2023年云南省土建监理工程师考前押题

原标题：2023年云南省土建监理工程师考前押题

监理工程师考试即将开始，建题帮APP及微信公众号：建题帮为大家整理了监理工程师的历年考试真题及最新模拟题库，大家可以在这里了解一下监理工程师的题型以及考试趋势变化，方便您更好的了解监理工程师考试，积极备考。

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在()。

A.与中标人签订书面合同后的15日内

B.与中标人签订书面合同后的5日内

C.招投标结束后的30日内

D.招投标结束后的15日内

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

第1题:建设工程施工合同示范文本中，属于不可抗力被迫终止合同的事件不包括()。

A.建设项目所依据的国家计划被取消

B.战争

C.动乱

D.协议条款内约定等级以上的地震

正确答案:查看最佳答案

第2题:风险型CM合同的计价方式是()。

A.固定总价

B.成本加酬金

C.固定单价

D.可调单价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式。

第3题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款的约定投保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是()。

A.事先征得监理人同意，并通知设计人

B.事先征得监理人同意，并通知发包人

C.事先征得设计人同意，并通知监理人

D.事先征得发包人同意，并通知监理人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

第4题:根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，若有毒.有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由()**人员负责安全保卫工作。

A.发包人

B.勘察人

C.监理人

D.项目施工单位

正确答案:查看最佳答案

第5题:在下列设计文件中，需注明建设工程合理使用年限的设计文件是()。

A.方案设计文件

B.初步设计文件

C.施工图设计文件

D.设计概算文件

正确答案:查看最佳答案

第6题:甲公司与乙公司订立了一份总贷款额为20万元的设备供货合同。合同约定的违约金为贷款总额的10%。同时，甲公司向乙公司给付定金5000元，后乙公司违约，给甲公司造成损失2万元。乙公司应依法向甲公司支付()。

A.2万元

B.2.5万元

C.3万元

D.3.5万元

正确答案:查看最佳答案

第7题:建设项目申请施工许可证对建设资金的要求是建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的()。

A.20%

B.30%

C.50%

D.70%

正确答案:查看最佳答案

第8题:项目监理人员应参加由()组织的设计技术交底会，总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。

A.总承包单位

B.建设单位

C.设计单

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第9题:依据FIDIC《施工合同条件》的规定，工程师颁发的工程接收证书表明()。

A.缺陷通知期开始

B.工程照管责任移交

C.可以办理竣工结算

D.承包合同的全部义务已完成

正确答案:查看最佳答案

第10题:根据《标准施工招标文件》“投标人须知前附表”的目的是()。

A.列明“通用合同条款”

B.明确“投称人须知”正文中的未尽事宜

C.明确“投标人须知”的修改内容

D.判明评标的方法和因素

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是标准施工招标文件概述。投标人须知前附表是针对本次招标项目在投标人须知对应款项中需要明确或说明的具体要求予以明确，附表中的内容不得与正文中内容相抵触，使投标人阅读时一目了然。参见教材P22。

第11题:采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是()。

A.不宜将交货期作为评标内容

B.宜将报价最低者作为中标人

C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法

D.宜采用综合评估法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采购生产线.成套设备.车辆等运行期内各种费用较高的货物，评标时采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法，该方法在综合评标法的基础上，以运输费.交货期.付款条件.零配件和售后服务.设备性能和生产能力等作为评审要素，还增加一定运行年限内可能产生的各项费用作为评审价格。此种评标方法下，以评标价最低者作为中标人。

第12题:根据《招标投标法实施条例》招标人可以采用两阶段招标的项目是()。

A.建设规模100万m2以上，建设周期3年以上的项目

B.项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目

C.技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目

D.构成内容多且专业性强的大型项目

正确答案:查看最佳答案

第13题:在FIDIC的《施工合同条件》中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中()。

A.不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可任仲裁员

B.不得担任业主咨询顾问，提交仲裁对也不得任仲裁员

C.可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得任仲裁员

D.可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员

正确答案:查看最佳答案

第14题:某设备制造订购合同，约定订购方先支付合同总价10％作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化，故未按时支付预付款，是订购方行使的()。

