2023年土建监理工程师考核历年题库

原标题：2023年土建监理工程师考核历年题库

监理工程师考试即将开始，建题帮APP及微信公众号：建题帮为大家整理了监理工程师的历年考试真题及最新模拟题库，大家可以在这里了解一下监理工程师的题型以及考试趋势变化，方便您更好的了解监理工程师考试，积极备考。

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:监理工程师在下列那一种情况下，要被收缴证书，且四年内不许参加监理工程师资格考试()。

A.以个人名义承接监理任务

B.未经批准从事监理业务

C.转让监理业务

D.以不正当手段取得《监理工程师资格证书》

正确答案:查看最佳答案

第1题:从管理理论和方法的角度看，我国的建设工程监理与国际上通称的建设项目管理是一致的。我国的建设工程监理是()。

A.建设项目管理

B.建设单位项目管理

C.建设单位或承建单位项目管理

D.专业化.社会化的建设单位项目管理

正确答案:查看最佳答案

第2题:增值税的计算中，组成计税价格有()。

A.进口代理手续费

B.海关监管手续费

C.关税完税价格

D.增值税

正确答案:查看最佳答案

第3题:下列监理工程师质量控制措施中，属于技术措施的是()。

A.落实质量责任

B.制定协调程序

C.组织平行检验

D.优化信息流程

正确答案:查看最佳答案

第4题:国务院建设行政主管部门()全国甲级工程监理企业的资质。

A.根据需要每年不定期审批

B.每年定期分批审批

C.每年定期集中审批一次

D.每二年定期集中审批一次

正确答案:查看最佳答案

第5题:工程监理企业有权对承建单位的()进行监督。

A.建设行为

B.不当建设行为

C.经营活动

D.不当经营活动

正确答案:查看最佳答案

第6题:在科学预测今后可能发生偏差的基础上，在偏差实际发生以前，就采取措施加以控制，防止偏差发生的方法是()。

A.正反馈控制

B.负反馈控制

C.反馈控制

D.前馈控制

正确答案:查看最佳答案

第7题:监理人更换项目监理机构专业监理工程师，应遵循的原则是()。

A.不少于现有人员数量

B.不增加监理酬金

C.不低于现有资格与能力

D.不超过现有监理成本

正确答案:查看最佳答案

第8题:建设工程质量控制要避免不断提高质量目标的倾向，确保基本质量目标的实现，并尽量发挥其对投资目标和进度目标实现的积极作用，这表明对建设工程质量应进行()控制。

A.前馈

B.系统

C.全过程

D.全方位

正确答案:查看最佳答案

第9题:工程建设监理收费标准中，设计阶段收费比例为工程概预算的()。

A.0.03％～0.5％

B.0.05％～0.7％

C.0.05％～0.8％

D.0.03％～0.2％

正确答案:查看最佳答案

第10题:在委托监理合同中，()约定监理工程师负责管理建设工程安全生产。

A.必须

B.应当

C.可以

D.不会

正确答案:查看最佳答案

第11题:关于建设工程风险的损失控制对策的说法，正确的是()。

A.预防损失措施的主要作用在于遏制损失的发展

B.减少损失措施的主要作用在于降低损失发生的概率

C.制定损失控制措施必须考虑其付出的费用和时间方面的代价

D.制定损失控制措施只需考虑其付出的费用代价

正确答案:查看最佳答案

第12题:设备采购合同履行中，对于木质包装材料，需要按规定预先进行()处理。

A.薰蒸

B.刷漆

C.封蜡

D.烘干

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于木质包装材料，应当按照检验检疫局的规定进行薰蒸处理，并出具有关薰蒸证明。

第13题:我国的《建设工程监理规范》适用于()。

A.施工阶段质量监理

B.施工阶段全方位监理

C.工程建设全过程质量监理

D.工程建设全过程的全方位监理

正确答案:查看最佳答案

第14题:限额设计控制工作的主要内容不包括()。

A.加强设计变更管理

B.严格控制施工图预算

C.缩短设计周期

D.重视初步设计的方案选择

正确答案:查看最佳答案

第15题:《建设工程监理规范》规定，在施工过程中，监理例会会议纪要由()根据会议记录整理，并经与会各方代表会签。

A.建设单位

B.施工单位

C.项目监理机构

D.专业监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第16题:对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有()。

A.抽检比例和取样方法

B.抽检数量和检测方法

C.检测方法和抽检比例

D.取样方法和抽检数量

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于抽样检查的产品，还应约定抽检的比例和取样的方法，以及双方共同认可的检测单位。

