2023年新版土建监理工程师在线模拟考试模拟真题

原标题：2023年新版土建监理工程师在线模拟考试模拟真题

监理工程师考试即将开始，建题帮APP及微信公众号：建题帮为大家整理了监理工程师的历年考试真题及最新模拟题库，大家可以在这里了解一下监理工程师的题型以及考试趋势变化，方便您更好的了解监理工程师考试，积极备考。

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:工程网络计划的费用优化是指寻求()的过程。

A.资源使用均衡时工程总成本最低

B.工程总成本固定条件下最短工期安排

C.按要求工期寻求最低成本的计划安排

D.工期固定条件下工程总成本最低

正确答案:查看最佳答案

第1题:某工程设备采购合同签订时，设备有关材料的物价指数为120，人工成本指数为80，设备合同价为8.2万美元，双方合同明确，合同价中固定费用占20%，材料费用占56%，人工成本占24%，三个月后交货采用报考结算。结算时，材料物价指数为150，人工成本指数为88，则设备的结算款是()万美元。

A.8.3152

B.8.5232

C.9.5448

D.9.5232

正确答案:查看最佳答案

第2题:根据现行计量规范明确的工程量计算规则，清单项目工程量是以()为准，并以完成的净值来计算的。

A.实际施工工程量

B.形成工程实体

C.返工工程量及其损耗

D.工程施工方案

正确答案:查看最佳答案

第3题:工程网络计划费用优化的目的是为了寻求()。

A.工程管理费最低时的工期安排

B.资源合理使用时的计划安排

C.工程直接费最低时的工期安排

D.工程总费用最低时的工期安排

正确答案:查看最佳答案

第4题:风险型CM合同中，关于保证工程最大费用值(GMP)的说法，正确的是()。

A.gmp为合同承包总价

B.节约的gmp全部归cm承包商

C.节约的gmp全部归业主

D.工程实际总费用超过gmp的部分由cm承包商承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:GMP是指CM承包商按照最终的工程预算提出的保证工程最大费用值。当工程实际总费用超过GMP时，超过部分由CM承包商承担。但并不意味着CM是按GMP费用为合同承包总价，对于工程节约的费用归雇主，CM承包商可以按合同约定的一定百分比获得相应的奖励。

第5题:根据《担保法》，不能作为质押担保的是()。

A.建设用地使用权

B.股权

C.注册商标专用权

D.专利权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:可以用以质押的财产包括动产和权利。A项属于不动产，B.C.D项均属于权利。

第6题:当实际施工进度发生拖延时，为加快施工进度而采取的组织措施可以是()。

A.改善劳动条件及外部配合条件

B.更换设备，采用更先进的施工机械

C.增加劳动力和施工机械的数量

D.改进施工工艺和施工技术

正确答案:查看最佳答案

第7题:根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在()。

A.与中标人签订书面合同后的15日内

B.与中标人签订书面合同后的5日内

C.招投标结束后的30日内

D.招投标结束后的15日内

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

第8题:工程建设过程中，形成工程实体质量的阶段是()阶段。

A.决策

B.勘察

C.施工

D.设计

正确答案:查看最佳答案

第9题:下列因素中，能影响建设工程设计进度的是()。

A.选定设计单位

B.商签设计合同

C.设计各专业之间的协调配合

D.施工材料和机械设备的采购

正确答案:查看最佳答案

第10题:某建筑工程因质量事故造成5万元的经济损失，按事故的性质及严重程度划分，该事故属于()。

A.一般质量事故

B.严重质量事故

C.重大质量事故

D.中等质量事故

正确答案:查看最佳答案

第11题:施工过程中，出现施工图纸变更导致项目特征与招标工程量清单项目特征描述不符时，综合单价的确定应以()的项目特征为准。

A.原设计图纸所示

B.清单描进

C.变更图纸所示

D.标准图集描进

正确答案:查看最佳答案

第12题:关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()。

A.发包人只能是建设单位

B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

C.承包人的综合资质只设甲级

D.承包人的行业资质只设甲级

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人通常是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)。设计人须为具有相应设计资质的企业法人。工程设计综合资质只设甲级，工程设计行业资质设甲级.乙级，根据工程性质和技术特点，个别行业资质可设丙级。

