最新版陕西西安注册监理工程师测试真题

原标题：最新版陕西西安注册监理工程师测试真题

注册监理工程师考试即将开始，建题帮APP及微信公众号：建题帮为大家整理了注册监理工程师的历年考试真题及最新模拟题库，大家可以在这里了解一下注册监理工程师的题型以及考试趋势变化，方便您更好的了解注册监理工程师考试，积极备考。

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:下列关于代理的说法，错误的是()。

A.代理人在代理权限内，以被代理人名义实施民事法律行为，对被代理人发生效力

B.委托代理授权必须采用书面形式，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间，并由被代理人签名或者盖章

C.建设工程活动中涉及的代理多为委托代理

D.合法代理行为的法律后果归属于被代理人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:民事法律行为的委托代理，可以用书面形式，也可以用口头形式。法律规定用书面形式的，应当用书面形式。书面委托代理的授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间、并由被代理人签名或者盖章。

第1题:根据《标准设计施工总承包合同》，需**有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意后的()日内向**有关部门报送审查。

A.7

B.14

C.21

D.28

正确答案:查看最佳答案

第2题:FIDIC《施工合同条件》规定，根据缺陷通知期的内容，从开工之日起至颁发履约证书之日止，承包商要对工程的()负责。

A.施工质量

B.施工进度

C.施工人员

D.施工方法

正确答案:查看最佳答案

第3题:公开招标亦称无限竞争性招标，是指招标人以()的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。

A.投标邀请书

B.招标公告

C.合同谈判

D.行政命令

正确答案:查看最佳答案

第4题:当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院按照情形予以认定不正确的是()

A.开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期

B.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期

C.因承包人原因导致开工时间推迟的，以实际开工时间为开工日期

D.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。

正确答案:查看最佳答案

参考解析:因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期

第5题:某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是()。

A.中标通知书发出日

B.施工合同协议书签字日

C.保险合同签字日

D.工程材料运抵施工现场日

正确答案:查看最佳答案

第6题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程师处理承包人索赔的决定()。

A.承包人必须接受

B.仲裁机构应予以认可

C.排除了法院的诉讼管辖

D.不具有强制性的约束力

正确答案:查看最佳答案

第7题:以下关于土方开挖施工方案，正确的是()。

A.必须遵循“先挖后撑”的原则

B.为保证工程进度，经总监认可，可一次性开挖到底

C.开挖到设计标高后，应立即施工垫层

D.基坑边坡土方及堆载应符合设计要求

正确答案:查看最佳答案

第8题:不能成为合同保证人的是()。

A.水泥厂

B.建筑公司

C.商业银行

D.学校

正确答案:查看最佳答案

第9题:施工合同的当事人选择仲裁的，应当由()仲裁委员会仲裁。

A.双方选定

B.合同签字地

C.施工企业所在地

D.建设单位所在地

正确答案:查看最佳答案

第10题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),模板支撑架的承重杆件.连接件等材料进场后，应对产品合格证检验报告进行复核，并进行()。

A.型式检验

B.无损检验

C.抽样检验

D.全数检验

正确答案:查看最佳答案

第11题:投标过程是指从填写资格预审表开始，到将正式投标文件送交业主为止所进行的全部工作。这一阶段工作量大，下列不属于这一阶段的工作是()。

A.制定施工规划

B.填写资格预审调查表，申报资格预审

C.购买招标文件

D.组织投标班子

正确答案:查看最佳答案

第12题:某单位受业主委托与供应商签订木材供货合同时，事先必须从委托单位取得经批准的()后，签订的供货合同才对委托单位产生法律效力。

A.木材订货单

B.木材需求计划

C.委托授权书

D.履约保证书

正确答案:查看最佳答案

第13题:工程施工质量验收时，经加固处理的分部工程，根据技术处理方案要求予以验收的前提是()。

A.不影响安全和使用功能

B.不造成永久性影响

C.不改变结构外形尺寸

D.不影响基本使用功能

正确答案:查看最佳答案

第14题:利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况的项目宜采用()方式发包建设任务。

A.公开招标

B.邀请招标

C.直接委托

D.议标

正确答案:查看最佳答案

第15题:合同总结报告的重点内容是()

