云南省注册二级建造师，应该怎么考？

原标题：云南省注册二级建造师，应该怎么考？

二级建造师考试即将开始，建题帮APP及微信公众号：建题帮为大家整理了二级建造师的历年考试真题及最新模拟题库，大家可以在这里了解一下二级建造师的题型以及考试趋势变化，方便您更好的了解二级建造师考试，积极备考。

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:下列费用偏差原因，属于由于业主原因的是()。

A.协调不佳

B.人工涨价

C.图纸提供不及时

D.材料代用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是偏差原因分析。，选项分析:协调不佳属于业主原因；人工涨价属于物价上涨；图纸提供不及时属于设计原因；材料代用属于施工原因。如下图所示:

第1题:根据《建设工程工程量清单计价规范》，发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的()

A.50%

B.90%

C.60%

D.100%

正确答案:查看最佳答案

第2题:除专用合同条款另有约定外，发包人在颁发最终结清证书后，逾期支付超过()天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

A.7

B.14

C.15

D.56

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是最终结清证书和支付。，选项分析:除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

第3题:根据施工质量控制的特点，施工质量控制应(?)。??

A.加强对施工过程的质量检测??

B.解体检查内在质量??

C.建立固定的生产流水线?

D.加强观感质量验收?

正确答案:查看最佳答案

第4题:热水供应系统水压试验当设计未注明时，其压力为系统顶点的工作压力加()，同时在系统顶点试验压力不小于0.3MPA。

A.0.1mpa

B.0.2mpa

C.0.3mpa

D.0.4mpa

正确答案:查看最佳答案

第5题:根据《工程建设项目施工招标投标法》，工程施工项目招标信息发布时，正确的是()。

A.指定媒介可以酌情收取费用

B.招标文件售出后不予退还

C.招标人应至少在两家指定的媒介发布招标公告

D.招标人不得对招标文件所附的设计文件向投标人押金

正确答案:查看最佳答案

第6题:某地铁工程施工中，业主将12个车站的土建工程分别发包给12个土建施工单位，将12座车站的机电安装分别发包给12家机电安装单位，这种承发包的模式属()模式。

A.施工总承包

B.施工平行承发包

C.代建制

D.联合体总承包

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工平行发承包模式。，选项分析:平行承包是指建设单位将工程项目划分为若干标段，分别发包给多家施工单位承包。

第7题:关于建设工程项目总进度目标的说法，正确的是()。

A.建设工程项目总进度目标的控制是施工总承包方项目管理的任务

B.项目实施阶段的总进度指的就是施工进度

C.在进行项目总进度目标控制前，应分析和论证目标实现的可能性

D.项目总进度目标论证就是要编制项目的总进度计划

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程项目的总进度目标的内涵。选项A错误，正确的表述应为“建设工程项目总进度目标的控制是业主方项目管理的任务(若采用建设项目总承包的模式，协助业主进行项目总进度目标的控制也是建设项目总承包方项目管理的任务)”。选项B错误，正确的表述应为“项目实施阶段，项目总进度不仅只是施工进度，还包括设计工作进度等”。选项D错误，正确的表述应为“项目总进度目标论证并不是单纯的总进度规划的编制工作，它涉及许多工程实施的条件分析和工程实施策划方面的问题”。

第8题:下列质量控制点的重点控制对象中，属于施工工序类的是()。

A.防水混凝士的抗渗等级

B.钢结构工程中使用的高强螺栓

C.屋架的安装固定

D.砌体的砂浆饱满度

正确答案:查看最佳答案

第9题:某土方工程采用单价合同方式，投标综合总价为30万元，土方单价为50元/m3，清单工程量为6000m3。现场实际完成经监理工程师确认的工程量为5000m3。则结算工程款应为()万元。

A.25

B.20

C.30

D.35

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是单价合同。，选项分析:采用单价合同时，实际工程款的支付以实际完成工程量乘以合同单价进行计算。结算工程款=50×5000=25万元。

第10题:建筑安装工程费按造价形成，由()组成。

A.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金

B.人工费十材料费+施工机具使用费+措施项目费+规费+税金

C.人工费十材料费+施工机具使用费+其他项目费+规费+税金

D.分部分项工程费+施工机具使用费+其他项目费+规费+税金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑安装工程费按照工程造价形成由分部分项工程费.措施项目费.其他项目费.规费.税金组成。

第11题:根据《建设工程施工劳务分包合同》，关于保险的说法正确的是()。

A.工程承包人为提供给劳务分包人使用的机械办理保险，劳务分包人承担保险费

B.运至现场用于劳务施工的材料，由承包人办理保险，劳务分包人承担保险费

C.劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并承担保险费

D.施工开始前，工程承包人应获得发包人为施工现场内第三方人员生命财产办理的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工企业应按有关规定必须为从事危险作业的人员在现场工作期间办理意外伤害保险。