第17题:建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是()。

A.价格清单

B.分析软件

C.设计文件

D.计算书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通用条款对“承包人文件”的定义是:由承包人根据合同应提交的所有图纸.手册.模型.计算书.软件和其他文件。承包人文件中最主要的是设计文件，需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容.数量和时间。A项属于设计施工总承包合同组成文件，B.D项属于“承包人文件”组成内容，但不是最重要的组成内容。

第18题:《建设工程监理规范》规定，监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，完成后必须经()审核批准。

A.总监理工程师

B.总监理工程师授权的专业监理工程师

C.监理单位技术负责人

D.建设单位负责人

正确答案:查看最佳答案

第19题:根据建设程序，设备工程投资的合理确定分为六个阶段。其中，在设备制造与安装招投标阶段()。

A.要按照承包方实际完成的工作内容，以合同价为基础，同时考虑因物价上涨以及其他因素引起的投资变化，合理确定结算价

B.合同价是以经济合同形式确定的设备制造与安装工程投资

C.根据有关概算定额或概算指标编制总概算。对在初步设计阶段实行招标承包制签订承包合同协议的，其合同价也应在总概算相应的范围以内。在项目施工图设计阶段，根据施工图纸编制施工图预算

D.对从筹建到竣工投产全过程的全部实际支出费用进行汇总，编制竣工决算

正确答案:查看最佳答案

第20题:关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()。

A.发包人只能是建设单位

B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

C.承包人的综合资质只设甲级

D.承包人的行业资质只设甲级

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人通常是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)。设计人须为具有相应设计资质的企业法人。工程设计综合资质只设甲级，工程设计行业资质设甲级.乙级，根据工程性质和技术特点，个别行业资质可设丙级。

第21题:在施工阶段，监理工程师在项目监理机构中所占比例一般为()。

A.10%～20%

B.20%～30%

C.30%～60%

D.60%～90%

正确答案:查看最佳答案

第22题:要求监理工程师具有丰富的经验，主要指的是()。

A.监理工程师在工程建设的某一方面具有丰富的经验即可

B.监理工程师在工程建设的某一方面具有丰富的经验，若在两个或两个以上更多方面都具有丰富的经验则更好

C.监理工程师在工程建设中无须具有两个或两个以上更多方面的经验

D.监理工程师在工程建设中必须要具有两个或两个以上方面的丰富经验

正确答案:查看最佳答案

第23题:《建筑法》规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的()证书，并在其许可的范围内从事建筑活动。

A.技术职称

B.岗位

C.执业资格

D.注册

正确答案:查看最佳答案

第24题:工程设计招标通常采用的评标方法是()。

A.最低投标价法

B.经评审的最低投标价法

C.综合评估法

D.评标价法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:鉴于工程项目设计招标的特点，不过分追求投标价的高低，而更多关注于方案的技术先进性.所达到的技术指标.方案的合理性，以及对工程项目投资效应的影响等方面的因素，以此做出一个综合判断。同时，某些评审要素难以用金额表示。因此，工程建设项目设计招标评标方法通常采用综合评估法。

第25题:监理资料的管理应由()负责。

A.总监理工程师

B.总监理工程师代表

C.专业监理工程师

D.监理员

正确答案:查看最佳答案

第26题:生产单位提前进厂参加施工.设备安装.调试的人员，其工资.工资性补贴等费用应从()中支付。

A.建筑安装工程费

B.设备工器具购置费

C.建设单位管理费

D.生产准备费

正确答案:查看最佳答案

第27题:监理工程师在工程质量控制过程中，应遵循的原则不包括()。

A.坚持安全第一的原则

B.坚持以人为核心的原则

C.坚持质量标准的原则

D.坚持以预防为主的原则

正确答案:查看最佳答案

第28题:建立多级网络计划体系，监控承建单位的作业实施计划是指()。

A.进度控制的合同措施

B.进度控制的经济措施

C.进度控制的技术措施

D.进度控制的组织措施

正确答案:查看最佳答案

第29题:不同风险对策的适用性需从()方面考虑。

A.效果

B.代价

C.效果和代价

D.效果或代价

正确答案:查看最佳答案

第30题:监理工程师受业主委托对工程进行监理时，对选择承建单位有()。

A.决策权

B.建议权

C.签认权

D.否决仅

正确答案:查看最佳答案

第31题:某监理单位打算申请综合资质，则该单位至少应有()名注册监理工程师。

A.5

B.15

C.45

D.60

正确答案:查看最佳答案

第32题:下列不属于法人分类的是()。

A.社团法人

B.行政法人

C.基金法人

D.事业法人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法人可以分为企业法人和非企业法人两大类，非企业法人包括行政法人.事业法人.社团法人。