A.合同订立情况评价

B.合同管理工作评价

C.通过总结使成功的经验能够在后续项目中得以分享借鉴，同时杜绝失败的教训再次发生

D.对本项目有重大影响的合同条款评价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同总结报告应包括下列内容:(1)合同订立情况评价；(2)合同履行情况评价；(3)合同管理工作评价；(4)对本项目有重大影响的合同条款评价；(5)其他经验和教训等。应根据合同总结报告确定项目合同管理改进需求，制订改进措施，进一步完善合同管理制度，并按照规定保存合同总结报告。合同总结报告的重点内容是相关经验和教训总结，应通过总结使成功的经验能够在后续项目中得以分享借鉴；同时，杜绝失败的教训再次发生，避免重复交学费。

第16题:以下属于项目监理机构在质量控制中，依据的质量标准与技术规范的是()。

A.建筑法

B.建设单位与施工单位签订的施工合同

C.经批准的设计文件

D.有关材料标志方面的技术标准

正确答案:查看最佳答案

第17题:对于具有持续影响的索赔事件，承包人提出索赔要求的方式正确的是()。

A.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔通知书

B.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并且在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交索赔通知书

C.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔意向通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交最终索赔意向通知书，并且在发出最终索赔意向通知书后28天内，向监理人递交索赔通知书

D.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交最终索赔通知书

正确答案:查看最佳答案

第18题:FIDIC合同的合同工期在合同条件中采用()的概念阐述。

A.合同有效期

B.项目施工期

C.建设周期

D.竣工时间

正确答案:查看最佳答案

第19题:根据《民法典》，不能作为质押担保的是()。

A.建设用地使用权

B.股权

C.注册商标专用权

D.专利权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。可见，可以质押的客体包括动产和权利，而可以质押的权利具体包括:(1)汇票、支票、本票；债券、存款单；仓单、提单；(2)可以转让的基金份额、股权；(3)可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权；(4)应收账款；(5)法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。

第20题:招标人在填写发售时间时应满足不少于()个工作日的要求，预审文件售价应当合理，不得以盈利为目的。

A.3

B.5

C.7

D.10

正确答案:查看最佳答案

第21题:合同一方当事人的法人合并后，原法定代表人签订的合同()。

A.无效

B.变更

C.有效

D.终止

正确答案:查看最佳答案

第22题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),单层活动房跨度不宜大于()m。

A.12.0

B.10.0

C.9.1

D.6.5

正确答案:查看最佳答案

第23题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)施工污水()。污水排放应达到国家标准。

A.可直接排入市政污水管网

B.可直接排入市政雨水管网

C.经沉淀后可排入市政污水管网

D.经沉淀后可排入市政雨水管网

正确答案:查看最佳答案

第24题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，墙体节能工程使用的粘结材料进场时，应对其()性能进行复验。

A.拉伸粘结强度

B.抗压强度

C.抗弯强度

D.抗剪强度

正确答案:查看最佳答案

第25题:若招标人不具备组织招标评标能力，应()。

A.向有关行政监督部门进行备案后自行办理招标事宜

B.委托具有相应资质的中介机构代理招标

C.采用直接委托方式进行发包

D.自行办理招标事宜，无须进行备案

正确答案:查看最佳答案

第26题:某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由()承担。

A.公路管理部门

B.承包人

C.发包人

D.承包人与发包人共同

正确答案:查看最佳答案

第27题:依据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计合同经()生效。

A.双方当事人抵押物登记后

B.双方当事人签字盖章后

C.双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后

D.双方当事人签字后

正确答案:查看最佳答案

第28题:在当事人约定了保证,但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下,该项保证应当认定为()

A.一般保证

B.附生效条件的保证

C.连带责任保证

D.保证无效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证的方式包括一般保证和连带责任保证。当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的,按照一般保证承担保证责任。

第29题:施工合同履行中，由于承包人施工原因试车达不到要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，应由()。

A.发包人承担重新安装和试车的费用，工期应予顺延

B.承包人承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延

C.发包人承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延

D.制造商承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第30题:按照合同订立方式的不同，建设工程材料设备采购合同可以分为()

A.材料采购合同和设备采购合同

B.竞争买卖合同和自由买卖合同。

C.即时买卖合同和非即时买卖合同

D.招投标和拍卖

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照合同订立方式的不同，建设工程材料设备采购合同可以分为竞争买卖合同和自由买卖合同。