第12题:关于企业质量管理体系认证与监督的说法，正确的是()。

A.企业获准认证的有效期为四年

B.质量管理体系由相关**主管部门认证

C.企业获准认证后每两年接受一次认证机构的监督管理

D.质量管理体系认证应按申请.审核.审批与注册发证等程序进行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:质量管理体系由公正的第三方认证机构，依据质量管理体系的要求标准，审核企业质量管理体系要求的符合性和实施的有效性，进行独立.客观.科学.公正的评价，得出结论。认证应按申请.审核.审批与注册发证等程序进行。企业获准认证的有效期为三年。企业获准认证后，应经常性的进行内部审核，保持质量管理体系的有效性，并每年一次接受认证机构对企业质量管理体系实施的监督管理。获准认证后监督管理工作的主要内容有企业通报.监督检查.认证注销.认证暂停.认证撤销.复评及重新换证等。

第13题:根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，发包人进XXX安全文明施工费预付的时间和金额分别为()。

A.预付时间为工程开工后42天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%

B.预付时间为工程开工后42天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的50%

C.预付时间为工程开工后28天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%

D.预付时间为工程开工后28天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的50%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是安全文明施工费。发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%。

第14题:下列有关工程预付款的说法错误的是()。

A.发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度不变

B.预付款在进度付款中同比例扣回

C.预付款担保可采用银行保函.担保公司担保等形式

D.发包人至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项A，正确的表述应为“发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少”。

第15题:根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，其他项目费由()构成。

A.暂列金额.暂估价.计日工.措施费

B.暂列金额.暂估价.计日工.总承包服务费

C.暂列金额.暂估价.计日工.大型机械进出场费

D.暂列金额.计日工.总承包服务费.规费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:其他项目费由暂列金额.暂估价.计日工.总承包服务费等内容构成。

第16题:在施工过程中，施工测量复核结果应报送()复验确认后才能进行后续相关工序的施工。

A.项目经理

B.监理工程师

C.业主技术负责人

D.项目技术负责人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目开工前应编制测量控制方案，经项目技术负责人批准后实施。施工过程中必须认真进行施工测量复核工作，其复核结果应报送监理工程师复验确认后，方能进行后续相关工序的施工。

第17题:某独立土方工程，招标文件中估计工程量为120万m3，合同中规定:土方工程单价为6元／m3，当实际工程量超过估计工程量15％时，调整单价，单价调为4元／m3。工程结束时实际完成土方工程量为160万m3，则土方工程款为()万元。

A.828

B.880

C.916

D.960

正确答案:查看最佳答案

第18题:根据生产安全事故应急预案的体系构成深基坑开挖施工的应急预案属于()。

A.专项施工方案

B.专项应急预案

C.现场处置方案关于单价合同工程计量的说法

D.危大工程预案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:专项应急预案是针对具体事故类别(如基坑开挖.脚手架拆除等事故).危险源和应急保障而制订的计划或方案，综合应急预案的组成部分，应按照综合应急预案的程序和要求组织制定，并作为综合应急预案的附件。

第19题:运用动态控制原理进行施工进度控制，首先进行的工作是()。

A.调整施工进度目标

B.对施工进度目标进行动态跟踪

C.对施工进度目标进行控制

D.进行进度目标分解

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是运用动态控制原理控制施工进度。，选项分析:运用动态控制原理控制施工进度的步骤如下:(1)施工进度目标的逐层分解;(2)在施工过程中对施工进度目标进行动态跟踪和控制;(3)如有必要，则调整施工进度目标。

第20题:承包商可以向业主提起索赔的情形是()。

A.承包商为确保质量而增加的措施费

B.监理工程师提出的工程变更造成费用的增加

C.分包商因返工造成费用增加.工期顺延

D.承包商自行采购材料的质量有问题造成费用增加.工期顺延

正确答案:查看最佳答案

第21题:施工成本核算中的“三同步”是指()。

A.计划成本、目标成本和实际成本同步

B.形象进度、产值统计、实际成本归集同步

C.成本核算资料(成本信息)与目标成本、预算成本同步

D.形象进度、统计施工产值和实际成本归集均应是相同的数值

正确答案:查看最佳答案

第22题:关于质量管理体系认证过程，下列描述正确的是()。

A.认证机构在接受申请后立即进行现场检查

B.检查组成员数量固定为3人

C.企业在认证暂停期间可以使用质量管理体系认证证书宣传

D.认证合格的企业质量管理体系有效期为3年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:对质量管理体系认证流程及相关规定的理解。，选项分析:A选项错误，认证机构在接受申请后需先对申请文件进行审查，符合条件后才会安排现场检查。B选项错误，检查组的人数通常由2～4人组成，并不固定为3人。C选项错误，在认证暂停期间，企业不得使用质量管理体系认证证书进行宣传。D选项正确，根据教材原文，获准认证的企业质量管理体系有效期为3年。

