2023年各地土建监理工程师测试考试题型

原标题：2023年各地土建监理工程师测试考试题型

监理工程师考试即将开始，建题帮APP及微信公众号：建题帮为大家整理了监理工程师的历年考试真题及最新模拟题库，大家可以在这里了解一下监理工程师的题型以及考试趋势变化，方便您更好的了解监理工程师考试，积极备考。

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收，视为验收H合格。

A.14

B.28

C.42

D.56

正确答案:查看最佳答案

第1题:设计施工总承包模式下，承包人只可以索赔费用的是()

A.发包人要求中的错误

B.监理人的指示延误.错误

C.为他人提供方便

D.发包人原因影响涉及进度

正确答案:查看最佳答案

第2题:设计合同规定，办理各设计阶段设计文件的审批工作应由()负责。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.承包人的委托人

正确答案:查看最佳答案

第3题:工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照()的原则商定或确定。

A.成本加酬金

B.成本加利润

C.成本加规费

D.直接成本加间接成本

正确答案:查看最佳答案

第4题:下列属于招标项目情况介绍的是()。

A.申请人应具备的资质条件.能力和信誉的最低要求

B.是否接受联合体投标

C.拒绝作为资格预审申请人情况

D.招标人和招标代理机构

正确答案:查看最佳答案

第5题:设计施工总承包合同中，关于保险责任的说法，错误的是()。

A.如果承包人未按合同约定办理保险，发包人可代为办理，费用由发包人承担

B.承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保

C.承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保

D.发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保

正确答案:查看最佳答案

第6题:施工合同履行过程中，发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更，应由()。

A.原设计单位同意

B.发包人和承包人协商解决

C.规划管理部门审批

D.总监理工程审核批准

正确答案:查看最佳答案

第7题:根据《标准施工合同》，关于“暂列金额”的说法，正确的是()。

A.暂列金额未包括在签约合同价内

B.暂列金额不可以计日工方式支付

C.暂列金额可能全部使用或部分使用

D.暂列金额应按合同规定全部支付给承包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程款支付管理。暂列金额指已标价工程量清单中所列的一笔款项，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料.工程设备.服务等的金额，包括以计日工方式支付的款项。签约合同价内约定的暂列金额可能全部使用或部分使用，因此承包人不一定能够全部获得支付。参见教材P90。

第8题:某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是()。

A.外观检验法

B.衡量法

C.经验鉴别法

D.物理检验法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:数量检验方法包括衡量法.理论换算法.查点法。质量验收的方法包括经验鉴别法.物理试验.化学分析。

第9题:关于同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖.变卖抵押物所得的价款的清偿顺序的说法中，不正确的是()。

A.抵押物已登记的先于未登记的受偿

B.抵押合同以登记生效的，按抵押物登记的价值清偿

C.抵押合同以登记生效的，且顺序相同的，按照债权比例清偿

D.抵押合同自签订之日起生效的，如果抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿

正确答案:查看最佳答案

第10题:建设工程勘察合同履行期间，应发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中，正确的是()。

A.勘察工作尚未进行，应全额退还已经支付的定金

B.勘察工作已经进行了25%，发包人应按实际完成的工作量支付勘察费

C.勘察工作已经进行了40%，发包人应支付预算额100%的勘察费

D.勘察工作已经进行了80%，发包人应支付预算额100%的勘察费

正确答案:查看最佳答案

第11题:分包商在施工现场的协调工作，应由()负责。

A.业主

B.管理单位

C.总包商

D.分包商自己

正确答案:查看最佳答案

第12题:初步设计审查后，发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改，如果不是属于依据资料错误的原因，则修改资料的责任应由()来承担。

A.委托方

B.设计单位

C.监理工程师

D.主管部门

正确答案:查看最佳答案

第13题:开标时判定为无效的投标文件，应当()。

A.不再进入评标

B.在初评阶段淘汰

C.在详评阶段淘汰

D.在定标阶段淘汰

正确答案:查看最佳答案

第14题:施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写，()进行检查，并作出检查结

A.项目技术负责人

B.监理工程师

C.总监理工程师

D.项目专职质检员

正确答案:查看最佳答案

第15题:缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是()。

A.合同尚未成立

B.缔约一方受有损失

C.缔约当事人有过错

D.违反先合同义务

正确答案:查看最佳答案

第16题:监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可()。

A.发出中止合同通知，令监理合同即行停止

B.发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同

C.发出未履行义务通知后21天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止

D.首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复，在通知发出35天后发出终止合同通知，监理合同即行终止