第31题:关于招标人解答投标人质疑的说法，正确的是()。

A.招标人给予口头答复即可

B.招标人答复只给予提问者

C.招标人答复作为招标文件的组成部分

D.招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准

正确答案:查看最佳答案

第32题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，建设单位应当在()中列出危大工程清单，要求施工单位在投标时明确相应的安全管理措施。

A.设计招标文件

B.施工招标文件

C.监理招标文件

D.设备采购招标文件

正确答案:查看最佳答案

第33题:,在采用排列图法分析工程质量问题时，按累计频率划分进行质量影响因素分类，主要因素对应的累计频率区间为()。

A.0%-80%

B.80%-90%

C.80%-100%

D.90%-100%

正确答案:查看最佳答案

第34题:()适用于业主委托工程咨询单位进行项目的前期投资研究、可行性研究、工程设计、招标评标、合同管理和投产准备等咨询服务合同。

A.白皮书

B.红皮书

C.新黄皮书

D.绿皮书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:“白皮书”，适用于业主委托工程咨询单位进行项目的前期投资研究、可行性研究、工程设计、招标评标、合同管理和投产准备等咨询服务合同。

第35题:在采用格式条款的合同中，提供格式条款一方对可能造成人身伤害而免除其责任的条款()。

A.有效

B.无效

C.经公证后有效

D.被拒绝后无效

正确答案:查看最佳答案

第36题:工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由()承担。

A.乙项目经理

B.甲施工企业

C.建设单位

D.具体施工人员

正确答案:查看最佳答案

第37题:按《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，依专业性质.建筑部位来划分的工程属于()。

A.单位工程

B.分部工程

C.分项工程

D.子分部工程

正确答案:查看最佳答案

第38题:某市政工程项目建安工程费12亿元，根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，该工程应配备不少于()名专职安全生产管理人员。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案:查看最佳答案

第39题:卖方应在货物装完启运后以传真形式将全部装运细节()。

A.仅通知买方

B.仅通知保险公司

C.通知买方和保险公司

D.通知承运人

正确答案:查看最佳答案

第40题:FIDIC施工合同条件规定，承包商运抵施工现场的自有施工设备，在()可运出施工现场。

A.经工程师批准后

B.经项目经理批准后

C.任何时候

D.其他施工现场需要时

正确答案:查看最佳答案

第41题:有关设计文件在处理质量事故中的作用是()。

A.核查施工质量是否符合设计规定和要求

B.界定质量责任的依据

C.对照.核实施工单位提供的情况

D.确定事故处理费用的金额

正确答案:查看最佳答案

第42题:设计招标中，对人员技术力量审查的说法错误的是()。

A.人员的技术力量主要考察设计负责人的资质能力

B.各类设计人员的专业覆盖面

C.人员数量、各类职称人员的比例

D.各类设计人员的从业年限

正确答案:查看最佳答案

第43题:下列关于建筑工程一切险的说法正确的是()。

A.《标准施工招标文件》(2007年版)规定由发包人投保

B.设备供应商可以作为被保险人

C.被保险人在工地的原有建筑物受到的损失属于除外责任

D.工程施工延误竣工的，工程竣工验收日为保险责任终止日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《标准施工招标文件》(2007年版)规定由承包人投保。被保险人具体包括:(1)业主或工程所有人；(2)承包商或者分包商；(3)技术顾问，包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问。建筑工程一切险保险人的保险责任期限终止的时间包括①工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时；②工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时；③保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。以先发生者为准。因此，工程延误竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止。

第44题:根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是()。

A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知

B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知

C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划

D.组织编制施工“合同进度计划”

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是监理人的职责。选项B，监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知；选项D，经监理人批准的施工进度计划称为“合同进度计划”。参见教材P84。

第45题:某采购合同中，甲乙双方约定违约金为100万元，在合同履行过程中，因供货方的原因不能交货，承包人为了避免停工，只能以高出原采购合同价120万元的价格采购同种材料，则供货方应赔偿给承包人()万元。