第23题:施工质量保证体系的运行，应以质量()为主线，以过程管理为重心。

A.方针

B.计划

C.检查

D.宗旨

正确答案:查看最佳答案

第24题:对建设工程项目施工负有全面管理责任的是()。

A.企业法定代表人

B.项目经理

C.项目总工程师

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

参考解析:常识题。项目经理在工程项目施工中处于中心地位，对工程项目施工负有全面管理的责任。

第25题:当施工项目的实际进度比计划进度提前，但业主不要求提前工期时，适宜采用的进度计划调整方法是()。

A.适当延长后续关键工作的持续时间以降低资源强度

B.在时差范围内调整后续非关键工作的起止时间以降低资源强度

C.进一步分解后续关键工作以增加工作项目，调整逻辑关系

D.在时差范围内延长后续非关键工作中直接费率大的工作以降低费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是关键工作、关键线路和时差。，选项分析:题干当中业主不需要提前完工的，并且实际进度比计划进度提前，所以承包人可以延长关键工作的持续时间，来延长工期。如果仅对于非关键工作在它时差允许的范围之内改变起止时间的话，那么对于工期是没有任何影响的。

第26题:施工项目目标动态控制过程的工作有:①编制施工项目计划；②执行施工项目计划；③构建施工项目目标体系；④计划与实际对比分析；⑤监督检查实施情况；⑥采取纠偏措施；⑦分析偏差产生原因。正确的工作程序是()。

A.②－③－①－⑤－④－⑦－⑥

B.③－①－②－④－⑤－⑥－⑦

C.③－①－②－⑤－④－⑦－⑥

D.②－①－③－⑤－④－⑥－⑦

正确答案:查看最佳答案

第27题:为了避免或减少污染物向工地外扩散，施工现场外围围挡不得低于()m。

A.1.5

B.1.8

C.2.0

D.2.5

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是大气污染的处理。，选项分析:施工现场外围围挡不得低于1.8m，以避免或减少污染物向外扩散。

第28题:技术交底应在施工作业前由()进行交底。

A.项目技术负责人向承担施工的负责人

B.项目经理向承担施工的负责人

C.企业总工程师向项目技术负责人

D.监理工程师向项目技术人员

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目开工前应由项目技术负责人向承担施工的负责人或分包人进行书面技术交底，技术交底资料应办理签字手续并归档保存。每一分部工程开工前均应进行作业技术交底。

第29题:下列合同计价方式中，建设单位容易控制造价，施工单位风险大的是()。

A.总价合同

B.目标成本加奖罚合同

C.单价合同

D.成本加固定酬金合同

正确答案:查看最佳答案

第30题:建设工程实行施工总承包的，由()负责收集、整理和汇总各个分包单位的施工档案资料。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工总承包单位

D.城建档案管理部门

正确答案:查看最佳答案

第31题:关于利用网络计划中工作自由时差的说法，正确的是()。

A.不影响紧后工作最早开始时间的最小值

B.不会影响紧后工作，但会影响总工期

C.会影响紧后工作，但不会影响总工期

D.会影响紧后工作，也会影响总工期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是自由时差的概念。，选项分析:所谓总时差，就是不影响网络计划总工期的前提条件下，本工作可以利用的机动时间。自由时差就是不影响紧后工作最早开始时间进行的前提下，本工作可以利用的机动时间。故选A。

第32题:若在履行合同过程中，发包人与承包人之间发生争议，应首先采取的解决措施是()。

A.向有管辖权的人民法院提起诉讼

B.向仲裁委员会申请仲裁

C.进行友好协商

D.直接请求**介入

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:考查学员对争议解决先行措施的理解。，选项分析:根据教材内容，当争议发生时，应首先进行友好协商解决(选项C正确)。如果协商不成，才考虑其他方式如争议评审、仲裁或诉讼。选项A和B是在协商失败后的可能选择，而选项D并非常规解决争议的方式。

第33题:对于施工承包合同中，关于发包人责任与义务的说法，错误的是()

A.按通用合同条款约定提供施工场地?

B.提供施工场地内地下管线和地下设施等资料，并保证资料的真实、准确、完整?

C.负责办理法律规定的有关施工证件和批件?

D.负责赔偿工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失

正确答案:查看最佳答案

第34题:对工人工作时间进行分类研究时将工人在工作班内消耗的工作时间分为必需消耗的时间和损失时间。其中损失时间中包括多余和偶然工作、停工、违背劳动纪律所引起的损失时间。由于工程技术人员和工人的差错而引起的时间消耗属于()。

A.多余工作时间

B.偶然工作时间

C.停工时间

D.违反劳动纪律时间

正确答案:查看最佳答案

第35题:建设工程施工风险管理过程中，属于风险评估的内容有()。

A.确定各种风险的风险量

B.确定风险因素

C.收集与施工风险有关的信息

D.编制施工风险识别报告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是风险评估内容。，选项分析:风险评估包括以下工作:(1)利用已有数据资料(主要是类似项目有关风险的历史资料)和相关专业方法分析各种风险因素发生的概率；(2)分析各种风险的损失量，包括可能发生的工期损失、费用损失，以及对工程的质量、功能和使用效果等方面的影响；(3)根据各种风险发生的概率和损失量，确定各种风险的风险量和风险等级。确定风险因素、收集与施工风险有关的信息、编制施工风险识别报告均属于风险识别。