A.同时履行抗辩权

B.后履行抗辩权

C.先履行抗辩权

D.合同中止履行的权利

正确答案:查看最佳答案

第15题:根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是()。

A.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

C.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

D.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:预付款担保采用银行保函形式，担保期限自预付款支付给承包人起，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止。

第16题:下列属于招标项目情况介绍的是()。

A.申请人应具备的资质条件.能力和信誉的最低要求

B.是否接受联合体投标

C.拒绝作为资格预审申请人情况

D.招标人和招标代理机构

正确答案:查看最佳答案

第17题:关于合同履行地点不明确的处理方法中，不正确的是()。

A.给付货币的，在接收货币一方所在地履行

B.给付货币的，在给付货币一方所在地履行

C.交付不动产的，在不动产所在地履行

D.除给付货币和交付不动产的其他标的在履行义务一方所在地履行

正确答案:查看最佳答案

第18题:设计评标时，设计进度计划评审的审查重点在于进度计划是否()。

A.满足边设计边施工的要求

B.有利于加快施工进度

C.与工程勘察实际进度同步

D.满足招标人制定的项目建设进度计划要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标投标书内的设计进度计划，看其能否满足招标人制定的项目建设总进度计划要求。大型复杂的工程项目为了缩短建设周期，初步设计完成后进行施工招标，在施工阶段陆续提供施工图。此时应重点审查设计进度是否能满足施工进度要求，避免妨碍或延误施工的顺利进行。

第19题:可作为抵押物进行抵押的财产是()。

A.抵押人所有的房屋

B.抵押人有权使用的集体土地所有权

C.依法被查封的财产

D.抵押人所有的支票

正确答案:查看最佳答案

第20题:如果由于委托人或第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工程量或持续时间，监理人应将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。此时合理的处理方法是()。

A.增加的工作量应视为正常的工作，完成监理业务的时间不予延长

B.增加的工作量应视为附加的工作，完成监理业务的时间不予延长，但应得到附加工作酬金

C.增加的工作量应视为额外的工作，完成监理业务的时间应相应延长，并得到附加工作酬金

D.增加的工作量应视为附加的工作，完成监理业务的时间应相应延长，并得到附加工作酬金

正确答案:查看最佳答案

第21题:设计施工总承包合同模式下，履约保函担保承包商按合同约定履行义务的期限为()。

A.从签订合同日起，至缺陷通知期结束

B.从签订合同日起，至完成施工义务

C.从工程开工日起，至完成保修义务

D.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止

正确答案:查看最佳答案

第22题:工程设计招标的评标过程中，主要考虑的因素是()。

A.设计取费高低

B.设计单位的资历

C.设计方案的优劣

D.设计任务的完成进度

正确答案:查看最佳答案

第23题:在监理合同履行期间，监理人可行使的权利包括()。

A.对设计.施工承包单位的选定权

B.对承包人报送的施工组织设计和技术方案的审查认定权

C.对工程设计变更的审批权

D.对工程规模.规划设计等要求的认定权

正确答案:查看最佳答案

第24题:合同约定有工程预付款的，发包人应按规定的时间和数额支付预付款，发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间()天后向发包人发出要求预付的通知。

A.3

B.7

C.14

D.30

正确答案:查看最佳答案

第25题:关于施工招标项目标底的说法，正确的是()。

A.施工招标项目必须有标底

B.标底应当在开标时公布

C.标底应当作为评标的依据

D.一个项目可以有几个不同的标底

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人可以自行决定是否编制标底。一个招标项目只能有一个标底，应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。

第26题:甲施工企业承建的办公楼项目已经交付使用，发包人仍拖欠部分工程款未予支付。甲在未与任何人协商的情况下，擅自将办公楼部分空余写字间卖给丙公司，则该买卖合同()。