A.220

B.120

C.1OO

D.20

正确答案:查看最佳答案

第46题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于脚手架工程，正确的是()。

A.使用竹木脚手架时，专项方案应经专家论证通过

B.使用扣件式钢管悬挑卸料平台时，专项方案应经专家论证通过

C.采用单排脚手架时，专项方案应经专家论证通过

D.脚手架不得钢木.钢竹混搭

正确答案:查看最佳答案

第47题:因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为()。

A.不可抗力发生日

B.发出通知日

C.通知到达对方日

D.对方同意日

正确答案:查看最佳答案

第48题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),潜水泵必须安装漏电保护装置，做好保护接零，电缆线密封完好，作业时()m以内水面不准有人.畜进入。

A.60

B.50

C.40

D.30

正确答案:查看最佳答案

第49题:与施工招标相比，工程总承包招标在投标人须知中应增加的内容是()。

A.投标有效期

B.设计成果补偿办法

C.投标保证金的要求

D.投标人资格要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程总承包招标在投标人须知中应增加设计成果补偿办法

第50题:根据《标准施工招标文件》“投标人须知前附表”的目的是()。

A.列明“通用合同条款”

B.明确“投称人须知”正文中的未尽事宜

C.明确“投标人须知”的修改内容

D.判明评标的方法和因素

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是标准施工招标文件概述。投标人须知前附表是针对本次招标项目在投标人须知对应款项中需要明确或说明的具体要求予以明确，附表中的内容不得与正文中内容相抵触，使投标人阅读时一目了然。参见教材P22。

第51题:某工程，变更增加项目的工作内容为压实度0.98的土方填筑，合同已标价工程量清单中有压实度0.92的土方填筑项目。根据《标准施工招标文件》，该变更项目的估价原则为()。

A.直接采用工程量清单中压实度0.92的土方填筑项目单价

B.按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定

C.参照压实度0.92的土方填筑项目单价，由监理人在合理范围内商定或确定

D.由承包人与发包人按施工预算价格协商确定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:变更的估价原则为无适用变更工作的子目，但有类似子目，可参照类似子目的单价，由监理人商定或确定变更工作的单价。

第52题:对于中间验收，应在专用条款中约定，对需要进行中间验收的单项工程和部位及时进行检查、试验，不应影响后续工程的施工；()应为检验和试验提供便利条件。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.发包人和承包人共同

正确答案:查看最佳答案

第53题:根据《标准设备采购招标文件》.由于卖方原因导致合同设备未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会应不超过()。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由于卖方原因导致合同设备未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会应不超过3次

第54题:施工招标文件的内容一般不包括()。

A.工程量清单

B.资格预审条件

C.合同条件

D.投标须知

正确答案:查看最佳答案

第55题:施工合同示范文本规定，根据发包人的委托，在其设计资质允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发生的费用由()承担。

A.承包人

B.发包人

C.设计人

D.监理人

正确答案:查看最佳答案

第56题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，人货两用施工升降机底笼门与吊笼应设有可靠的()。

A.拉结装置

B.机械锁止装置

C.电气开关

D.机电连锁装置

正确答案:查看最佳答案

第57题:根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于履约担保的保证期限的表述中，不正确的是()。

A.履约保函应担保承包商圆满完成施工和保修的义务

B.工程接收证书的颁发是对承包商按合同约定圆满完成施工义务的证明

C.履约保函应担保承包商到工程师颁发工程接收证书为止

D.如果双方有约定的话，允许颁发整个工程的接收证书后，将履约保函的担保金额减少一定的百分比

正确答案:查看最佳答案

第58题:FIDIC施工合同条件中，对有经验的承包商在()前不能合理预见到的风险，归业主承担。

A.合同签字日

B.基准日

C.下达开工令

D.风险事件发生日

正确答案:查看最佳答案

第59题:下列文件中，不能作为项目监理机构施工质量控制依据的是()。

A.建设单位口头指令

B.部门规章与规范性文件

C.工程合同文件

D.技术规程

正确答案:查看最佳答案

第60题:我国《建筑法》规定，施工企业职工意外伤害险的投保人应当是()。

A.发包人

B.施工单位

C.业主

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》规定，鼓励建筑施工企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。

第61题:建设工程的分项工程交接多.中间产品多.隐蔽工程多，若在施工中不及时进行质量检查，事后只能从表面上检查，就很难发现内在的质量问题，这样就容易产生误判。这是因为工程质量本身具有()的特点。