第36题:工程质量统计分析相关图中，散布点形成由左至右向上分布的较分散的直线带，表明反映产品质量特征的变量之间存在()关系。

A.不相关

B.正相关

C.弱正相关

D.弱负相关

正确答案:查看最佳答案

第37题:在下列各项工程中，需要直接编制单位工程施工组织设计的是()。

A.某市新建机场工程

B.某城际高速公路

C.某拆除工程定向暴(同音字)破工程

D.某发电厂第一车间烟囱维修工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工组织设计的分类及其内容。，选项分析:单位工程施工组织设计是以单位工程(如一栋楼房、一个烟囱、一段道路、一座桥等)为对象编制的。某市新建机场工程、某城际高速公路(含公路、桥梁和隧道)应编写施工组织总设计；某拆除工程定向暴(同音字)破工程应当编写分部(分项)工程施工组织设计。

第38题:根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)，对建筑材料.构件和建筑安装物进行一般鉴定和检查所发生的费用，应计入建筑安装工程()。

A.措施费

B.工程建设其他费用

C.企业管理费

D.研究试验费

正确答案:查看最佳答案

第39题:根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标2013:44号)，施工企业对建筑以及材料.构件和建筑安装物进行一般鉴定.检查所发生的费用，应计入建筑安装工程费用项目中的()。

A.措施费

B.规费

C.材料费

D.企业管理费

正确答案:查看最佳答案

第40题:施工合同实施偏差分析的内容包括，产生合同偏差的原因分析，合同实施偏差的责任分析以及()。

A.不同项目合同偏差的对比

B.偏差的跟踪情况分析

C.合同实施趋势分析

D.业主对合同偏差的态度分析

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同实施偏差分析包括:(1)产生偏差的原因分析;(2)合同实(3)合同实施趋势分析。

第41题:某施工现场发生触电事故后，对现场人员进行了安全用电操作教育，并在现场设置了漏电开关，还对配电箱.电路进行了防护改造。这体现了施工安全隐患处理的()原则。

A.直接隐患与间接隐患并治

B.单项隐患综合处理

C.宂余安全处理

D.预防与减灾并重处理

正确答案:查看最佳答案

第42题:下列风险管理的工作中，属于风险评估环节的是()。

A.确定风险因素

B.确定风险等级

C.确定风险排序

D.确定风险管理范围

正确答案:查看最佳答案

第43题:根据《标准施工招标文件》，下列不属于工程变更范围的是()。

A.取消合同中任何一项工作，被取消的工作转由其他人实施

B.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性

C.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸

D.为完成工程需要追加的额外工作

正确答案:查看最佳答案

第44题:下列影响施工质量的环境因素中，属于管理环境因素的是()。

A.施工现场平面布置和空间环境

B.施工现场道路交通状况

C.施工现场安全防护设施

D.施工参建单位之间的协调

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工质量管理环境因素:主要指施工单位质量管理体系.质量管理制度和各参建施工单位之间的协调等因素。根据承发包的合同结构，理顺管理关系，建立统一的现场施工组织系统和质量管理的综合运行机制，确保工程项目质量保证体系处于良好的状态，创造良好的质量管理环境和氛围，是施工顺利进行.提高施工质量的保证。ABC为施工作业环境因素。

第45题:关于建设工程项目生命期和全寿命期的说法，正确的是()。

A.工程项目生命期包含投资决策和建设实施两个阶段

B.工程项目生命期包含投资决策、建设实施和工程建成后的运营维护阶段

C.工程项目生命期和全寿命期是两个相同的概念

D.工程项目生命期和全寿命期区别主要在于是否包含投资决策阶段

正确答案:查看最佳答案

第46题:关于单价合同的描述正确的是()。

A.单价合同中，投标单位填报的单价为直接费单价

B.单价合同中，合同履行过程中一般允许变更单价

C.单价合同适用于工期短、技术简单的小型工程

D.在单价合同中，工程量清单所列工程量为估算工程量

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:考查考生对单价合同特点的理解。，选项分析:选项A错误，因为单价应为计及各种摊销费用后的综合单价；选项B错误，合同履行过程中无特殊情况的，一般不得变更单价；选项C错误，单价合同大多用于工期长、技术复杂的大型工程；选项D正确，根据原文，工程量清单所列工程量为估算工程量。

第47题:施工企业在组织施工时，周转性材料的消耗量应按()计算。

A.摊销量?

B.一次使用量?

C.周转使用次数?

D.每周转使用一次的损耗量

正确答案:查看最佳答案

第48题:根据质量事故处理的一般程序，经事故调查及原因分析，则下一步应进行的工作是()。

A.事故的责任处罚

B.事故处理的鉴定验收

C.制定事故处理方案

D.提交处理报告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:①事故调查；②事故的原因分析；③制订事故处理的方案；④事故处理；⑤事故处理的鉴定验收；⑥提交处理报告。

第49题:某工程合同总价100万元，合同基准日期为2015年3月，固定系数0.2。2015年8月完成的工程款占合同总价的20％。调值部分中仅混凝土价格变化，混凝土占调值部分的30％。2015年3月混凝土的价格指数为100，7月、8月的价格指数分别为110和115，则2015年8月经调值后的工程款为()万元。

