，项目抗风险能力越强

B.投资回收期越长，项目抗风险能力越弱

C.盈亏平衡点产量越高，项目抗风险能力越强

D.盈亏平衡点产量越高，项目抗风险能力越弱

E.敏感性因素越不敏感，项目的风险越大

正确答案:查看最佳答案

第88题:确定流水步距时，一般应满足的基本要求包括()。

A.各施工过程按各自流水速度施工，始终保持工艺先后顺序

B.相邻施工过程的流水步距必须相等

C.各施工过程的专业工作队投入施工后尽可能保持连续作业

D.相邻两个施工过程在满足连续施工的条件下，能最大限度地实现合理搭接

E.相邻两个专业工作队在满足连续施工的条件下，尽可能少搭接

正确答案:查看最佳答案

第89题:设计标准是国家经济建设的重要技术规范，是进行()的重要依据。

A.工程建设验收

B.工程建设勘察

C.工程建设监理

D.工程建设设计

E.工程建设施工

正确答案:查看最佳答案

第90题:在施工阶段进行工程项目质量控制主要是监督施工单位形成的产品()。

A.是否按图施工

B.是否达到合同文件规定的质量要求

C.是否达到技术规范的要求

D.是否达到质量评定标准的要求

正确答案:查看最佳答案

第91题:网络图的绘图规则有()。

A.不允许出现编号相同的节点

B.不允许出现无箭头的节点

C.不允许出现多个起始节点

D.不允许间断编号

E.不允许出现多个既有内向箭线.又有外向箭线的节点

正确答案:查看最佳答案

第92题:制定质量处理方案，应体现安全.可靠.不留隐患.满足建筑物的功能和使用要求L及()等原则。

A.设计单位认可

B.监理签证

C.技术可行

D.施工方便

E.经济合理

正确答案:查看最佳答案

第93题:利用直方图可以()。

A.确定公差范围

B.制定质量标准

C.及时了解质量状况进行动态分析

D.控制质量波动范围

E.判明质量分布情况

正确答案:查看最佳答案

第94题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。

A.工程测量

B.大地测量

C.结算工程量测量

D.水文地质勘察

E.工程地质勘察

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程勘察的内容一般包括工程测量.水文地质勘察.工程地质勘察。

第95题:施工阶段进度控制目标体系可按()进行分解。

A.计划期

B.年度投资计划

C.施工阶段

D.项目组成

E.设计图纸交付顺序

正确答案:查看最佳答案

第96题:建筑工程一切险的保险期终止时间可以是()之日。

A.工程动工

B.全部工程验收合格

C.工程所有人实际占有全部工程

D.施工合同约定的竣工

E.保修期满

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时，或实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时，以先发生者为准;但在任何情况下，不超过保险单列明的建筑期保险终止日。

第97题:下列报审.报验表中，只需由专业监理工程师Q签署审查意见的有()。

A.分部工程报验表

B.单位工程竣工验收报审表

C.施工控制测量成果报验表

D.工程材料.构配件.设备报审表

E.分包单位资格报审表

正确答案:查看最佳答案

第98题:施工图纸的审核，应特别注意各专业图纸之间的()。

A.错

B.多

C.漏

D.重

E.碰

F.缺

正确答案:查看最佳答案

第99题:项目监理机构对施工单位提供的试验室进行检查的内容有()。

A.试验室的资质等级

B.试验室的试验范围

C.试验室的性质和规模

D.试验室的管理制度

E.试验人员的资格证书

正确答案:查看最佳答案

第100题:通过比较实际进度S曲线和计划进度S线，可以获得()的信息。

A.工程项目实际进展状况

B.工程项目实际进度超前或拖后的时间

C.工程项目实际超额或拖欠的任务量

D.后期工程进度预测

E.各项工作的最早开始时间和最迟开始时间

正确答案:查看最佳答案

第101题:企业定额是根据()制定的。

A.企业的人员技能

B.施工机械装备程度

C.施工生产的技术水平

D.现场管理水平

E.企业管理水平

正确答案:查看最佳答案

第102题:采用两阶段招标的项目，关于第二阶段的说法，正确的有()。

A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标

B.第二阶段评标不再召开投标书问澄清会

C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰

D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价

E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在第二阶段，评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改，未达到要求的标书将予淘汰。对投标书中的不明确之处，召开澄清问会要求投标人予以说明，并形成书面文件作为投标书的组成部分。优秀的建设方案是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。第二阶段评标的重点依然是对优秀技术方案的选择。只有技术标通过的投标人，评标委员会才会对其商务标进行审查，然后分析报价组成的合理性。