A.可撤销

B.有效

C.可变更

D.无效

正确答案:查看最佳答案

第27题:下列关于业主享有的权利，说法错误的是()

A.业主有选定工程总设计单位和总承包单位，以及与其订立合同的签定权

B.业主有对工程规模.设计标准.规划设计.生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权

C.监理单位调换总监理工程师可以不经过业主同意

D.业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告

正确答案:查看最佳答案

第28题:依据《中华人民共和国合同法》的规定，执行**定价的合同，合同当事人一方逾期交付标的物时，遇价格上涨，按()执行。

A.原价格

B.新价格

C.当地市场价格

D.签订合同地市场价格

正确答案:查看最佳答案

第29题:合同解除是()而使债权债务关系提前归于消灭的行为。

A.必须经双方协议

B.必须因为当事人一方的意思

C.因不可抗力

D.因当事人一方的意思或双方的协议

正确答案:查看最佳答案

第30题:设计合同中约定的费用为估算设计费，需按批准的()核算设计费。

A.初步设计概算

B.投资估算

C.施工图预算

D.扩大的初步设计概算

正确答案:查看最佳答案

第31题:根据FIDIC施工合同条件部分条款的规定，如果承包商对助手的指示有疑义时，()。

A.不需再请助手澄清，可直接按想法对其予以确认.取消或改变

B.不需再请助手澄清，可直接提交工程师请其对该指示予以确认.取消或改变

C.需再请助手澄清，再提交工程师请其对该指示予以确认.取消或改变

D.需再请助手澄清，可不提交工程师请其对该指示予以确认.取消或改变

正确答案:查看最佳答案

第32题:关于设计文件变更的说法，正确的是()。

A.监理人可修改施工承包人发现的设计图纸错误

B.发包人可要求监理人修改不重要的设计

C.监理人发现的设计图纸错误应通过发包人要求设计人修改

D.设计审批部门对设计文件不审批的风险由设计人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，经过批准的设计文件不得随意变更，发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。B项，如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察.设计单位修改，经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。D项，发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险。

第33题:投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时，()。

A.投标人应要求招标人继续解释

B.以书面解答为准

C.以招标文件为准

D.由人民法院判定

正确答案:查看最佳答案

第34题:发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定()。

A.结清全部设计费

B.支付一半设计费

C.停止支付设计费

D.预留一定保证金后全部支付设计费

正确答案:查看最佳答案

第35题:由于当事人疏忽，合同的部分履行费用负担约定不明确，事后又未能达成补充协议，则该部分费用应由()。

A.权利人承担

B.履行义务人承担

C.双方平均分担

D.权利人承担主要费用，义务人负担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第36题:根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得()的企业。

A.工程设计综合资质

B.本专业所属行业相应等级设计资质

C.本专业所属行业更高等级设计资质

D.工程设计专项资质

正确答案:查看最佳答案

第37题:关于法律事实的说法，正确的是()。

A.法律事实不包括事件

B.**属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同法律关系的产生.变更与消灭。选项A错误，法律事实包括行为和事件；选项B错误，**属于法律事实中的事件，不属于行为；选项C错误，发生法律效力的法院判决属于行为；选项D正确，合同当事人违约属于法律事实中的行为。参见教材P7。

第38题:承包人对施工专业分包管理的职责是()。

A.负责专业分包工程的施工组织管理

B.审查专业工程分包人的质量保证体系

C.选派分包工程的项目经理

D.负责对分包工程进行全面的质量检查

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工分包合同概述。承包人派驻施工现场的项目经理对分包人的施工进行监督.管理和协调，承担如同主合同履行过程中监理人的职责，包括审查分包工程进度计划.分包人的质量保证体系.对分包人的施工工艺和工程质量进行监督等。参见教材P104。