A.20.9

B.20.48

C.103

D.134.5

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是价格指数调整法。，选项分析:根据调值公式△P=P0[A+(B1×F_t1/F_01+B2×F_t2/F_02+B3×F_t3/F_03+……+Bn×F_tn/F_0n)-1]，可得工程款变化值:100×20%×[(0.2+0.3×0.8×1.1+0.7×0.8)-1]=0.48万元，则经调值后的工程款为:20+0.48=20.48万元。

第50题:按照我国现行规定，合同价款采用造价信息差额调整法调整时，当承包人投标报价中材料单价低于基准单价，施工期间材料单价涨幅以()为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。

A.基准单价

B.投标报价

C.市场价格

D.投标价和基准价的平均值

正确答案:查看最佳答案

第51题:材料供应商要对()材料实施建筑节能材料备案登记。

A.外墙外保温、外墙内保温

B.建筑涂料

C.建筑门窗

D.人造板

正确答案:查看最佳答案

第52题:对于同类产品规格多.工序重复.工作量小的施工过程，编制人工定额宜采用的方法是()。

A.经验估价法

B.技术测定法

C.统计分析法

D.比较类推法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程定额:对于同类型产品规格多，工序重复.工作量小的施工过程，常用比较类推法。采用此法定定额是以同类型工序和同类型产品的实耗工时为标准，类推出相似项目定额水平的方法。此法必须掌握类似的程度和各种影响因素的异同程度。

第53题:根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，取得为工程建设所需修建场外设施的权利应()。

A.由发包人负责办理，承包人协助并承担有关费用

B.由发包人负责办理，并承担有关费用，承包人协助

C.由承包人负责办理，发包人协助并承担有关费用

D.由承包人负责办理，并承担有关费用，发包人协助

正确答案:查看最佳答案

第54题:关于专项施工方案的编制与报审的描述，不正确的有()。

A.专项施工方案需附具安全验算结果

B.专职安全生产管理人员无需对专项施工方案进行现场监督

C.技术负责人签字后即可实施专项施工方案

D.涉及深基坑工程的专项施工方案需组织专家进行论证审查

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:考查学员对专项施工方案编制与报审流程的理解。，选项分析:B选项错误，专项施工方案必须由专职安全生产管理人员进行现场监督。

第55题:根据九部委《标准施工招标文件》，对于施工合同变更的估价，已标价工程量清单中无适用项目的单价，监理工程师确定承包商提出的变更工作单价时，应按照()原则。

A.固定总价

B.固定单价

C.可调单价

D.成本加利润

正确答案:查看最佳答案

参考解析:已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则商定或确定。

第56题:施工成本控制的步骤中，最具实质性的一步是()。

A.预测

B.比较

C.分析

D.纠偏

正确答案:查看最佳答案

第57题:某工程网络计划如下图所示，存在的绘图错误是()。

A.工作的节点编号不规范

B.存在多余的虚工作

C.存在多个终点节点

D.存在未标注名称的工作

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是双代号网络计划的基本概念及绘图规则。，选项分析:⑥→⑦节点之间是多余的虚工作。

第58题:某施工机械的时间定额是0.391台班／100立方米，与之配合的工人小组有4人，则该机械的产量定额为()立方米／台班。

A.0.64

B.2.56

C.64

D.256

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工机械台班使用定额的形式。，选项分析:该机械的产量定额为其时间定额的倒数，0.391台班／100立方米的倒数等于256立方米/台班。

第59题:关于横道图进度计划表的说法，正确的是()。

A.可以将工作简要说明直接放到横道图上

B.计划调整比较方便

C.可以直观地确定计划的关键线路

D.工作逻辑关系易于表达清楚

正确答案:查看最佳答案

参考解析:横道图可以将工作简要说明直接放到横道图上，选项A正确;横道图修改要靠手工修改比较困难，选项B错误;横道图不能直接确定计划的关键工作.关键线路和时差，选项C错误;横道路可以设法表达逻辑关系，但不易表达清楚，选项D错误。故选A。

第60题:根据应急预案体系的构成，针对深基坑开挖编制的应急预案属于()。

A.专项应急预案

B.专项施工方案

C.现场处置方案

D.危大工程预案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是生产安全事故应急预案的内容。专项应急预案是针对具体的事故类别(如基坑开挖.脚手架拆除等事故).危险源和应急保障而制定的计划或方案。

第61题:某承包商承揽的写字楼工程，由于场地中间有几户居民不搬迁，工程不能按期开工。承包商向业主(监理工程师)发出索赔意向书后，依然迟迟不能开工。在这样的情况下，承包商应该按照工程师要求的合理间隔期，提交()。

A.新的索赔意向书

B.延续索赔通知

C.新的索赔证据和依据

D.最终索赔报告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工合同索赔的程序。，选项分析:索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数。