正确答案:查看最佳答案

第17题:关于合同履行地点不明确的处理方法中，不正确的是()。

A.给付货币的，在接收货币一方所在地履行

B.给付货币的，在给付货币一方所在地履行

C.交付不动产的，在不动产所在地履行

D.除给付货币和交付不动产的其他标的在履行义务一方所在地履行

正确答案:查看最佳答案

第18题:在投标有效期内出现特殊情况，招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时，投标人的正确做法是()。

A.同意延长，并相应延长投标保证金的有效期

B.同意延长，并要求修改投标文件

C.同意延长，但拒绝延长投标保证金的有效期

D.拒绝延长，但无权收回投标保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长，其投标保证金的有效期应相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长，则失去竞争资格，但有权收回其投标保证金。

第19题:下列有关监理人对索赔作出处理的说法中，正确的是()。

A.有权直接单独确定索赔处理结果

B.酌情与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见

C.在收到索赔通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人

D.承包人必须执行监理人的索赔处理结果

正确答案:查看最佳答案

第20题:按《中华人民共和国合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的确定价款或报酬时应按()的顺序履行。

A.订立合同时履行地的市场价格.合同有关条款.补充协议

B.合同有关条款.补充协议.订立合同时履行地的市场价格

C.补充协议.合同有关条款.订立合同时履行地的市场价格

D.补充协议.订立合同时履行地的市场价格.合同有关条款

正确答案:查看最佳答案

第21题:根据《标准施工合同》，承包人办理“建筑工程一切险”后需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是()。

A.直接与保险人协商一致后，通知发包人

B.直接与保险人协商一致后，通知监理人

C.应事先征得发包人同意，并通知监理人

D.应事先征得监理人同意，并通知发包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:无论是由承包人还是发包人办理保险，均必须以发包人和承包人的共同名义投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。因此，承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

第22题:招标人对施工投标保函的正确处理方式是()。

A.未中标的投标人不予退还

B.中标的投标人在中标的同时退还

C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还

D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还

正确答案:查看最佳答案

第23题:关于提前或者部分履行合同的说法中，不正确的是()。

A.提前或者部分履行合同会给债权人行使权利带来困难或者增加费用

B.提前履行是指债务人在合同规定的履行期限到来之前就开始履行自己的义务

C.部分履行是指债务人没有按照合同约定履行全部义务而只履行了自己的一部分义务

D.债权人可以拒绝债务人提前或部分履行债务，由此增加的费用由债权人承担

正确答案:查看最佳答案

第24题:某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人()。

A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延

B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延

C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延

D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

参考解析:如果约定的开工日期已届至但发包人开工前的配合工作未完成，监理人不能按时发出开工通知，此时顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失。

第25题:根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还的正确方式是()。

A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还

B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还

C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还

D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还

正确答案:查看最佳答案

参考解析:FIDIC《施工合同条件》规定保留金在工程师颁发工程接收证书和颁发履约证书后分两次返还。颁发工程接收证书后，将保留金的50%返还承包商;颁发履约证书后，将全部保留金返还承包商。

第26题:合同法对合同纠纷解决的规定是()。

A.按照调解——仲裁——诉讼的步骤依次进行

B.调解.仲裁.诉讼可以任选

C.若达成了调解协议，不能再提起诉讼

D.只能通过仲裁解决

正确答案:查看最佳答案

第27题:投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时，()。

A.投标人应要求招标人继续解释

B.以书面解答为准

C.以招标文件为准

D.由人民法院判定

正确答案:查看最佳答案

第28题:如果采购方要求变更到货地点或接货人，应在合同规定的交货期限届满前()天通知供货方，以便供货方修改发运计划和组织运输工具。

A.10

B.15

C.30

D.40

正确答案:查看最佳答案

第29题:合同法律关系是指合同法律规范调整的.在民事流转过程中形成的()关系。

A.债权与债务

B.代理与被代理

C.法人与自然人

D.权利与义务

正确答案:查看最佳答案

第30题:建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，除法律有特殊规定外，作为合同成立的条件是()。

A.标的物交付

B.当事人之间意思表示一致

C.货款交付

D.材料设备所有权转移

正确答案:查看最佳答案

参考解析:除了法律有特殊规定的情况外，当事人之间意思表示一致，买卖合同即可成立，并不以实物的交付为合同成立的条件。

第31题:监理资料的管理应由()负责，并指定专人具体实施。

A.资料员

B.总监理工程师

C.专业监理工程师

D.总监代表

正确答案:查看最佳答案

第32题:下列不属于的内容《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》的内容中《专用条款呐容的是()。