第103题:工程项目设计阶段对专业设计方案的质量控制重点是审核()等方面。

A.设计规模

B.设计参数

C.占地面积

D.设计标准

E.设备和结构选型

正确答案:查看最佳答案

第104题:分部工程质量验收合格条件有()。

A.所含主要分项工程地质量验收合格

B.有关安全.节能抽烟检验结果符合规定

C.有关环境保护抽样检验结果符合规定

D.观感质量符合要求

E.质量控制资料完整

正确答案:查看最佳答案

第105题:建设工程合同管理的基本方法包括()。

A.严格执行建设工程合同管理法律法规

B.普及相关法律知识，培训合同管理人才

C.推进建筑领域的改革

D.建立合同管理目标制度

E.推行合同示范文本制度

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程合同管理的基本方法包括:严格执行建设工程合同管理法律法规，普及相关法律知识.培训合同管理人才，设立合同管理机构.配备合同管理人员，建立合同管理目标制度，推行合同示范文本制度。

第106题:成本加酬金合同因为对投资控制不利，只有出现()的情况，才有可能采用此类合同形式。

A.施工图纸齐备，工程量能准确计算

B.施工图纸不全，工程量不能准确计算

C.施工技术简单

D.工程急于开工

E.工程采用新技术.新结构

正确答案:查看最佳答案

第107题:设计招标文件和施工招标文件均需包含的内容有()。

A.工程量清单

B.技术标准及要求

C.图纸

D.投标须知

E.评标标准和方法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A.B.C项属于施工招标文件包含的内容，设计招标文件中不包含。

第108题:建筑材料采购合同履行中，供货方将货物错发到货地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是()。

A.由供货方承担货物转运费用

B.由供货方承担逾期交货违约金

C.供货方将货物转运至合同规定的到货地点后可免交逾期违约金

D.由采购方承担货物转运增加的保险费用

E.由采购方和供货方共同承担货物转运费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:供货方将货物错发到货地点或接货人时，除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担对方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。

第109题:某工程双代号时标网络计划如下图所示，***正确的结论有()。A.工作

A.关键工程b.工作

B.工作b的自自时差为2天c.工作

C.工作c的总时差为零d.工作

D.工作d的最迟完成时间为第8天e.工作

E.工作e的最早开始时间为第2天

正确答案:查看最佳答案

第110题:建筑工程预算包括()工程预算。

A.一般土建

B.电气照明

C.设备安装

D.工业管道

E.特殊构筑物

正确答案:查看最佳答案

第111题:标号法是一种快速寻求网络计划()的方法。

A.计划工期

B.计算工期

C.要求工期

D.关键线路

E.最短工期

正确答案:查看最佳答案

第112题:监理工程师在施工阶段进行投资控制的经济措施有()。

A.分解投资控制目标

B.进行工程计量

C.严格控制设计变更

D.审查施工组织设计

E.审核竣工结算

正确答案:查看最佳答案

第113题:投标报价工作的主要内容包括()。

A.复核或计算工程量

B.确定利润.风险费

C.确定报价的策略.方法

D.确定投标价格

E.确定单价，计算合价，确定分包工程费

正确答案:查看最佳答案

第114题:在建设工程实施过程中，为了全面.准确地掌握进度计划的执行情况，监理工程师应经常地()。

A.定期收集进度报表资料

B.对实际进度数据进行加工处理

C.采取措施调整进度计划

D.现场实地检查工程进展情况

E.定期召开现场会议

正确答案:查看最佳答案

第115题:关于大型工程设备采购招标中交货期的评审内容，正确的是()。

A.设备制造厂家生产计划是否合理

B.允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差

C.如果交货时间不能接受，视为非响应投标

D.提前交货不考虑降低评标价

E.“投标资料表”中规定的备品备件能否与主机设备同时交货

正确答案:查看最佳答案

参考解析:首先依据投标文件提供的投标人的年生产能力.近两年已承接的设备制造数量和安排生产的计划，分析投标人提出的交货时间能否按期实现。其次，允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差。第三，依据投标文件偏差表中提供的分期和全部交货的时间，评定是否可以接受。如果交货时间不能接受，视为非响应投标。第四，在可接受范围内的评定方法是，依据招标文件的货物需求一览表规定的时间为基础，每超过基础时间一周，其评标价将在投标价的基础上增加报价的某一百分比(一般为0.5%)加到评标价基础上，形成评审价格。第五，提前交货不考虑降低评标价。

第116题:监理工程师在进行工程项目建设的总体方案审核时，审核的重点包括()。

A.设计依据

B.设计参数

C.设计规模

D.设备及结构的选型

E.项目组成及布局

正确答案:查看最佳答案

第117题:()是评价项目施工质量的依据。

A.工程验收资料

B.合同文件

C.质量检验评定标准

D.施工质量检测数据

E.设计图纸文件

正确答案:查看最佳答案

第118题:在施工质量控制中，人的因素对质量有重要影响，人的素质反映在()。

A.生理缺陷

B.违章违纪

C.心理行为

D.学历

E.技术水平

正确答案:查看最佳答案

第119题:根据《标准施工招标文件》，不应作为评标委员会专家的人员有()。

A.招标人代表

B.招标工程项目主管部门代表

C.行政监督部门代表

D.投标人参股公司的代表

E.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避:①投标人或者投标人主要负责人的近亲属;②项目主管部门或者行政监督部门的人员;③与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的;④曾因在招标.评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。