第13题:系统性因素引起的质量变异，一般属于()。

A.正常变异

B.非正常变异

C.随机变异

D.有规律变异

正确答案:查看最佳答案

第14题:当监理工程师接受建设单位的委托对建设工程实施全过程监理时，为了有效地控制建设工程进度，监理工程师最早应在()阶段协助建设单位确定工期总目标。

A.前期决策

B.设计准备

C.建设准备

D.施工准备

正确答案:查看最佳答案

第15题:在建设项目投资构成中，单机无负荷试运转费包含在()中。

A.联合试运转费

B.安装工程费

C.间接费

D.预备费

正确答案:查看最佳答案

第16题:某项目采用综合评估法，下列评审工作中，不属于初步评审阶段工作内容的是()。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.施工方案合理性评审

正确答案:查看最佳答案

参考解析:综合评估法初步评审阶段包含形式评审.资格评审和响应性评审三个方面，详细评审阶段包含对施工组织设计的评审。

第17题:工程勘察资质和工程设计资质分级标准按单位资历和信誉.技术力量.技术水平及应用水平.管理水平.业务成果等方面考核确定，其中()供资质考核备用。

A.应用水平

B.业务成果指标

C.技术水平

D.技术装备

正确答案:查看最佳答案

第18题:某工程设计招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过()。

A.2

B.4

C.10

D.20

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标保证金的金额不得超过招标项目估算价的2%。

第19题:风险型CM合同的计价方式是()。

A.固定总价

B.成本加酬金

C.固定单价

D.可调单价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式。

第20题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于违约责任的说法，正确的是()。

A.发包人要求终止合同，设计人未开始工作的，不退还定金

B.合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金

C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费

D.因设计人员错误造成工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B项，合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。C项，发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险。设计人提交合同约定的设计文件和相关资料后，按照设计人已完成全部设计任务对待，发包人应结清全部设计费。D项，由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。

第21题:生产设备到货后要进行检查验收，重要的关键性大型设备的检验应由()组织鉴定小组来进行。

A.总监理工程师

B.监理工程师

C.施工单位总工程师

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

第22题:施工阶段投资控制的目的是()。

A.保证施工的顺利进行

B.确保投资项目的完成

C.确保投资目标的实现

D.确保在投资范围内完成工程

正确答案:查看最佳答案

第23题:施工预付款担保的主要形式是()。

A.银行保函

B.支票

C.现金

D.汇票

正确答案:查看最佳答案

第24题:监理工程师控制工程建设进度时，采取经济措施的主要目的是为了()。

A.保证物资供应

B.确定费用补偿额

C.保证资源均衡使用

D.保证资金供应

正确答案:查看最佳答案

第25题:一般情况下，工程量计量以()为准。

A.计划工程量

B.实体工程量

C.标准工程量

D.定额工程量

正确答案:查看最佳答案

第26题:关于双代号网络计划中姜键工作的说法，正确的是()

A.关键工作的最迟开始时间与最早开始时间的差值最小

B.以关键节点为开始节点和完成节点的工作必为关键工作

C.关键工作与其紧后工作之间的时间间隔必定为零

D.自始至终自关键工作组成的线路总持续时间最短

正确答案:查看最佳答案

第27题:建设工程进度控制的技术措施，不包括()。

A.编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制

B.采用网络计划技术及其他科学适用的计划方法

C.对建设工程进度实施静态控制

D.审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工

正确答案:查看最佳答案

第28题:安全法规侧重于对()的管理约束。

A.劳动者

B.劳动对象

C.劳动手段

D.施工单位

正确答案:查看最佳答案

第29题:用于工程的进口材料.构配件和设备，按合同约定需要进行联合检查验收的，应由()提出联合检查验收申请。

A.施工单位

B.项目监理机构

C.供货单位

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

第30题:建设工程投资控制最主要的阶段是()。

A.施工阶段

B.招标阶段

C.竣工验收阶段

D.设计阶段

正确答案:查看最佳答案

第31题:某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元(无其他损失)，若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为()。