第39题:《合同法》在合同形式上的要求是以()为原则的。

A.要式

B.不要式

C.书面

D.口头

正确答案:查看最佳答案

第40题:根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是()。

A.取得相应的执业资格证书

B.有依法成立的公司

C.具有中华人民共和国国籍

D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力

正确答案:查看最佳答案

第41题:下列关于发包人违约以及违约处理的说法正确的是()。

A.发生发包人不履行或无力履行合同义务的情况时，承包人可通知发包人立即解除合同

B.发生发包人不履行或无力履行合同义务的情况时，监理人可通知发包人立即解除合同

C.发生发包人违反合同规定的情况时，监理人应向发包人发出通知要求纠正

D.发生发包人违反合同规定的情况时，承包人应向发包人发出立即解除合同通知

正确答案:查看最佳答案

第42题:我国九部委联合发布的《标准施工招标文件》(2007年版)规定，除专用合同条款另有约定外，建筑工程一切险的投保人应当是()。

A.发包人

B.承包人以发包人和承包人的共同名义

C.分包人

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第43题:建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为()。

A.工程项目投资人所在地

B.工程项目承包人所在地

C.工程项目发包方所在地

D.工程项目所在地

正确答案:查看最佳答案

第44题:某国外设备投标的到岸价为300万美元，评审供货范围偏差增加评标价4万美元，商务偏差调整值为+2.5%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为()万美元。

A.7.5

B.11.5

C.13.0

D.20.5

正确答案:查看最佳答案

参考解析:价格调整额=供货范围偏差调整额+商务偏差调整额+技术偏差调整额=4+300×2.5%+300×3%=20.5万美元。

第45题:监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可()。

A.发出中止合同通知，令监理合同即行停止

B.发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同

C.发出未履行义务通知后21天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止

D.首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复，在通知发出35天后发出终止合同通知，监理合同即行终止

正确答案:查看最佳答案

第46题:招标项目的中标人确定后，招标人对未中标人应做的工作是()。

A.通知中标结果，但不退还投标保证金

B.通知中标结果并退还投标保证金

C.不通知中标结果，但退还投标保证金

D.不通知中标结果，也不退换投标保证金

正确答案:查看最佳答案

第47题:根据《中华人民共和国合同法》规定，合同解除后，合同中的()条款仍然有效。

A.结算和清理

B.结算.清理.违约

C.结算.仲裁.违约

D.仲裁和诉讼

正确答案:查看最佳答案

第48题:FIDIC合同条件规定，当业主与承包商发生合同争议时，提出争议方应首先将自己的要求()。

A.通知对方并与他协商

B.提交给监理工程师请他作出决定

C.直接提交仲裁

D.直接提请诉讼

正确答案:查看最佳答案

第49题:根据《标准施工合同》，承包人办理“建筑工程一切险”后需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是()。

A.直接与保险人协商一致后，通知发包人

B.直接与保险人协商一致后，通知监理人

C.应事先征得发包人同意，并通知监理人

D.应事先征得监理人同意，并通知发包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:无论是由承包人还是发包人办理保险，均必须以发包人和承包人的共同名义投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。因此，承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期，并获得合理利润的情形有()。

A.发现文物.石化等的处理

B.发包人改变合同中任何一项工作的质量要求

C.发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工

D.隐蔽工程重新检验质量合格

E.不可抗力事件发生后的清理工作

正确答案:查看最佳答案

第51题:《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，其中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括()。

A.运至施工现场待安装设备的损害

B.承包人机械设备的损坏

C.停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用

D.施工人员的伤亡费用

E.工程所需的修复费用

正确答案:查看最佳答案

第52题:建设工程合同管理的基本方法包括()。

A.严格执行建设工程合同管理法律法规

B.普及相关法律知识，培训合同管理人才

C.推进建筑领域的改革

D.建立合同管理目标制度

E.推行合同示范文本制度

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程合同管理的基本方法包括:严格执行建设工程合同管理法律法规，普及相关法律知识.培训合同管理人才，设立合同管理机构.配备合同管理人员，建立合同管理目标制度，推行合同示范文本制度。