第62题:关于生产安全事故应急预案管理，下列说法正确的是()。

A.参建单位的安全生产及应急管理方面的专家，均可受邀参加应急预案评审

B.应急预案应报同级人民**和上一级人民**应急管理部门备案

C.生产经营单位应每年至少组织两次综合应急预案演练

D.生产经营单位应每半年组织一次现场处置方案演练

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是生产安全事故应急预案的评审。，选项分析:参建单位的安全生产及应急管理方面的专家，均可受邀参加应急预案评审说法错误，应为:参加应急预案评审的人员应当包括应急预案涉及的**部门工作人员和有关安全生产及应急管理方面的专家，评审人员与所评审预案的施工单位有利害关系的，应当回避。应急预案应报同级人民**和上一级人民**应急管理部门备案说法错误，地方各级人民**应急管理部门的应急预案，应当报同级人民**备案，同时抄送上一级人民**应急管理部门，并依法向社会公布。生产经营单位应每年至少组织两次综合应急预案演练说法错误，正确说法为:施工单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。生产经营单位应每半年组织一次现场处置方案演练说法正确。

第63题:在计算双代号网络计划的时间参数时，工作的最早开始时间应为其所有紧前工作()。

A.最早完成时间的最小值

B.最早完成时间的最大值

C.最迟完成时间的最小值

D.最迟完成时间的最大值

正确答案:查看最佳答案

第64题:某建设工程施工中发生触电事故，项目部对工人进行安全用电操作教育，并对配电箱、用电线路进行防护改造，设置漏电开关，严禁非专业电工乱接乱拉电线。这体现了施工安全隐患处理原则中()。

A.直接隐患与间接隐患并治原则

B.预防与减灾并重处理原则

C.动态处理原则

D.单项隐患综合处理原则

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工安全隐患的处理。，选项分析:单项隐患综合处理原则:人、机、料、法、环境五者任一环节产生安全隐患，都要从五者安全匹配的角度考虑。例如某工地发生触电事故，一方面要进行人的安全用电操作教育，同时现场也要设置漏电开关，对配电箱、用电电路进行防护改造，也要严禁非专业电工乱接乱拉电线。

第65题:下列建设工程定额中，()是基础性定额。

A.施工定额

B.费用定额

C.概算定额

D.预算定额

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程定额的分类。，选项分析:施工定额是工程建设定额中分项最细、定额子目最多的一种定额，也是建设工程定额中的基础性定额。

第66题:对施工项目进行综合成本分析时，可作为分析基础的是()

A.月(季)度成本分析

B.年度成本分析

C.分部分项工程成本分析

D.施工成本分析

正确答案:查看最佳答案

第67题:根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》，关于保险办理的说法，正确的是()。

A.劳务分包人施工开始前，应由工程承包人为施工场地内自有人员及第三人人员生命财产办理保险

B.工程承包人提供给劳务分包人使用的施工机械设备由劳务分包人办理保险并

C.工程承包人需为从事危险作业的劳务人员办理意外伤害险并支付费用

D.运至施工场地用于劳务施工的材料，由工程承包人办理保险并支付费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A错误。劳务分包人施工开始前，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用。B错误。工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。C错误。劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

第68题:某施工企业通过投标获得了某工程的施工任务，合同签订后，公司有关部门开始选派项目经理并编制成本计划，该阶段编制的成本计划属于()

A.竞争性成本计划

B.指导性成本计划

C.实施性成本计划

D.战略性成本计划

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是指导性成本计划。，选项分析:指导性成本计划,即选派项目经理阶段的预算成本计划，是项目经理的责任成本目标。它是以合同标书为依据，按照企业的预算定额标准制定的设计预算成本计划，且一般情况下只是确定责任总成本指标。

第69题:建设工程质量固有特性包括:实用性、安全性、可靠性、经济性、美观性及()。

A.技术性

B.环境协调性

C.社会性

D.人文性

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有25题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:采用比较法对施工成本进行分析时，可采用的对比方式有()。

A.实际指标与目标指标对比

B.本期目标指标与上期实际指标对比

C.本期实际指标与上期实际指标对比

D.与本行业平均水平对比

E.与本行业先进水平对比

正确答案:查看最佳答案

第71题:根据现行规定，应该招标的建设工程经批准可以采用邀请招标方式确定承包人的项目有()

A.有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的

B.公开招标费用过低的

C.涉及国家秘密的

D.受自然地域环境限制的

E.涉及抢险救灾的

正确答案:查看最佳答案

第72题:施工进度控制的技术措施涉及对实现进度目标有利的技术，包括()。

A.施工人员

B.施工技术

C.施工方法

D.施工机械

E.信息处理技术

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工方进度控制的技术措施。，选项分析:施工进度控制的技术措施涉及对实现施工进度目标有利的设计技术和施工技术的选用。在工程进度受阻时，应分析是否存在施工技术的影响因素，为实现进度目标有无改变施工技术、施工方法和施工机械的可能性。

第73题:下列施工方进度控制的措施中，属于管理措施的有()。

A.构建施工进度控制的组织体系

B.用工程网络计划技术进行进度管理

C.编制与施工进度相适应的资源需求计划

D.选择合理的合同结构

E.采取进度风险的管理措施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工方进度控制的管理措施。，选项分析:管理措施:思想、方法、手段、承发包模式、采购模式、风险(组、管、合、源、技)、信息技术(合同结构、合同变更、索赔、签订附加协议)。“构建施工进度控制的组织体系”属于组织措施；“编制与施工进度相适应的资源需求计划”属于经济措施。组织措施:组织论、增加人员的投入、人员的调度、编、审、批计划，加强施工定额管理、施工任务单管理、控制活劳动和物化劳动、编程序、调程序、审程序、会议；经济措施:增加资金投入、资源需求计划、签证、激励、编制资金使用计划、对施工成本管理进行风险分析；技术措施:换机、换料、选方法、选方案、设计。