A.10万元

B.20万元

C.30万元

D.50万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时，可以修改违约金的计算方法，使实际受到的损害能够得到合理的补偿。

第32题:下列()不属于试验室的检查应包括的内容。

A.试验室的资质等级及试验范围

B.法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明

C.试验室管理制度

D.试验材料验收结果

正确答案:查看最佳答案

第33题:关于法律事实的说法，正确的是()。

A.法律事实不包括事件

B.**属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件，**属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。

第34题:招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于()日。

A.3

B.5

C.7

D.10

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日。

第35题:建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用是指()。

A.措施费

B.规费

C.企业管理费

D.其他直接费

正确答案:查看最佳答案

第36题:某分部工程双代号时标网络计划如图所示，其中工作G的总时差和自由时差()天。

A.分别为0和1

B.分别为0和2

C.均为1

D.均为0

正确答案:查看最佳答案

第37题:运用价值工程优化设计方案所得结果是:甲方案价值系数为1.36，单方造价为1200元，重要系数为0.3215;乙方案价值系数为1.28，单方造价为1250元，重要系数为0.2132;丙方案价值系数为1.15，单方造价为1230元，重要系数为0.2886;丁方案价值系数为1.12，单方造价为1180元，重要系数为0.3215。其最佳方案是()。

A.甲方案

B.乙方案

C.丙方案

D.丁方案

正确答案:查看最佳答案

第38题:对检验批基本质量其决定性作用的主控项目，必须全部符合有关()的规定。

A.检验技术规程

B.专业工程验收规范

C.统一验收标准

D.工程监理规范

正确答案:查看最佳答案

第39题:某工程有5个施工过程，划分为3个施工殷组织固定节拍流水施工，流水节拍为2天，施工过程之间的组织间目间歇合计为4天。该工程的流水施工工期是()天。

A.12

B.18

C.20

D.26

正确答案:查看最佳答案

第40题:工程量清单的十二位项目编码中，一至二位表示()。

A.专业工程码

B.分类顺序码

C.分部工程顺序码

D.清单项目名称顺序码

正确答案:查看最佳答案

第41题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应保证其投保的第三者责任险在()前一直有效。

A.签发工程验收证书

B.出具最终结清证书

C.提交竣工验收报告

D.颁发缺陷责任期终止证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由意可知答案为颁发缺陷责任期终止证书。

第42题:收到工程竣工报告后，()应及时组织有关单位进行施工验收。

A.施工单位

B.设计单位

C.建设单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第43题:承包单位提出的技术修改要求，经相关各方同意后还须经()批准才实施。

A.设计代表

B.承包单位技术负责人

C.总监理工程师

D.专业监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第44题:在设计工作中，由于监理工程师未能及时将业主对阳台设计的改变传达到设计单位而影响到设计进度的情况是()。

A.工程变更的影响

B.建设意图和要求改变的影响

C.设计协调配合的影响

D.材料代用.设备选用失误的影响

正确答案:查看最佳答案

第45题:在质量数据特征值中，属于描述数据离散程度的特征值是()。

A.平均数

B.众数

C.变异系数

D.中位数

正确答案:查看最佳答案

参考解析:常用的有描述数据分布集中趋势的算术平均数.中位数和描述数据分布离中趋势的极差.标准偏差.变异系数等。

第46题:根据《标准施工合同》，屨约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至()之日止。

A.工程竣工验收

B.工程缺陷责任期满

C.签发工程移交证书

D.签发最终结清证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:屨约担保的担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止，即担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为不承担担保责任。

第47题:有关合同和合同文件在处理质量事故中的作用是()。

A.可以对照设计文件，核查施工质量是否完全符合设计的规定和要求

B.可以根据所发生的质量事故情况，核查设计中是否存在问题或缺陷

C.确定在施工过程中有关各方是否按照合同有关条款实施其活动，借以探寻产生事故的可能原因

D.可用来与施工单位所提供的情况对照.核实

正确答案:查看最佳答案

第48题:下列投标控制工作中，属于监理工程师的工作是()。

A.确定投资目标

B.确定资金使用计划

C.结算已完工程费用

D.提出投资目标调整建议

正确答案:查看最佳答案

第49题:实行限额设计，应根据()对各设计专业的投资进行分配，并按分配的投资限额控制设计。

A.业主的要求

B.项目的功能和设计要求

C.项目的规模

D.施工单位的要求

正确答案:查看最佳答案

第50题:工程质量事故处理中，应该由()制定技术处理的施工方案设计。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.以上三方共同