A.影响因素多

B.质量波动大

C.终检局限性

D.质量隐蔽性

正确答案:查看最佳答案

第62题:依据《中华人民共和国合同法》的规定，执行**定价的合同，合同当事人一方逾期交付标的物时，遇价格上涨，按()执行。

A.原价格

B.新价格

C.当地市场价格

D.签订合同地市场价格

正确答案:查看最佳答案

第63题:建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为()。

A.工程项目投资人所在地

B.工程项目承包人所在地

C.工程项目发包方所在地

D.工程项目所在地

正确答案:查看最佳答案

第64题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-205),以下关于施工现场用火，不符合规定的是()。

A.焊接.切割.烘烤或加热等动火作业前，对作业现场无法移走的***应采用不燃材料对其覆盖或隔离

B.**的可燃材料上严禁直接动火作业

C.具有火灾.爆炸危险的场所严禁动用明火

D.固定作业场所与在建工程的防火间距不应小于8m

正确答案:查看最佳答案

第65题:根据FIDIC《施工合同条件》承包商应从开工之日起，承担工程照管责任，直到()之日止。

A.承包商提交工程竣工验收申请

B.业主颁发工程接收证书

C.承包商提交工程竣工结算申请

D.业主颁发工程缺陷责任终止证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包商应从开工日期起，承担工程照管责任，直到颁发工程接收证书之日止。

第66题:在勘察合同履行过程中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人工作的是()。

A.现场地上障碍物的拆除工作

B.勘察现场设备机具的布置和架设

C.完成通水.通电及道路平整作业

D.提供水上作业用船

正确答案:查看最佳答案

第67题:对于一般的单价合同，如发包人在原招标文件中未明确工程量变更部分的限度，则谈判时应要求()确定一个“增减量幅度”当超过该幅度时。可对工程单价调整。

A.发包人

B.承包人

C.发包人与承包人

D.造价管理部门

正确答案:查看最佳答案

第68题:下列选项中属于对招标人的招标能力要求的是()。

A.有组织开标、评标、定标的能力

B.有从事招标代理业务的经营场所和相应资金

C.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力

D.有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的"专家库"

正确答案:查看最佳答案

第69题:依据法律的直接规定而产生代理权的行为称为()。

A.无权代理

B.委托代理

C.法定代理

D.指定代理

正确答案:查看最佳答案

第70题:FIDIC《施工合同条件》规定，裁决委员会的成员一般在关键施工作业期间到现场考察，但两次考察的间隔时间不少于()d。

A.78

B.84

C.105

D.140

正确答案:查看最佳答案

第71题:某施工项目，单位甲和单位乙组成联合体投标，其中单位甲投入编制投标文件人手多，单位乙承担投标施工项目工作量大，则该联合体投标后，其履行担保应由()递交。

A.单位甲

B.单位乙

C.单位甲乙共同

D.联合体牵头单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:联合体中标的，其履约担保由牵头人递交。

第72题:CM计价方式

A.成本加酬金

B.固定单价

C.可变总价

D.可调总价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:CM计价方式为成本加酬金

第73题:根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计合同履行中由于不可抗力原因解除合同时，设计人收取的定金处理方式是()。

A.全部退还

B.按完成工作比例返还

C.双倍返还

D.不予退还

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计服务完成之前，由于不可抗力或其他非设计人的原因解除合同时，定金不予退还。

第74题:下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响错误的是()。

A.不影响合同的效力

B.合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继承，仍有效

C.分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利与义务的继承人

D.部分影响合同的效力

正确答案:查看最佳答案

第75题:监理合同履行过程中，监理人在应当获得监理酬金之日起()D内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释，或暂停监理业务期限已超过半年时，监理人可向委托人发出终止合同通知。

A.7

B.14

C.18

D.30

正确答案:查看最佳答案

第76题:以下不属于施工组织设计和项目管理机构评审因素的是()

A.质量管理体系与措施

B.工程进度计划与措施

C.施工设备

D.技术标准和要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工组织设计和项目管理机构评审的因素一般包括施工方案与技术措施、质量管理体系与措施、安全管理体系与措施、环境保护管理体系与措施、工程进度计划与措施、资源配备计划、技术负责人、其他主要成员、施工设备、试验和检测仪器设备等。

第77题:关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是()。

A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价.索赔等事项

B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行

C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令

D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，如单价的合理调整.变更估价.索赔等，行使通用条款和专用条款中规定的权力。发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现。承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行。监理人未能按合同约定发出指示.指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担赔偿责任。