第53题:招标人编制的招标文件通常包括()

A.投标须知

B.合同条件

C.设计审查文件

D.资格审查文件

E.工程量清单

正确答案:查看最佳答案

第54题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有()。

A.适用于设计——施工一体化的总承包项目

B.适用于依法强制监理的项目

C.适用于所有招标项目

D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目

E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计——施工一体化的总承包项目。《招标投标法实施条例》规定，编制依法必须进行招标的项目的招标文件，应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。《标准施工招标文件》.《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》均适用于公开招标和邀请招标。

第55题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，通常有两种约定形式，需要合同双方在专用条款中约定的内容有()。

A.施工场地临时道路通行权的取得

B.材料和工程设备的提供方

C.计日工和暂估价的补偿方式

D.施工图设计文件的提供方

E.竣工后试验的责任方

正确答案:查看最佳答案

第56题:我国现行的监理费计算方法有()。

A.按监理工程概预算的百分比计算

B.按参与监理工作的年度平均人数计算

C.由甲乙双方按商定的其它方法计算

D.中外合资.合作.外商独资的工程项目，参照国际标准协商确定

E.按委托人提出的方法

正确答案:查看最佳答案

第57题:FIDIC施工合同条件中，业主向承包商提供支付保函()。

A.是在通用条件的条款中明确规定的

B.取决于业主主动选用

C.取决于承包商的要求

D.取决于融资机构的强制性规定

E.是在专用条件的条款中明确规定的

正确答案:查看最佳答案

第58题:监理单位的投标书由()组成。

A.技术建议书

B.承接监理任务意向书

C.投标证明书

D.财务建议书

E.资质资格证书

正确答案:查看最佳答案

第59题:材料采购合同当事人应当在合同中约定明确的交货期限或者交付期间，没有约定或者约定不明确且不能达成补充协议的，应当根据()确定。

A.合同有关条款

B.交易习惯

C.签订合同地有关政策

D.债务人可以随时履行

E.债权人也可以随时要求履行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。

第60题:材料采购合同履行Z中，可用于现场交货数量验收的方法有()。

A.磅差分析法

B.查点法

C.经验鉴别法

D.衡量法

E.理论换算法

正确答案:查看最佳答案

第61题:进行施工招标应满足的条件包括()。

A.概算已批准

B.有满足施工需要的施工图纸

C.已选择了监理单位

D.建设资金来源已落实

E.已有建筑许可证

正确答案:查看最佳答案

第62题:工程建设合同是()合同。

A.主合同

B.从合同

C.诺成合同

D.实践合同

E.无偿合同

正确答案:查看最佳答案

第63题:关于投标预备会的说法，正确的有()。

A.投标预备会是法定的招标程序

B.投标预备会上应进行招标工程交底

C.投标预备会由工程监理单位组织召开

D.投标预备会应澄清投标人提出的质疑

E.投标预备会后投标人不得再提出质疑的问题

正确答案:查看最佳答案

第64题:与平行发包或陆续发包方式相比，对发包人而言，建设项目总承包模式的优点包括()。

A.简化了对设计.招标.实施过程管理的工作内容

B.采用固定工期.固定费用方式，建设的预期目标容易实现

C.最大程度保证设计方案最优

D.减少了设计变更和承包人的索赔

E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总承包方式的优点:单一的合同责任;固定工期.固定费用;可以缩短建设周期;减少设计变更;减少承包人的索赔。总承包方式的缺点:设计不一定是最优方案;减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。