正确答案:查看最佳答案

第51题:根据国内施工合同示范文本的要求，一周内非承包商原因造成停水.停电.停气累计超过了()的，可由监理工程师审定后对合同价款进行调整。

A.8小时

B.16小时

C.24小时

D.48小时

正确答案:查看最佳答案

第52题:经项目监理机构审查合格的工程项目施工组织设计，应由()签认。

A.监理单位技术负责人

B.总监理工程师

C.建设单位项目负责人

D.总监理工程师代表

正确答案:查看最佳答案

第53题:监理工程师对施工组织发计进行审查时，应遵循()的原则。

A.质量第一.更全第一

B.进度第一.安全第一

C.效益第一.质量第一

D.进度第一.效益第一

正确答案:查看最佳答案

第54题:如果变更涉及项目功能.结构主体安全，该工程变更要按有关规定报送()进行审查与批准。

A.质量监督机构

B.原设计单位

C.施工图原审查机构及管理部门

D.有资质的检测单位

正确答案:查看最佳答案

第55题:关于设计文件变更的说法，正确的是()。

A.监理人可修改施工承包人发现的设计图纸错误

B.发包人可要求监理人修改不重要的设计

C.监理人发现的设计图纸错误应通过发包人要求设计人修改

D.设计审批部门对设计文件不审批的风险由设计人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，经过批准的设计文件不得随意变更，发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。B项，如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察.设计单位修改，经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。D项，发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险。

第56题:招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足()天，应相应延长投标截止时间。

A.5

B.10

C.15

D.20

正确答案:查看最佳答案

参考解析:如果修改招标文件的时间距投标截止日期不足15天，相应延长投标截止日期。

第57题:下列关于工程质量事故处理的基本要求的说法中，错误的是()。

A.安全可靠，不留隐患

B.正确确定处理范围，包括直接发生部位和相邻影响作用范围的结构或部件

C.满足建筑物的功能和使用要求

D.技术可行，经济合理

正确答案:查看最佳答案

第58题:不尊重质量.进度.造价的内在规律导致工程质量缺陷的原因是()。

A.设计差错

B.盲目抢工

C.使用不当

D.违背基本建设程序

正确答案:查看最佳答案

第59题:在选定设计单位后，应由()就设计费用及委托合同中的一些细节进行谈判.磋商，双方取得一致意见后即可签订委托设计合同。

A.监理工程师和设计单位

B.建设单位和监理单位

C.监理工程师和建设单位

D.建设单位和设计单位

正确答案:查看最佳答案

第60题:国产设备购置投资由设备原价与()构成。

A.采购费

B.运输费

C.保管费

D.运杂费

正确答案:查看最佳答案

第61题:根据《招投标法》和国家计委的有关规定，全部或者部分使用国有资金投资或者国苏融资的项目，其重要设备.材料的采购，单项合同估算价在()万元人民币以工的，必须进行招标。D

A.3000

B.1000

C.100

D.50

正确答案:查看最佳答案

第62题:某工程施工项目招标。采用经评审的最低投标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别为()。

A.1800万元，1800万

B.1800万元，1770万元

C.1830万元，1800万元

D.1830万元，1770万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上扣减或增加一定金额，最终形成评标价。投标人工期9个月，比10个月提前1个月，可给建设单位带来收益30万元，则评标价为1800-30=1770万元。定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。