第78题:施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。该工程竣工报告应经()审核签字。

A.项目经理和总监理工程师

B.项目经理和施工单位有关负责人

C.总监理工程师和施工单位有关负责人

D.项目经理和专业监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第79题:已竣工工程交付使用之前应由()负责成品保护工作。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.协商解决单位

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:影响工程质量的环境因素包括()。

A.工程技术环境

B.工程劳动环境

C.工程社会环境

D.工程管理环境

E.工程作业环境

正确答案:查看最佳答案

第81题:关于建设工程材料釆购合同的说法，正确的有()。

A.以取得材料所有权为目的

B.以取得材料使用权为目的

C.是双务合同

D.是实践性合同

E.是无偿合同

正确答案:查看最佳答案

第82题:对于工程分包，叙述正确的有()。

A.发包人向分包人支付各种工程款项

B.工程分包可解除承包人的责任和义务

C.主体工程的施工任务不允许分包

D.主要工程量必须由承包人完成

E.承包人选择的分包人不需要提请工程师同意

正确答案:查看最佳答案

第83题:根据《标准施工招标文件》，招标人需重新招标的情形有()。

A.招标人在投标截止日前对招标文件内容做出修改

B.至投标截止时间共有2家单位投标

C.开标时发现所有投标人报价均高于标底

D.评标委员会成员中有投标人的近亲

E.所有投标人的投标经评标委员会评审后均被否决

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人需重新招标的情形包括:投标截止时间止，投标人少于3个的；经评标委员会评审后否决所有投标的。

第84题:《标准施工合同》中给出的合同附件格式有()。

A.合同协议书

B.预付款保函

C.业主支付保函

D.履约保函

E.项目经理任命书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括合同协议书、履约保函和预付款保函三个文件。详见教材第76页。

第85题:以下哪些财产可以作为抵押物

A.土地所有权

B.建筑材料

C.正在建的建筑物

D.建设用地使用权

E.非营利的公益设施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(.*);/)

第86题:监理人对分包工程的管理职责有()。

A.批准分包工程部位

B.审查分包商资质

C.协调分包工程的施工

D.检查分包工程使用的材料

E.参与计量分包人完成的永久工程

正确答案:查看最佳答案

第87题:合同协议书是施工合同的总纲性法律文件，标准化的协议书格式文字量不大，需要结合承包工程特点填写，约定的主要内容包括()。

A.工程概况

B.工程承包范围

C.合同工期

D.质量标准

E.合同条款

正确答案:查看最佳答案

第88题:在建设工程监理合同中，属委托人应履行的义务有()。

A.负责合同的协调管理工作

B.负责工程建设所有外部关系的协调，为监理工作提供必要的外部条件

C.免费向监理人提供开展监理工作所需的工程资料

D.与监理人协商一致，选定项目的勘察设计单位

E.将授予监理人的监理权利在与第三方签订的合同中予以明确

正确答案:查看最佳答案

第89题:某项目招标中，招标文件要求投标人提交投标保证金。招标过程中，招标人有权没收投标保证金的情形有()。

A.投标人在投标有效期内撤回投标文件

B.投标人在开标前撤回投标文件

C.中标人拒绝提交履约保证金

D.投标人拒绝招标人延长投标有效期要求

E.中标人拒绝签订合同

正确答案:查看最佳答案

第90题:根据《标准施工招标文件》，低评标价法进行评标的评标报告应当如实记载的内容包括。

A.开标记录

B.文件接受记录

C.经评审的价格一览表

D.符合要求的投标一览表

E.已标价的工程量清单

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(.*);/)

第91题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，对填方工程施工，应检查的内容有()。

A.回填土料的有机质含量.含水量

B.分层厚度.辗迹重叠长度

C.分层压实系数

D.表面平整度

E.地基承载力

正确答案:查看最佳答案

第92题:合同法律关系客体中的行为包括()。

A.建筑物

B.施工

C.专利权

D.安装

E.建筑材料

正确答案:查看最佳答案

第93题:根据《担保法》，不得抵押的财产有()。

A.建设用地使用权

B.正在建造的建筑物

C.宅基地的土地使用权

D.原材料

E.公立学校的教育设施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:下列财产不得抵押:土地所有权;耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外;学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;所有权.使用权不明或者有争议的财产;依法被查封.扣押.监管的财产;依法不得抵押的其他财产。