A.词语定义及合同文件

B.分包工程概况

C.竣工验收与结算

D.工期

正确答案:查看最佳答案

第33题:项目监理人员应参加由()组织的设计技术交底会，总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。

A.总承包单位

B.建设单位

C.设计单

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第34题:《建设工程设计合同(示范文本)》规定，在合同正常履行的情况下()，设计人为合同项目的服务结束。

A.交付设计文件

B.完成设计变更

C.设计文件审查通过

D.委托专业建设工程设计完成施工安装验收

正确答案:查看最佳答案

第35题:下列关于中标人选定原则的说法，不正确的是()。

A.设计招标应为设计方案最优者

B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者

C.施工招标为投标报价最低者

D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者

正确答案:查看最佳答案

第36题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应根据价格清单中的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素编制()。

A.工程进度款z支付分解表

B.投资计划使用分配表

C.工程进度款使用计划表

D.建设资金平衡表

正确答案:查看最佳答案

第37题:根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为()。

A.公尺结算价的2%

B.签约合同价的2%

C.工程结算加的3%

D.签约合同价的3%

正确答案:查看最佳答案

第38题:《建设工程监理合同》示范文本标准条件，关于监理人的权利中对选择工程总设计单位和施工总承包单位有()。

A.建议权

B.否决权

C.确认权

D.无任何权

正确答案:查看最佳答案

第39题:FIDIC《土木工程施工分包合同条件》中，业主对分包合同的管理主要表现为()。

A.对分包商发布指令

B.对分包工程的批准

C.向分包商支付工程款

D.审查分包商的资质

正确答案:查看最佳答案

第40题:对复杂而又缺乏经验的工程设计，可采用三阶段设计，一般不单独进行()招标。

A.概念设计

B.初步设计

C.技术设计

D.施工图设计

正确答案:查看最佳答案

第41题:发包人收到竣工结算报告及结算资料后()天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。

A.7

B.14

C.28

D.35

正确答案:查看最佳答案

第42题:《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求，只要单项合同估算价在100万元人民币以上的()必须进行招标。

A.施工材料的采购

B.重要设备.材料的采购

C.勘察.设计服务的采购

D.监理服务的采购

正确答案:查看最佳答案

第43题:为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验，对于此项检验应由()。

A.承包人负责检验工作，发包人承担检验费用

B.承包人负责检验工作，并承担检验费用

C.发包人负责检验工作，并承担检验费用

D.发包人负责检验工作，承包人承担检验费用

正确答案:查看最佳答案

第44题:工程施工前，()需向承包人进行设计交底。

A.委托人

B.设计人

C.工程师

D.发包人

正确答案:查看最佳答案

第45题:为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是()。

A.项目法人责任制

B.招标投标制

C.工程监理制

D.合同管理制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程合同管理的目标。我国建设领域推行项目法人负责制.招标投标制.工程监理制和合同管理制。项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。参见教材P1。

第46题:债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债权的担保是()。

A.定金

B.抵押

C.质押

D.留置

正确答案:查看最佳答案

第47题:根据《中华人民共和国合同法》规定，合同解除后，合同中的()条款仍然有效。

A.结算和清理

B.结算.清理.违约

C.结算.仲裁.违约

D.仲裁和诉讼

正确答案:查看最佳答案

第48题:根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列关于履约担保的有效期说法正确的是()。

A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发缺陷责任终止证书

B.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效

C.工程延期竣工导致承包人继续提供履约担保而增加的费用由发包人承担

D.如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人不必延展履约担保有效期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发工程接收证书。C项，由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担;由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由承包人承担。D项，如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保有效期至竣工后试验通过。

第49题:当事人一方要求变更或解除合同时，应当在()目前通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可免除责任者外，应由责任方负责赔偿。