第63题:应用网络计划技术编制建设工程进度计划时，绘制网络目的前提是()。

A.计算时间参数

B.进行项目分解

C.计算工作持续时间

D.确定关键路线

正确答案:查看最佳答案

第64题:涉及建筑承重结构变动的装修工程设计方案。应经()审批后方可实施。

A.建设单位

B.监理单位

C.设计单位

D.原施工图审查机构

正确答案:查看最佳答案

第65题:盈亏平衡分析又称平衡点分析。它是将成本划分为固定成本和变化成本，假定产销量一致，根据产量.成本.售价和利润相互间的函数关系，进行预测分析的()。

A.经济方法

B.管理方法

C.财务方法

D.技术方法

正确答案:查看最佳答案

第66题:在工程网络计划的执行过程中，监理工程师检查实际进度时，只发现工作M的总时时差由原计划的2天变为—1天，说明工作M的实际进度()。

A.拖后3天，影响工期1天

B.拖后1天，影响工期1天

C.拖后3天，影响工期2天

D.拖后2天，影响工期1天

正确答案:查看最佳答案

第67题:建设工程采用平行施工组织方式的特点是()。

A.能够均衡使用施工资源

B.单位时间内投入的资源量较少

C.专业工作队能够连续施工

D.能够充分利用工作而进行施工

正确答案:查看最佳答案

第68题:下列选项中，()是正确核定新增资产价值.反映竣工项目建设成果的文件，是办理固定资产交付使用手续的依据。

A.竣工财务决算报表

B.竣工财务决算说明书

C.竣工财务决算

D.竣工结算

正确答案:查看最佳答案

第69题:一般而言，采用固定总价合同时，承包商投标报价较高的原因是()。

A.承包商丧失今后一切索赔权力

B.业主因今后工程款结算的工作量减少而给予承包商费用补偿

C.业主今后可以增加工程范围和内容而不给予承包商另外费用补偿

D.承包商会将工程量及一切不可预见因素的风险补偿加到投标报价之中

正确答案:查看最佳答案

第70题:在工程网络计划执行过程中，如果发现某项工作的完成时间拖后而导致工期延长时，需要调整的工作对象应是该工作的()。

A.平行工作

B.紧后工作

C.后续工作

D.先行工作

正确答案:查看最佳答案

第71题:动态投资部分，是指在建设期内，因建设期利息.建设工程需缴纳的固定资产投资方向调节税和国家新批准的税费.汇率.利率变动以及建设期价格变动引起的建设投资()。

A.施工预留费

B.生产准备费

C.增加额

D.管理费

正确答案:查看最佳答案

第72题:分包单位资格报审表中的审核意见应由()签署。

A.建设单位项目负责人

B.施工单位项目负责人

C.专业监理工程师

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第73题:FIDIC《施工合同条件》规定，业主对承包商的付款，是以()为凭据的。