第94题:下列关于施工合同履行过程中竣工验收程序的说法中，正确的是()。

A.实行监理的工程，工程竣工报告必须经业主签署意见

B.对符合竣工验收要求的工程，发包人收到工程竣工报告后28d内，组织勘察、设计、施工、监理等方面的专家组成验收组，制定验收方案

C.由发包人组织工程竣工验收

D.发包人在验收后l4d内给予认可或提出修改意见

E.发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28d内不组织验收，从第29天起，发包人承担工程保管及一切意外责任

正确答案:查看最佳答案

第95题:施工合同履行过程中，竣工验收分为()类，视施工合同约定的工作范围而定。

A.单项工程竣工验收

B.单位工程竣工验收

C.分部工程竣工验收

D.分项工程竣工验收

E.整体工程竣工验收

正确答案:查看最佳答案

第96题:下列关于竣工验收的说法正确的有()。

A.对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收

B.竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书

C.工程严禁任何部分甩项竣工

D.工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日，为承包人修改后再次验收通过日

E.竣工验收合格的工程移交发包人使用

正确答案:查看最佳答案

第97题:根据《标准施工合同》，有关索赔的表述中，正确的有()。

A.索赔要求的提出不需经对方同意

B.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付

C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知书

D.监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准

E.承包人必须执行监理人的索赔处理决定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是索赔管理。选项B，承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付;选项E，监理人的索赔处理决定不是最终的处理结果，可以按照合同争议解决。

第98题:虽然投标书的设计方案各异需要评审的内容很多，但大致可以归纳为()。

A.设计方案的优劣

B.投入、产出经济效益比较

C.设计进度快慢

D.设计资历和社会信誉

E.设计质量

正确答案:查看最佳答案

第99题:下列属于造成工程质量缺陷的最基本因素的有()。

A.未实施监理

B.违背建设程序

C.地质勘查数据失真

D.施工与管理不到位

E.自然环境因素

正确答案:查看最佳答案

第100题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的情形有()。

A.当事人订立合法合同

B.法律对合同形式作出规定

C.合同一方当事人违约

D.行政机关作出罚款

E.人民法院对合同纠纷作出判决

正确答案:查看最佳答案

第101题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工中因()引起的暂停施工，承包人有权要求延长工期、增加费用和支付合理利润。

A.发包人负责提供的设备未按时到位

B.发包人委托的设计人提供的设计文件错误

C.发生不可抗力

D.承包人原因进行施工方案调整

E.承包人施工机械故障

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发生不可抗力，只有权要求延长工期。承包人原因进行施工方案调整、承包人施工机械故障，损失由承包人自行承担。

第102题:FIDIC《施工合同条件》通用条件的条款规定，构成对业主和承包商有约束力的合同文件包括()。

A.合同协议书

B.工程竣工合同

C.合同专用条件

D.工程监理合同

E.合同通用条件

正确答案:查看最佳答案

第103题:材料、通用型设备采购招标，应当具备的条件包括()。

A.项目法人已经依法成立

B.按照国家有关规定应当履行项目审批、核准或者备案手续的，已经审批、核准或者备案

C.有相应资金或者资金来源已经落实

D.资金来源正在落实中

E.能够提出货物的使用与技术要求

正确答案:查看最佳答案

第104题:关于设计招标程序的说法，正确的有()

A.设计招标，一般分为初步设计招标和施工图设计招标

B.设计招标的内容无具体的工作量

C.设计招标不宜要求项目应当达到的技术指标

D.设置评标因素时不应当过分追求投标价的高低

E.评标委员会无权对投标人进行资格审查

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程设计招标一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行初步设计招标。设计招标文件中仅提出设计依据、工程项目应达到的技术指标、项目限定的工作范围、项目所在地的基本资料、要求完成的时间等内容，而无具体的工作量。评标时不过分追求投标价的高低，而更多关注于方案的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理性，以及对工程项目投资效应的影响等方面的因素，以此做出一个综合判断。不设置资格预审的邀请招标，在评标时还应进行资格后审，作为评审比较条件之一。