第33题:下列关于项目监理机构组织形式的表述中，正确的是()。

A.职能制监理组织形式最适用于小型建设工程

B.职能制监理组织形式具有较大的机动性和适应性

C.直线职能制监理组织形式的缺点是职能部门与指挥部门易产生矛盾

D.矩阵制监理组织形式的优点之一是其中任何一个下级只接受唯一上级的指令

正确答案:查看最佳答案

第34题:“交钥匙”工程指的是()模式。

A.项目总承包

B.设计或施工总分包

C.平行承发包

D.施工总承包管理

正确答案:查看最佳答案

第35题:监理规划的基本内容不包括()。

A.工作目标和工作流程

B.监理细则和监理取费

C.监理组织和目标控制

D.合同管理和信息管理

正确答案:查看最佳答案

第36题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款的约定投保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是()。

A.事先征得监理人同意，并通知设计人

B.事先征得监理人同意，并通知发包人

C.事先征得设计人同意，并通知监理人

D.事先征得发包人同意，并通知监理人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

第37题:建设单位对所需服务提出的要求，是工程监理单位编制投标文件的依据是()。

A.竣工文件

B.投标文件

C.施工文件

D.招标文件

正确答案:查看最佳答案

第38题:作为合同法律关系的自然人必须具备()能力。

A.完全民事行为

B.限制民事行为

C.与合同履行相适应的民事行为

D.—般民事行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。根据自然人的年龄和精神健康状况，可以将自然人分为完全民事行为能力人.限制民事行为能力人和无民事行为能力人。

第39题:工程监理文件资料组卷方法及要求中，文字材料按事项.专业顺序排列说法错误的是()。

A.请示在前.批复在后

B.印本在前.定稿在后

C.主件在前.附件在后

D.同一事项的请示与批复.同一文件的印本与定稿.主件与附件不能分开

正确答案:查看最佳答案

第40题:招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足()天，应相应延长投标截止时间。

A.5

B.10

C.15

D.20

正确答案:查看最佳答案

参考解析:如果修改招标文件的时间距投标截止日期不足15天，相应延长投标截止日期。

第41题:工程监理企业参与或承担项目决策阶段的监理工作，有利于()。

A.规范工程建设参与各方的建设行为

B.促使承建单位保证建设工程质量和使用安全

C.实现建设工程投资效益最大化

D.提高建设工程投资决策科学化水平

正确答案:查看最佳答案

第42题:可以起到集思广益作用的风险识别方法是()。

A.专家调查法

B.风险调查法

C.经验数据法

D.流程图法

正确答案:查看最佳答案

第43题:建设工程监理的服务对象是()。

A.施工单位

B.监理工程师

C.建设单位

D.建设工程

正确答案:查看最佳答案

第44题:由于建设工程风险的()，只有对特定建设工程的风险进行定量评价，才能使目标规划的结果更合理.更可靠。

A.个别性

B.主观性

C.复杂性

D.不确定性

正确答案:查看最佳答案

第45题:对于非施工单位原因造成的工程质量缺陷，应核实施工单位申报的修复工程费用，并应签认()，同时报建设单位。

A.工程款确认证书

B.工程复修款确认证书

C.工程款支付证书

D.工程复修款支付证书

正确答案:查看最佳答案

第46题:根据标准施工合同的通用条款规定，下列关于监理人进度管理任务的说法中，不正确的是()。

A.编制进度计划

B.对进度计划提出修改意见

C.控制施工工作按进度计划执行

D.检查进度计划的执行情况

正确答案:查看最佳答案

参考解析:编制进度计划是承包人的责任。

第47题:因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长，增加的监理工作内容应视为()。

A.延续工作

B.附加工作

C.额外工作

D.非正常工作

正确答案:查看最佳答案

第48题:我国工程建设监理取费规定明确要求，工程建设监理费要()。

A.用于监理工作中的直接开支.交纳税金和合理利润

B.用于合同工程的直接开支.交纳税金和合理利润

C.用于监理工作中的直接和间接开支

D.用于监理工程中的直接.间接开支.交纳税金和合理利润

正确答案:查看最佳答案

第49题:我国《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定，施工企业职工意外伤害险的投保人应当是()。