A.工程量清单前言

B.合同文件

C.技术规范

D.工程师批准的付款证书

正确答案:查看最佳答案

第74题:在S形曲线比较法中，当实际进展点落在计划S形曲线左侧表示()。

A.实际进度比计划进度超前

B.实际进度比计划进度落后

C.实际进度与计划进度相同

D.计划进度估计错误

正确答案:查看最佳答案

第75题:工程质量的检查评定基础是()。

A.单项工程

B.单位工程

C.分项工程

D.分部工程

正确答案:查看最佳答案

第76题:质量控制是指()。

A.产品的质量符合规范.标准和图纸的要求

B.为达到质量要求所采取的作业技术和活动

C.为提供证据表明实体满足质量要求而进行的有计划和有系统的活动

D.确定产品质量的目标和要求的活动

正确答案:查看最佳答案

第77题:监理工程师受业主委托对建设项目设计和施工实施全过程监理时，应()。

A.审核设计单位分专业设计进度计划，编制设计总进度计划

B.审核单位工程.分部工程进度计划，编制施工总进度计划

C.审核设计单位和施工单位提交的进度计划，编制总进度计划及其分解计划

D.审核项目总进度计划，编制工程项目年度计划

正确答案:查看最佳答案

第78题:运用分项比例估算法进行某生产车间的投资估算，先是估算出()的投资，然后再按一定比例估算其他几项投资。

A.建筑物

B.给排水.电气照明

C.构筑物

D.生产设备

正确答案:查看最佳答案

第79题:下列原因中，不允许窝工费用索赔的是()。

A.异常恶劣的气候造成的停工

B.施工图纸未及时供应

C.工程变更

D.业主方原因要求暂停施工

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:建设工程勘察设计的质量控制的依据是()。

A.法律.法规

B.工程建设的技术标准

C.招标文件

D.项目批准文件

E.勘察设计合同文件

正确答案:查看最佳答案

第81题:将质量控制点区分为“见证点”和“停止点”，是由于它们的()。

A.重要程度不同

B.质量后果影响程度不同

C.控制时的运作程序不同

D.监控的措施不同

E.监督要求不同

正确答案:查看最佳答案

第82题:用重点审查法审查施工图预算时，审查的重点一般是()。

A.采用技术的先进性

B.工程量大.单价高的分部分项工程

C.补充单位估价表

D.计取的各项费用(取费)

E.设计标准的合理性

正确答案:查看最佳答案

第83题:某工程双代号网络计划如下图所示，图中己标出每项工作的最早开始时间和最迟开始时间，该计划表明()。

A.作1-6的自由时差为2

B.工作2-3的自由时差为1

C.工作2-4为关键工作

D.工作2-5的自由时差为o

E.工作4-7的自由时差为1

正确答案:查看最佳答案

第84题:根据抽样检验分类方法，属于计量型抽样检验的质量特性有()。

A.几何尺寸

B.焊点不合格数

C.标高

D.×条数

E.强度

正确答案:查看最佳答案

第85题:监理工程师在()审核方案或图纸时，需要同时审核相应的概算文件。

A.总体设计阶段

B.初步设计阶段

C.专业设计阶段

D.技术设计阶段

E.施工图设计阶段

正确答案:查看最佳答案

第86题:用单价法编制施工图预算的步骤包括()。

A.套预算定额基价

B.做工料分析表

C.计算工程量

D.编制说明.填写封面

E.复核及统计汇总单位工程所需的各类人工工日消耗量

正确答案:查看最佳答案

第87题:分组计算审查法是把预算中有关项目按类别划分若干组，利用同组中的一组数据审查分项工程量的一种方法，其优点有()。

A.突出重点

B.审查速度快

C.工作量小

D.适用范围小

E.易定案

正确答案:查看最佳答案

第88题:属于建筑工程施工质量验收主控项目的是()。

A.施工缝的处理应按施工技术方案执行

B.纵向受力钢筋连接方式应符合设计要求

C.下层模板应具有承受上层荷载的能力或加设支架

D.上.下层支架的立柱应对准.并铺设垫板

E.钢筋的接头宜设置在受力较小处

正确答案:查看最佳答案

第89题:审核投标报价时，对分部分项工程综合单价的审核内容有()。

A.综合单价的确定依据是否正确

B.清单中提供了暂估单价的材料是否按暂估的单价进入综合单价

C.暂列金额是否按规定纳入综合单价

D.单价中是否考虑了承包人应承担的风险费用

E.总承包服务费的计算是否

正确答案:查看最佳答案

第90题:某工程单代号网络计划如下图所示(图中节点上方数字为节点编号)，其中***()

A.1-2-3-8

B.1-2-3-6-8

C.1-2-5-6-8

D.1-2-5-7-8

E.1-4-7-8

正确答案:查看最佳答案

第91题:下列费用属于建设项目静态投资的是()。

A.勘察设计费

B.建设期贷款利息

C.新开征税费

D.建设单位管理费

E.汇率变动部分

正确答案:查看最佳答案

第92题:勘察设计单位的质量责任有()。

A.必须在其资质等级许可的范围内承揽相应的勘察.设计任务

B.不允许承揽超越其资质等级许可范围以外的任务，不得转包或违法分包

C.不得用其他单位的名义承揽业务或允许他人以本单位的名义承揽业务

D.代表建设单位对工程质量实施监理，并对工程质量承担监理责任

E.按照国家现行的有关规定.工程建设强制性技术标准和合同要求进行勘察.设计工作

正确答案:查看最佳答案

第93题:进口设备抵岸价的构成部分有()。

A.设备到岸价

B.外贸手续费

C.设备运杂费

D.进口设备增值税

E.进口设备检验鉴定费

正确答案:查看最佳答案

第94题:关于横道图正确的有()。

A.用横道图表示的建设工程进度计划，一般包括两个基本部分

B.明确地表示出各项工作的划分.工作的开始时间和完成时间

C.能反映出工作所具有的机动时间

D.无法反映出整个工程项目的关键所在

E.有利于建设工程进度的动态控制

正确答案:查看最佳答案

第95题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于指示的说法，正确的有()