第105题:担保活动应当遵循()的原则。

A.公正

B.公平

C.平等

D.自愿

E.诚实信用

正确答案:查看最佳答案

第106题:下列关于施工质量控制的说法正确的有()。

A.质量检查，达到约定标准的给予质量认可，达不到的则予以拒收

B.双方对质量有争议，由专用条款约定的工程质量监督部门鉴定

C.承包人可以拒绝接受工程师及委派人员的检查

D.检查检验不合格时，影响正常施工的费用由发包人承担

E.工程师指令失误而导致的追加合同价款，由工程师承担

正确答案:查看最佳答案

第107题:在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更，此变更()。

A.须经工程师同意

B.不须经工程师同意

C.发生的费用由发包人承担

D.发生的费用由承包人承担

E.发生的费用由双方约定承担

正确答案:查看最佳答案

第108题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于联合体的说法，正确的有()。

A.总承包合同的承包人可以是联合体

B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改

C.联合体协议为总承包合同的附件

D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作

E.联合体成员的内容分工不是总承包合同内容

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体。发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容，联合体协议经发包人确认后已作为合同附件，因此未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。

第109题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》对"设计变更"的规定，下列情况中属于设计变更的有()。

A.减少合同中约定的工程量

B.删减合同中约定的部分承包工作内容

C.提高合同中约定的部分工程质量标准

D.增加附加工作内容

E.变更工程有关部分的基线

正确答案:查看最佳答案

第110题:对公证的合同效力，描述正确的一项是()。

A.公证的效力高于鉴证的效力

B.鉴证的效力高于公证的效力

C.公证的文书应当作为人民法院认定事实的依据

D.公证的文书人民法院应当审查确定其效力

E.公证的文书具有强制执行的效力

正确答案:查看最佳答案

第111题:根据《担保法》，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得价款，债权人受偿的原则有()。

A.抵押权已登记的，顺序相同的，按照债权比例受偿

B.抵押权无论是否登记，均按照债权比例受偿

C.抵押权已登记的，先于未登记的受偿

D.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序受偿

E.抵押权未登记的，按照债权比例受偿

正确答案:查看最佳答案

第112题:根据有关规定，下列需要旁站的关键部位.关键工序有()

A.基础工程的土方开挖

B.基础工程的混凝土灌注桩浇筑

C.地下连续墙混凝土浇筑

D.主体结构的索膜安装

E.预应力张拉

正确答案:查看最佳答案

第113题:我国对建设工程设计单位实行资质管理制度，工程设计资质包括()。

A.综合资质

B.行业资质

C.专业资质

D.专项资质

E.劳务资质

正确答案:查看最佳答案

第114题:成本加酬金合同分为()等

A.成本加固定酬金合同

B.总价包干合同

C.成本加固定百分比酬金合同

D.单价合同

E.成本加可变酬金合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:成本加酬金合同还可分为成本加固定酬金合同、成本加固定百分比酬金合同、成本加可变酬金合同等形式。

第115题:机电产品国际招标的投标人应满足的条件包括()。

A.国别必须是中国或与中国有正常贸易往来的国家或地区

B.不得与本次招标货物的设计、咨询机构有任何关联

C.必须在法律上独立

D.不必财务上独立

E.合法运作并独立于招标人和招标机构

正确答案:查看最佳答案

第116题:关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有()。

A.项目建议书应由承包人完成

B.设计依据的标准应由发包人提出

C.发包人应为设计人提供现场服务

D.设计合同的违约金属于法定而无须约定

E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料，包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任，包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式，约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。

第117题:材料采购合同履行中，关于采购方违约责任的表述，正确的是()。

A.逾期付款

B.产品的质量缺陷

C.提前交付货物

D.交货数量与合同不符

E.不按合同约定接受货物

正确答案:查看最佳答案

第118题:工程师对分包合同的管理包括()。

A.对分包商索赔的批准

B.检查确认分包工程质量

C.对分包商资质进行审查

D.对分包商发布变更指令

E.计量、确认分包商完成的工程量

正确答案:查看最佳答案

第119题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，关于计算当期应支付承包人的工程进度款的款项计算内容的表述，正确的是()。

A.经过确认核实的完成工程量对应报价单的相应价格计算应支付的工程款

B.当期应扣回的工程暂列金额

C.根据合同允许调整合同价款原因应补偿承包人的款项和应扣减的款项

D.设计变更应调整的合同价款

E.经过监理人批准的发包人索赔款

正确答案:查看最佳答案