第74题:按照编制程序和用途，建设工程定额包括五种类型，它们之间关系的正确表述有()。

A.预算定额是以施工定额为基础综合扩大编制的

B.投资估算指标只确定单项工程建设所需费用的标准

C.概算指标是以扩大的分部分项工程为对象编制的

D.在这些定额中只有施工定额是企业性质的定额

E.概算定额是以整个建筑物或构筑物为对象编制的

正确答案:查看最佳答案

第75题:对施工合同执行者而言，合同跟踪的对象有()。

A.承包的任务

B.工程小组或分包人的工程和工作

C.业主和其委托的工程师的工作

D.设计部门的设计变更工作

E.供应商的供应进度和质量

正确答案:查看最佳答案

第76题:下列施工企业员工的安全教育中，属于经常性安全教育的有()

A.事故现场会

B.岗前三级教育

C.变换岗位时的安全教育

D.安全生产会议

E.安全活动日

正确答案:查看最佳答案

第77题:下列有关防机械伤害的安全技术措施中，属于机械本体安全技术措施的有()。

A.机械供电的导线必须正确安装，不得有任何破损和漏电的地方

B.机械作业前，施工技术人员应向操作人员进行安全技术交底

C.机械设备的地基基础承载力应满足安全使用要求

D.在工作中，应按规定使用劳动保护用品

E.作业过程中，操作人员应正确操作，并应检查机械工况，不得擅自离开工作岗位

正确答案:查看最佳答案

第78题:环境管理体系标准的应用原则包括()

A.标准的实施强调自愿性原则，并不改变组织的法律责任?

B.保护和改善施工现场的环境?

C.实施环境管理体系标准的关键是坚持持续改进和环境污染预防?

D.建立可持续发展的管理体系?

E.有效的环境管理需建立并实施结构化的管理体系

正确答案:查看最佳答案

第79题:下列工程中，需要编制分部分项工程施工组织设计的有()。

A.深基坑工程

B.高大模板工程

C.无粘结预应力混凝土工程

D.砌筑工程

E.住宅小区绿化工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:分部(分项)工程施工组织设计，是针对某些特别重要的.技术复杂的，或采用新工艺新技术施工的分部(分项)工程，如深基础.无粘结预应力混凝土.特大构件的吊装.大量土石方工程.定向暴(同音字)破工程等为对象编制的。

第80题:下列流水施工参数中，属于空间参数的有()。

A.流水步距

B.工作面

C.流水强度

D.施工过程

E.施工段

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是流水施工参数。，选项分析:空间参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在空间布置上开展状态的参数。通常包括工作面和施工段。

第81题:根据《标准施工招标文件》中合同条款的相关规定，在合同工程履行期间，发生下列()事项，承包人可以向发包人索赔利润。

A.法律变化引起的价格调整

B.发包人原因导致的工程损失

C.发包人原因造成工期延误

D.承包人遇到不利物质条件

E.发包人要求承包人提前竣工

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是索赔。，选项分析:“发包人原因导致的工程损失”、“发包人原因造成工期延误”，承包人可以向发包人索赔工期、费用和利润；“法律变化引起的价格调整”只可索赔费用；“承包人遇到不利物质条件”可索赔工期和费用；“发包人要求承包人提前竣工”可索赔利润和费用。

第82题:**质量监督机构按照监督方案应对工程项目的情况进行不定期检查，其中在()阶段应每月安排监督检查。

A.基础施工

B.施工准备

C.设备安装

D..竣工验收

E.体结构施工

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监督机构按照监督方案对工程项目全过程施工的情况进行不定期的检查。检查的内容参与工程建设各方的质量行为及质量责任制的履行情况，工程实体质量和质量控制资料的完成情况，其中对基础和主体结构阶段的施工应每月安排监督检查。

第83题:关于施工成本计划的说法，正确的有()。

A.当编制的成本计划达不到目标成本的要求时应重新编制

B.编制施工成本计划的过程也是挖掘降低成本潜力的过程

C.项目经理的责任成本目标属于竞争性成本计划

D.编制施工成本计划的过程是检验施工技术质量管理、物资消耗是否落实的过程

E.确定了目标总成本后，还应将总目标分解落实到机构、班组

正确答案:查看最佳答案

第84题:关于单价合同的说法，正确的有()。

A.业主需安排专门力量核实已完工程量，协调工作量大

B.实际投资易超过计划投资，对发包人投资控制不利

C.对于工期较短.工程量变化幅度小的项目可采用固定单价合同

D.固定单价合同下，任何影响价格的因素变化都不会对承包商产生风险

E.单价合同允许随工程量变化调整总价，承包商不存在量的风险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采用单价合同对业主的不足之处是，业主需要安排专门力量来核实已经完成的工程量，需要在施工过程中花费不少精力，协调工作量大。另外，用于计算应付工程款的实际工程量可能超过预测的工程量，即实际投资容易超过计划投资，对投资控制不利。固定单价合同适用于工期较短.工程量变化幅度不会太大的项目。固定单价合同条件下，无论发生哪些影响价格的因素都不对单价进行调整，因而对承包商而言就存在一定的风险。E选项陷阱深，不建议选。由于单价合同允许随工程量变化而调整工程总价，业主和承包商都不存在工程量方面的风险，因此对合同双方都比较公平