A.工程师可作出口头指示

B.工程师助手可作出口头指示

C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示

D.工程师未及时补发书面指示，承包商应要求书面确认口头指示

E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求，应视为确认了口头指示

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示，但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示，承包商也应遵照执行，并在事后及时补发书面指示。

第96题:某工作计划进度与实际进度如下所示，图中标明该工作()。

A.在第1周内按计划正常进行

B.在第2周末拖欠5%的任务量

C.在第3周后半周末按计划进行

D.第5周内实际进度拖后5%

E.截至检查日期实际进度拖后

正确答案:查看最佳答案

第97题:产量体系是实施质量方针和目标的管理系统，是组织经营管理体系的核心部分，质量体系中包括()。

A.质量控制

B.质量目标

C.组织结构

D.资源

E.质量保证

正确答案:查看最佳答案

第98题:关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有()。

A.项目建议书应由承包人完成

B.设计依据的标准应由发包人提出

C.发包人应为设计人提供现场服务

D.设计合同的违约金属于法定而无须约定

E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料，包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任，包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式，约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。

第99题:建设工程施工招标初步评审过程中，应判定为废标的情形有()。

A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的

B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的

C.不同投标人的投标文件异常一致

D.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的

E.不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件偏差的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:应作废标处理的情况:投标人不具备投标资格，串通投标或弄虚作假或有其他违法行为，不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件中的偏差。A.B项，评标委员会可对投标报价进行修订，修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。C.D项属于串通投标行为。

第100题:以下属于施工阶段投资控制的技术措施的是()。

A.编制资金使用计划，确定.分解投资控制目标

B.复核工程付款账单，签发付款证书

C.对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更

D.继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性

E.在施工中进行投资跟踪控制，及时发现偏差并采取纠偏措施

正确答案:查看最佳答案

第101题:下列费用中哪些不属于静态投资()。

A.固定资产投资方向调节税

B.办公和生活家具购置费

C.建设期贷款利息

D.竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用

E.利率.汇率调整预备费

正确答案:查看最佳答案

第102题:对由于承包商的原因所导致的工期延误，监理工程师可采取的制约手段包括()。

A.停止付款

B.责成对方赔偿误期损失

C.罚没保留金

D.终止对承包单位的雇用

E.取消承包人的经营资格

正确答案:查看最佳答案

第103题:企业定额是根据()制定的。

A.企业的人员技能

B.施工机械装备程度

C.施工生产的技术水平

D.现场管理水平

E.企业管理水平

正确答案:查看最佳答案

第104题:采购方的违约体现在()。

A.逾期付款

B.产品的质量缺陷

C.提前交付货物

D.不按合同约定接收货物

E.交货数量与合同不符

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B.C.E项属于供货方的行为表现。

第105题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于联合体的说法，正确的有()。

A.总承包合同的承包人可以是联合体

B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改

C.联合体协议为总承包合同的附件

D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作

E.联合体成员的内容分工不是总承包合同内容

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体。发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容，联合体协议经发包人确认后已作为合同附件，因此未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。