第65题:在招标准备阶段，招标人主要工作包括()。

A.工程报建

B.编制招标文件

C.选择招标方式

D.进行资格预审

E.发布招标公告

正确答案:查看最佳答案

第66题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计方的合同责任有()。

A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权

B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求

C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批

D.负责向发包人和施工单位进行设计交底

E.解决施工过程出现的设计问题

正确答案:查看最佳答案

第67题:根据代理权产生的依据不同，代理可分为()。

A.招标代理

B.委托代理

C.法定代理

D.追加代理

E.指定代理

正确答案:查看最佳答案

第68题:工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括()。

A.在原定设计范围内的内容，设计人根据设计审查结论进行必要的修改和调整补充

B.设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工

C.经过批准的设计文件确需修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改

D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批

E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经过批准的设计文件不得随意变更，发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察.设计单位修改，经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。

第69题:采用两阶段招标的项目，关于第二阶段的说法，正确的有()。

A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标

B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会

C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰

D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价

E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审

正确答案:查看最佳答案

第70题:根据9部委于2007年颁发的《标准施工招标文件》，标准施工招标文件的组成包括()。

A.评标办法

B.投标人须知

C.发包人提供的资料

D.图纸

E.发包人要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C.E项属于标准设计施工总承包招标文件的组成。

第71题:在某项目施工中，工程师进行工程质量检查试验结果表明质量合格，但检查影响了正常施工，则()。

A.影响正常施工的费用由承包人承担

B.影响正常施工的费用由发包人承担

C.工期给予顺延

D.工期不予顺延

E.检查费用发包人承担

正确答案:查看最佳答案

第72题:根据《标准施工合同》，如果承包人有专利技术且有相应设计资质，双方约定由承包人完成部分工程施工图设计时，需要在D订立合同时明确的内容有()。

A.发包人提交施工图审查的时间

B.承包人的设计范围

C.承包人提交设计文件的期限

D.承包人提交设计文件的数量

E.监理人签发图纸修改的期限

正确答案:查看最佳答案

第73题:建设工程项目实施过程中，下列行为属于委托代理的有()。

A.项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜

B.施工企业法定代表人代表企业参加施工投标

C.监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务

D.项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理

E.设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底

正确答案:查看最佳答案

第74题:风险型CM承包商对雇主委托范围的工作，()。

A.可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施

B.不得自己承担部分施工任务

C.应当全部由分包商实施

D.自己施工部分在cm工作范围内

E.自己施工部分不在cm工作范围内

正确答案:查看最佳答案

参考解析:CM承包商对雇主委托范围的工作，可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施。但自己施工部分属于施工承包，不在CM工作范围内。

第75题:监理工程师书面指示进行某项检查试验，届时他既未出席又没发布其他指令，承包商应()。

A.推迟试验，等待工程师出席

B.自行试验

C.将试验记录送工程师

D.质量是否合格由实验数据判定

E.不必试验，书面请求工程师承认该部分产品合格

正确答案:查看最佳答案

第76题:在施工合同履行过程中，如果发包人不按合同规定及时向承包人支付工程进度款，则承包人有权()。

A.立即停止施工

B.要求签订延期付款协议

C.在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工

D.追究违约责任

E.立即解除合同

正确答案:查看最佳答案

第77题:建设工程项目施工招标中，对资格预审申请文件进行审查时，属于资格审查委员会审查内容的是()。

A.同类工程施工经历

B.财务状况

C.企业信誉

D.项目经理资质要求

E.环境管理体系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格审查委员会在详细审查阶段审查的内容一般包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。E项，环境管理体系属于评标委员会在详细审查阶段审查的内容。

第78题:关于经评审的最低投标价法的说法，正确的有()。

A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标

B.该方法一般将投标人施工组成设计审查放在初步评审阶段

C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同

D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价

E.投标人可以低于成本的价格报价

正确答案:查看最佳答案

第79题:工程设计招标中，投标人资格的审查内容有()。

A.投标人持有的资质证书

B.企业专业技术人员的数量

C.同类工程设计经历

D.特定行业工程设计经历

E.项目所在地区设计经历

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程设计招标管理。对投标人的资格审查:资质审查.能力和经验审查。经验审查只包含同类工程的设计经历就可以。参见教材P47。