A.发包人

B.施工单位

C.业主

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定，建筑施工企业必须为施工现场从事危险作业的职工办理意外伤害保险。

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:建设工程监理实施原则有:()。

A.经济效益原则

B.权责一致原则

C.总监理工程师负责原则

D.公正.独立.自主原则

E.严格监理，热情服务原则

正确答案:查看最佳答案

第51题:用建立筹建机构或工程建设指挥部的办法管理工程建设()。

A.有利于集中人力.物力加快工程进度

B.建设管理水平难以提高

C.经济责任制难以落实

D.不能适应开放的建设市场需要

E.有利于积累建设管理经验

正确答案:查看最佳答案

第52题:根据NEC《工程施工合同》，关于合同风险预警机制“早期警告”的说法，正确的是()。

A.项目经理遇有风险事件可以向对方发出早期警告

B.承包商可以提出召开早期警告会议

C.承包商负责记录早期警告会议建议或决定

D.雇主主持早期警告会议

E.地方行政机关代表可以受邀参加早期警告会议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当项目经理或承包人任一方发现有可能影响合同价款.推迟竣工或削弱工程的使用功能的情况时，应立即向对方发出早期警告。项目经理和承包商都可以提出召开早期警告会议，并在对方同意后邀请其他方出席，可能包括分包商.供应商.公用事业部门.地方行政机关代表或雇主。早期警告会议应该由项目经理主持。项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，会后发给承包商。

第53题:监理工作规范化要求主要体现在:()。

A.工作的时续性

B.组织适应性

C.职责分工的严密性

D.人员稳定性

E.工作目标的确定性

正确答案:查看最佳答案

第54题:坚持建设程序在以下几方面有重要意义:()。

A.加快建设进度，提早发挥投资效益

B.依法管理工程建设，保证正常建设秩序

C.科学决策，保证投资效果

D.顺利实施建设工程，保证工程质量

E.顺利开展建设工程监理

正确答案:查看最佳答案

第55题:设计招标文件和施工招标文件均需包含的内容有()。

A.工程量清单

B.技术标准及要求

C.图纸

D.投标须知

E.评标标准和方法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A.B.C项属于施工招标文件包含的内容，设计招标文件中不包含。