第85题:关于施工成本偏差原因分析的说法，正确的有()。

A.最理想状态是已完工程实际费用、拟完工程预算费用、已完工程预算费用三条曲线靠得很近、平稳上升

B.如果已完工程实际费用、拟完工程预算费用和已完工程预算费用三条曲线离散度不断增加，则可能出现较大的费用偏差

C.费用(进度)偏差反映的是绝对偏差，仅适合于对同一项目进行偏差分析

D.费用(进度)绩效指数反映相对偏差，在同一项目和不同项目比较中均可采用

E.引入挣值法只可定性判断进度、费用的执行效果

正确答案:查看最佳答案

第86题:建设行政管理部门对工程质量监督的内容有()。

A.审核工程建设标准的完整性

B.抽查质量检测单位的工程质量行为

C.抽查工程质量责任主体的工程质量行为

D.参与工程质量事故的调查处理

E.监督工程竣工验收

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是**质量监督的内容。，选项分析:工程质量监督管理包括下列内容:(1)执行法律法规和工程建设强制性标准的情况；(2)抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量；(3)抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为；(4)抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量；(5)对工程竣工验收进行监督；(6)组织或者参与工程质量事故的调查处理；(7)定期对本地区工程质量状况进行统计分析；(8)依法对违法违规行为实施处罚。

第87题:根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，工程量清单计价主要有三种形式，其中的工程量清单综合单价不包括()。

A.利润

B.规费和税金

C.措施项目费

D.企业管理费

E.一定范围内的风险费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是综合单价的编制。，选项分析:《计价规范》中的工程量清单综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料费、施工机具使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用。规费和税金等不可竞争的费用并不包括在项目单价中。

第88题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)，发生工程变更时，若合同中已有适用于变更工程的价格，则采用合同中单价或价格的情况有()。

A.直接套用

B.换算后采用

C.部分套用

D.参照其价格水平另行确定变更价格

E.承发包双方重新协商变更价格

正确答案:查看最佳答案

第89题:下列关于施工质量保证体系的运行，说法正确的是()。

A.施工质量保证体系的运行应以过程管理为主线

B.计划是质量管理的首要环节，通过计划，确定质量管理的方针.目标，以及实现方针.目标的措施和行动方案

C.施工质量保证体系的运行，应以质量计划为重心

D.实施包含两个环节，即计划行动方案的交底和按计划规定的方法及要求展开的施工作业技术活动

E.检查就是对照计划，检查执行的情况和效果，及时发现计划执行过程中的偏差和问题

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工质量保证体系的运行，应以质量计划为主线，以过程管理为重心，即AC说反了。

第90题:关于施工成本控制中材料用量控制及其方法的说法，正确的有()。

A.对于有消耗定额的材料，适合由作业者包干控制

B.指标控制是以消耗定额为依据，实行限额发料制度

C.对于部分小型及零星材料，在规定限额内分期分批领用

D.计量控制包括材料物资的收发计量检查和投料计量检查

E.对于没有消耗定额的材料，应制定领用材料指标，据以控制发料

正确答案:查看最佳答案

第91题:关于施工招标过程中开标工作的说法，正确的有()。

A.开标时应宣布投标人名称

B.开标时应宣布投标人报价

C.设有标底的，开标时应公布标底

D.开标时应对投标报价进行排序

E.开标时应宣布评标委员会成员选取办法

正确答案:查看最佳答案

第92题:根据《建筑施工组织设计规范》，施工方案的主要内容包括()。

A.工程概况

B.施工方法及工艺要求

C.施工部署

D.施工现场平面布置

E.施工准备与资源配置计划

正确答案:查看最佳答案

第93题:关于工程保险选择与理赔的说法，正确的有()。

A.工程保险的选择主要包括投保险种的选择和保险人的选择两个方面

B.保险人的选择主要考虑三方面因素:安全可靠性、服务质量及保险成本

C.投保人在选择保险人时，会优先选择安全可靠性高、服务质量好及保险成本低的保险公司

D.保险事故发生时，投保人应按照规定及时报告保险人

E.如果一个建设工程项目，同时由多家保险人承保，则应当平均分配赔偿金额第3章施工进度管理

正确答案:查看最佳答案

第94题:对事故发生单位处100万元以上500万元以下罚款、对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%--100%的罚款的行为包括()。

A.不立即组织事故抢救

B.迟报或者漏报事故

C.谎报或者瞒报事故

D.伪造或者故意破坏事故现场

E.拒绝提供有关情况和资料

正确答案:查看最佳答案