A.18

B.24

C.42

D.56

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:下列属材料采购合同主要条款的有()。

A.技术标准和质量要求

B.材料数量及计量方法

C.担保

D.保险

正确答案:查看最佳答案

第51题:在委托监理合同中，属委托人应履行的义务有()。

A.开展监理业务前向监理人支付预付款

B.负责工程建设所有外部关系的协调，为监理工作创造外部条件

C.免费向监理人提供开展监理工作所需的工程资料

D.与监理人协商一致，选定项目的勘察设计单位

E.将授予监理人的监理权利在与第三方签订的合同中予以明确

正确答案:查看最佳答案

第52题:无权代理是指行为人无代理权而以他人名义进行民事.经济活动。无权代理情况包括()。

A.没有代理权而为代理行为

B.超越代理权限为代理行为

C.代理权终止为代理行为

D.表见代理

E.转代理

正确答案:查看最佳答案

第53题:在材料采购合同的交货检验中，属于物理试验方法的有()。

A.手触

B.拉伸试验

C.查点法

D.压缩试验

E.金相试验

正确答案:查看最佳答案

第54题:(1)建设工程合同的特征有()。

A.合同主体的严格性

B.合同订立的短暂性

C.合同标的的特殊性

D.合同履行期限的长期性

E.合同形式的非要式性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程合同的特征。建设工程合同的特征包括:合同主体的严格性；(2)合同标的的特殊性；(3)合同履行期限的长期性；(4)计划和程序的严格性；(5)合同形式的特殊要求。参见教材P2～3。

第55题:根据NEC《工程施工合同》，关于合同风险预警机制“早期警告”的说法，正确的是()。

A.项目经理遇有风险事件可以向对方发出早期警告

B.承包商可以提出召开早期警告会议

C.承包商负责记录早期警告会议建议或决定

D.雇主主持早期警告会议

E.地方行政机关代表可以受邀参加早期警告会议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当项目经理或承包人任一方发现有可能影响合同价款.推迟竣工或削弱工程的使用功能的情况时，应立即向对方发出早期警告。项目经理和承包商都可以提出召开早期警告会议，并在对方同意后邀请其他方出席，可能包括分包商.供应商.公用事业部门.地方行政机关代表或雇主。早期警告会议应该由项目经理主持。项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，会后发给承包商。

第56题:关于投标预备会的说法，正确的有()。

A.投标预备会是法定的招标程序

B.投标预备会上应进行招标工程交底

C.投标预备会由工程监理单位组织召开

D.投标预备会应澄清投标人提出的质疑

E.投标预备会后投标人不得再提出质疑的问题

正确答案:查看最佳答案

第57题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于指示的说法，正确的有()

A.工程师可作出口头指示

B.工程师助手可作出口头指示

C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示

D.工程师未及时补发书面指示，承包商应要求书面确认口头指示

E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求，应视为确认了口头指示

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示，但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示，承包商也应遵照执行，并在事后及时补发书面指示。

第58题:按照《合同法》的规定，必须是在合同内写明或履行过程中征得对方同意后，才可以实施的行为包括()。

A.由第三人向债权人履行债务

B.由债务人向第三人履行债务

C.债权人将合同内的部分权利转让给第三人

D.债务人将合同内的部分义务转移给第三人

E.将合同的权利和义务全部转让给第三人

正确答案:查看最佳答案

第59题:工程地质勘察包括的工作内容有()。

A.选址勘察

B.详细勘察

C.水质勘察

D.环境勘察

E.施工勘察

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程地质勘察，包括选址勘察.初步勘察.详细勘察以及施工勘察。

第60题:根据《担保法》，不得抵押的财产有()。

A.建设用地使用权

B.正在建造的建筑物

C.宅基地的土地使用权

D.原材料

E.公立学校的教育设施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:下列财产不得抵押:土地所有权;耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外;学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;所有权.使用权不明或者有争议的财产;依法被查封.扣押.监管的财产;依法不得抵押的其他财产。

第61题:施工合同示范文本规定，甲方出于紧急需要，加快建设进度提前竣工，应与乙方签订提前竣工协议，其内容应包括()。

A.提前竣工的时间

B.为提前竣工而调整的施工进度计划

C.乙方采取的赶工措施

D.赶工措施的经济支出和承担

E.违约责任

正确答案:查看最佳答案

第62题:合同生效应当具备的条件是()

A.当事人具有相应的民事权利能力

B.当事人具有相应的民事行为能力

C.意思表示真实

D.违反社会公共利益

E.不违反法律法规

正确答案:查看最佳答案

第63题:分包商应立即执行的变更指令包括()的书面指令。

A.业主直接送达

B.工程师直接送达

C.工程师代表直接送达

D.承包商代表直接送达

E.经承包商代表确认工程师发布

正确答案:查看最佳答案

第64题:合同法规定，若先履行义务方有确切证据表明后履行义务方有()情形之一时，可以行使不安抗辩权。

A.未按合同约定办理保险

B.经营状况严重恶化

C.为了逃避债务转移财产或抽逃资金

D.丧失商业信誉

E.财务状况恶化，但提供了第三人的提保

正确答案:查看最佳答案

第65题:进行施工招标应满足的条件包括()。

A.概算已批准

B.有满足施工需要的施工图纸

C.已选择了监理单位

D.建设资金来源已落实

E.已有建筑许可证

正确答案:查看最佳答案

第66题:根据《标准施工合同》，有关索赔的表述中，正确的有()。

A.索赔要求的提出不需经对方同意

B.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付

C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知书

D.监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准

E.承包人必须执行监理人的索赔处理决定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是索赔管理。选项B，承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付;选项E，监理人的索赔处理决定不是最终的处理结果，可以按照合同争议解决。