第106题:项目监理机构对工程施工质量实施控制的主要依据有()。

A.工程合同文件

B.工程变更设计文件

C.施工现场质量管理制度

D.工程材料试验的技术标准

E.工程施工质量验收标准

正确答案:查看最佳答案

第107题:当利用S形曲线比较法时，通过比较计划S形曲线和实际S形曲线，可以获得的信息有()。

A.工程项目实际进度比计划进度超前或拖后的时间

B.工程项目中各项工作实际完成的任务量

C.工程项目实际进度比计划进度超额完成或拖欠的任务量

D.工程项目中各项工作实际进度比计划进度超前或拖后的时间

E.预测后期工程进度

正确答案:查看最佳答案

第108题:进行工程质量事故处理的主要依据中的相关建设法规是具有()的依据。

A.权威性

B.约束性

C.通用性

D.普遍性

E.制约性

正确答案:查看最佳答案

第109题:在下列所述线路中，()必为关键线路

A.双代号网络计划中没有虚箭线的线路

B.时标网络计划中没有波形线的线路

C.单代号网络计划中相邻两项工作之间时间间隔均为零的线路

D.双代号网络计划中由关键节点组成的线路

E.单代号网络计划中由关键工作组成的

正确答案:查看最佳答案

第110题:监理单位受业主委托对建设工程设计和施工实施全过程监理时，监理工程师在施工阶段进度控制的任务包括()。

A.编制工程项目总进度计划

B.编制施工总进度计划，并控制其执行

C.编制详细的出图计划，并控制其执行

D.编制单位工程施工进度计划并控制其执行

E.编制工程年.季.月实计划，并控制其执行

正确答案:查看最佳答案

第111题:关于价值工程的说法，正确的有()。

A.价值工程的核心是对产品进行功能分析

B.价值工程涉及价值.功能和寿命周期成本三要素

C.价值工程应以提高产品的功能为出发点

D.价值工程是以提高产品的价值为目标

E.价值工程强调选择最低寿命周期成本的产品

正确答案:查看最佳答案

第112题:对勘察.设计的质量控制工作要从整个社会发展和环境建设的需要出发，对勘察.设计的整个过程进行控制，其主要控制()所包涵的功能和使用价值。

A.工作进度

B.勘察设计费

C.工作程序

D.勘察设计成果文件

E.勘察设计的依据

正确答案:查看最佳答案

第113题:在建设项目限额设计中，设计单位对()造成的项目投资增加不承担责任。

A.建设单位超出国家规定及初步设计审批意见而增加的费用

B.国家政策变动和设计调整

C.由于初步设计工作深度不够，在下一设计阶段由于建筑工程量.设备规格等变动所造成的投资增加

D.土地征用费标准的改变

E.未经原审批部门同意，建设单位要求设计单位提高工程建设标准，并经设计单位出图增加的投资

正确答案:查看最佳答案

第114题:项目监理机构在设计阶段和施工阶段进度控制的任务有()。

A.编制工程项目总进度计划

B.编制监理进度计划

C.审查设计进度计划

D.审查施工进度计划

E.确定工期总目标

正确答案:查看最佳答案

第115题:制定质量处理方案，应体现安全.可靠.不留隐患.满足建筑物的功能和使用要求L及()等原则。

A.设计单位认可

B.监理签证

C.技术可行

D.施工方便

E.经济合理

正确答案:查看最佳答案

第116题:根据《标准施工招标文件》，关于综合评估法评标的说法，正确的有()。

A.适用于招标人对招标项目的技术.性能有专门要求的招标项目

B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人

C.评审的综合评分相等时，投标报价最接近标底的优先

D.初步评审分为形式评审.资格评审和响应性评审三个方面

E.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，综合评分相等时，以投标报价低的优先;投标报价也相等的，由招标人自行确定。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。

第117题:某工程双代号时标网络计划如下图所示，***正确的结论有()。A.工作

A.关键工程b.工作

B.工作b的自自时差为2天c.工作

C.工作c的总时差为零d.工作

D.工作d的最迟完成时间为第8天e.工作

E.工作e的最早开始时间为第2天

正确答案:查看最佳答案

第118题:在影响工程质量的诸多因素中，环境因素对工程质量特性起到重要作用。下列因素属于工程作业环境条件的有()。

A.防护设施

B.水文.气象

C.施工作业面

D.组织管理体系

E.通风照明

正确答案:查看最佳答案

第119题:网络图的绘图规则有()。

A.不允许出现编号相同的节点

B.不允许出现无箭头的节点

C.不允许出现多个起始节点

D.不允许间断编号

E.不允许出现多个既有内向箭线.又有外向箭线的节点

正确答案:查看最佳答案