第56题:在下列内容中，属于施工实施期项目监理部收集的信息是()。

A.建设工程场地地质.水文.气象资料

B.建筑材料.构配件进场.加工.保管.使用信息

C.施工过程中工序交接记录.隐蔽工程检查记录

D.竣工图

E.施工索赔相关信息

正确答案:查看最佳答案

第57题:《建筑法》关于建筑许可的规定包括对()的规定。

A.建筑工程施工许可

B.建设单位应具备的条件

C.从事建筑活动的单位应具备的条件

D.从事建筑活动的专业技术人员执业资格

E.从事建筑活动的专业技术人员执业资质

正确答案:查看最佳答案

第58题:保证合同的担保范围包括()。

A.主债权及利息

B.债权人的间接损失

C.违约金

D.债权人实现债权的费用

E.保证合同另有约定的财产损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。

第59题:在采用风险回避对策时需要注意以下问题:()。

A.回避一种风险可能产生另一种新的风险

B.回避风险的同时也失去了从风险中获益的可能性

C.风险回避肯定不是最佳对策

D.回避风险可能不实际或不可能

E.回避风险可能失败

正确答案:查看最佳答案

第60题:施工阶段投资控制的技术措施主要是:()。

A.设计阶段推行限额设计和优化设计

B.招标阶段编制标底

C.材料.设备供应阶段进行价格.质量比选，合理确定生产.供应厂家

D.按合理工期组织施工，避免不必要的赶工费

E.合理商签工程承包合同

正确答案:查看最佳答案

第61题:除了促进监理人员努力钻研监理业务.提高业务之外，实行监理工程师执业资格考试的意义在于:()。

A.统一监理工程师的业务能力标准

B.有利于公正地确定监理人员是否具备监理工程师的资格

C.合理建立工程监理人才库

D.同国际接轨，开拓国际工程监理市场

E.限制外国工程咨询人员进入中国建筑市场

正确答案:查看最佳答案

第62题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

A.合同当事人违约

B.**

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.地震

正确答案:查看最佳答案

参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。

第63题:在风险管理理论中，将风险因素分为()。

A.自然风险因素

B.主观风险因素

C.道德风险因素

D.心理风险因素

E.生理风险因素

正确答案:查看最佳答案

第64题:我国实行监理制之前，工程建设领域已出台的重大改革措施有()。

A.投资渠道多元化

B.投资有偿使用

C.实行工程招标投标制

D.实行项目投资咨询评估制

E.实行工程质量领导责任制

正确答案:查看最佳答案

第65题:工程设计招标中，投标人资格的审查内容有()。

A.投标人持有的资格证书

B.企业专业技术人员的数量

C.同类工程设计经历

D.待定行业工程设计经历

E.项目所在地区设计经历

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对投标人的资格审查包括:1.资质审查，应初步审查投标人所持有的资质证书是否与招标文件的要求相一致。2.能力审查，通常要进一步审查人员的技术力量，主要考察设计负责人的资格和能力，以及各类设计人员的专业覆盖面.人员数量和各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。3.经验审查，同类工程的设计经历是非常重要的内容。

第66题:《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向()作出详细说明。

A.监理工程师

B.施工作业班组

C.施工作业人员

D.现场管理员

E.现场技术人员

正确答案:查看最佳答案

第67题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于不可抗力的说法，正确的有()。

A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属

B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任

C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用

D.雇主承担不可抗力的风险责任

E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任，即以施工现场人员和财产的归属，发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属，即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用，因此对不可抗力的损害后果不承担责任，规定雇主承担风险责任，承包商受到损害的费用由雇主给予支付，延误的工期相应顺延。

第68题:下列各险种中专门针对工程的是()。

A.机器损坏险

B.建筑工程一切险

C.货物运输险

D.安装工程一切险

E.机动车辆险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:只有建筑工程一切险(及第三者责任险)和安装工程一切险(及第三者责任险)是专门针对工程的保险。

第69题:风险型CM承包商对雇主委托范围的工作，()。

A.可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施

B.不得自己承担部分施工任务

C.应当全部由分包商实施

D.自己施工部分在cm工作范围内

E.自己施工部分不在cm工作范围内

正确答案:查看最佳答案

参考解析:CM承包商对雇主委托范围的工作，可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施。但自己施工部分属于施工承包，不在CM工作范围内。

第70题:建设工程的协调分为()。

A.人员／人员界面

B.人员／系统界面

C.系统／环境界面

D.系统／系统界面

E.人员／环境界面

正确答案:查看最佳答案

第71题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计方的合同责任有()。

A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权

B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求

C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批

D.负责向发包人和施工单位进行设计交底

E.解决施工过程出现的设计问题

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项.C项属于发包人的合同责任。

第72题:监理工程师在监理工作中，应遵守()基本原则，为业主提供良好的服务。

A.权责一致

B.严格监理

C.公正监理

D.热情服务

E.总监理工程师负责制

正确答案:查看最佳答案

第73题:申请领取施工许可证，下列()条件必需具备。

A.已经办理用地批准手续

B.施工现场全部拆迁工作完毕

C.施工人员.施工设备及部分建筑材料已经进场

D.建设资金已经落实

E.有保证工程质量和安全的具体措施

正确答案:查看最佳答案

第74题:总监理工程师负责制的内涵是:()。

A.总监理工程师是工程监理的责任主体

B.总监理工程师是工程监理的义务主体

C.总监理工程师是工程监理的权力主体

D.总监理工程师是工程监理的利益主体

E.总监理工程师是工程监理的协调主体

正确答案:查看最佳答案

第75题:工程监理企业经营活动应当遵循的基本准则有()。

A.守法

B.诚信

C.公正

D.独立

E.科学

正确答案:查看最佳答案

第76题:专业监理工程师岗位职责标准要求，对其工作标准考核，要()。

A.符合投资分解规划

B.符合总控制进度计划

C.符合质量评定验收标准

D.符合合同约定条件

E.在月末进行

正确答案:查看最佳答案

第77题:监理目标控制基本原理要求，实施监理目标控制必须()。

A.首先确定监理措施

B.把前馈控制与反馈控制相结合

C.重视信息提取.加工.传递的全面.及时.准确性

D.要注意对实际输出值的检查分析

E.综合运用组织.技术.经济和合同手段

正确答案:查看最佳答案

第78题:我国对建设工程设计单位实行资质管理制度，工程设计资质包括()。

A.综合资质

B.行业资质

C.专业资质

D.专项资质

E.劳务资质

正确答案:查看最佳答案

第79题:项目组织结构形式选择的基本原则是:()。

A.有利于工程合同管理

B.有利于监理目标规划

C.有利于专业人员才能发挥

D.有利于决策指挥

E.有利于信息沟通

正确答案:查看最佳答案