第67题:**行政主管部门对招标投标活动进行的监督包括()等方面。

A.检查必须采用招标方式选择承包单位的建设项目

B.对招标有关文件的核查备案

C.投标人履行合同的能力评定

D.评标委员会成员资格认定

E.查处招投标活动的违法行为

正确答案:查看最佳答案

第68题:根据FIDIC《施工合同条件》，为了不损害承包商的合法利益，关于指定分包商的说法，正确的有()。

A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定

B.承包商对指定分包商的违约不承担责任

C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出

D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费

E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项A，指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作，通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工，需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。选项C，给指定分包商支付的工程款，从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费.税金.风险费的暂定金额内支出。

第69题:质量事故处理方案中，一般处理原则包括()。

A.正确确定事故性质

B.满足用户的期望

C.正确确定处理范围

D.达到原设计标准

E.正确确定责任情况

正确答案:查看最佳答案

第70题:采用两阶段招标的项目，关于第二阶段的说法，正确的有()。

A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标

B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会

C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰

D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价

E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在第二阶段，评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改，未达到要求的标书将予淘汰。对投标书中的不明确之处，召开澄清问题会要求投标人予以说明，并形成书面文件作为投标书的组成部分。优秀的建设方案是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。第二阶段评标的重点依然是对优秀技术方案的选择。只有技术标通过的投标人，评标委员会才会对其商务标进行审查，然后分析报价组成的合理性。

第71题:根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期，并获得合理利润的情形有()。

A.发现文物.化石等的处理

B.发包人改变合同中任何一项工作的质量要求

C.发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工

D.隐蔽工程重新检验质量合格

E.不可抗力事件发生后的清理工作

正确答案:查看最佳答案

第72题:招标准备阶段招标人的主要工作包括()。

A.向建设行政主管部门办理申请招标手续

B.选择招标方式

C.发布招标公告

D.编制招标有关文件

E.资格预审

正确答案:查看最佳答案

第73题:下列取得《监理工程师资格证书》的人员中，监理工程师注册机关不受理注册申请的是()人员。

A.国家行政机关现职

B.施工单位在职

C.工程咨询单位

D.设计单位

E.厂矿企业基建

正确答案:查看最佳答案

第74题:在施工合同履行过程中，如果发包人不按合同规定及时向承包人支付工程进度款，则承包人有权()。

A.立即停止施工

B.要求签订延期付款协议

C.在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工

D.追究违约责任

E.立即解除合同

正确答案:查看最佳答案

第75题:关于风险CM模式的说法，正确的有()。

A.cm合同属于管理承包合同

B.cm合同采用成本加酬金的计价方式c.cm承包商不赚取总包.分包合同的差价d.cm承包商属于专业咨询机构e.

C.合同属于管理承包合同b.cm合同采用成本加酬金的计价方式c.cm承包商不赚取总包.分包合同的差价

D.cm承包商属于专业咨询机构

E.cm承包商在工程设计阶段参与合同管理

正确答案:查看最佳答案

第76题:FIDIC施工合同条件规定，属于业主的风险有()。

A.工程所在国军事政变的损失

B.放射性污染引起的损失

C.施工质量出现问题的损失

D.分包商的雇员因执行合同而引起的行为

E.一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用

正确答案:查看最佳答案

第77题:下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有()。

A.发包人名称

B.承包人名称

C.发承包项目名称

D.提供施工场地的约定

E.工程价款结算的约定

正确答案:查看最佳答案

第78题:下列情形中，()的合同是可撤销合同。

A.以欺诈.胁迫手段订立，损害国家利益

B.因重大误解而订立

C.在订立合同时显失公平

D.以欺诈.胁迫手段，使对方在违背真实意思情况下订立

E.违反法律.行政法规强制性规定

正确答案:查看最佳答案

第79题:隐蔽工程施工完毕承包单位自检合格后，填写《报验申请表》，附上相应的()，报送项目监理机构。

A.工程检查记录

B.资质证明

C.试验报告

D.工程变更单

E.复验报告

正确答案:查看最佳答案