2024年全国土建监理工程师在线电子题库

原标题：2024年全国土建监理工程师在线电子题库

监理工程师考试即将开始，建题帮APP及微信公众号：建题帮为大家整理了监理工程师的历年考试真题及最新模拟题库，大家可以在这里了解一下监理工程师的题型以及考试趋势变化，方便您更好的了解监理工程师考试，积极备考。

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:采购方验收运抵施工现场的钢管时，适宜检验供货数量的方法是()。

A.化学分析

B.理论换算法

C.经验鉴别法

D.物理试验

正确答案:查看最佳答案

第1题:在FIDIC的《施工合同条件》中，合同有效期是指()。

A.合同约定的工期加经批准顺延的工期之和

B.合同签字之日起至竣工之日止的期间

C.开工之日起至结清单生效之日止的期间

D.合同签字之日起至结清单生效之日止的期间

正确答案:查看最佳答案

第2题:本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不作否认表示的，则()。

A.行为人承担民事责任

B.视为不同意

C.本人承担民事责任

D.视为同意

正确答案:查看最佳答案

第3题:项目经理应当积极履行合同规定的职责，完成承包人应当完成的各项工作。其日常性的工作有()。

A.代表承包人向发包人提出要求的通知

B.向工程师提供年.季.月工程进度计划及相应进度统计表

C.根据工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明.维栏设施，并负责安全保卫

D.做好施工现场保护工作

正确答案:查看最佳答案

第4题:建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是()。

A.价格清单

B.分析软件

C.设计文件

D.计算书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通用条款对“承包人文件”的定义是:由承包人根据合同应提交的所有图纸.手册.模型.计算书.软件和其他文件。承包人文件中最主要的是设计文件，需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容.数量和时间。A项属于设计施工总承包合同组成文件，B.D项属于“承包人文件”组成内容，但不是最重要的组成内容。

第5题:对于一般的单价合同，如发包人在原招标文件中未明确工程量变更部分的限度，则谈判时应要求()确定一个“增减量幅度”当超过该幅度时。可对工程单价调整。

A.发包人

B.承包人

C.发包人与承包人

D.造价管理部门

正确答案:查看最佳答案

第6题:安装工程具备试车条件时，承包人应在试车前()小时向工程师发出要求试车的书面通知。

A.12

B.24

C.48

D.72

正确答案:查看最佳答案

第7题:下列不属于法人分类的是()。

A.社团法人

B.行政法人

C.基金法人

D.事业法人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法人可以分为企业法人和非企业法人两大类，非企业法人包括行政法人.事业法人.社团法人。

第8题:采购大宗建筑材料或定型批量生产的中小型设备属于()。

A.承揽合同

B.买卖合同

C.采购合同

D.供应合同

正确答案:查看最佳答案

第9题:采用评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是()。

A.确定中标价

B.确定合同价

C.衡量各投标书优劣的依据

D.确定投标人实现各种指标的依据

正确答案:查看最佳答案

第10题:第一次工地会议纪要应由()负责起草，并经与会各方代表会签。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.项目监理机构

D.建设单位代表

正确答案:查看最佳答案

第11题:《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指()。

A.投标截止日

B.开标之日

C.中标通知书发出之日

D.投标截止日28天

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是订立合同时需要明确的内容。通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天。参见教材P79。

第12题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，竣工试验分三阶段进行，其中第一阶段J进行的是()。

A.联动试车

B.保证工程满足合同要求的试验

C.功能性试验

D.产能及环保指标测试

正确答案:查看最佳答案

第13题:建设工程合同是()实施工程建设活动，()支付价款或酬金的协议。

A.承包人，发包人

B.承包人，监理人

C.发包人，监理人

D.发包人，分包人

正确答案:查看最佳答案

第14题:为了保证工程质量，工程师在合同规定进行的正常的检验外指示承包商变更规定检验的位置.细节.进行附加检验，涉及的费用和工期变化的责任应当()。

A.由承包方承担

B.由发包方承担

C.由工程师承担

D.视检验结果是否合格划分责任归属

正确答案:查看最佳答案

第15题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建议时，正确的处理程序是()。

A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示

B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更

C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示

D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示

正确答案:查看最佳答案

参考解析:履行合同过程中，承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书。监理人应与发包人协商是否采纳承包人的建议。建议被采纳并构成变更，由监理人向承包人发出变更指示。

第16题:有关合同公证与鉴证的相同点与区别的表述，不正确的是()。

A.合同鉴证与公证的内容和范围相同

B.经过公证的合同，其法律效力高于经过鉴证的合同

C.鉴证作为行政管理行为，在我国域内和域外都有法律效力

D.合同鉴证与公证的目的都是为了证明合同的合法性与真实性

正确答案:查看最佳答案

第17题:抵押与质押的区别主要在于()。

A.担保财产是否为第三人的财产

B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人

C.担保财产是否转移占有

D.债权人是否有优先受偿权

正确答案:查看最佳答案

第18题:施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量不合格，则()。

A.发包人承担全部费用，工期相应顺延

B.发包人承担全部费用，工期不予顺延

C.承包人承担全部费用，工期不予顺延

D.承包人承担全部费用，工期相应顺延

正确答案:查看最佳答案

第19题:依据FIDIC《施工合同条件》规定，发包人选用奖励条款，需要在()中具体约定奖金的计算办法。

A.协议书

B.专用条件

C.通用条件

D.合同附件

正确答案:查看最佳答案

第20题:在建设工程施工过程中，工程师检查.检验合格影响了施工的正常进行，并给承包人造成损失，但该项检查发现由承包人原因引起的质量问题，则给承包人造成的损失应由()承担发生的费用。

A.发包人

B.监理人

C.承包人

D.发包人与承包人共同

正确答案:查看最佳答案

第21题:建设工程施工合同中，()是指在约定的风险范围内价款不再调整的合同。

A.固定价格合同

B.可调价格合同

C.成本加酬金合同

D.组合计价合同

正确答案:查看最佳答案

第22题:下列属于《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》的内容中《通用条款》内容的是()。

A.保障.保险及担保

B.合同的生效

C.质量与安全

D.双方一般权利和义务

正确答案:查看最佳答案

第23题:下列合同不适用合同法的是()。

A.买卖合同

B.借款合同

C.委托合同

D.收养合同

正确答案:查看最佳答案

第24题:在工程网络计划执行过程中，如果发现某工作进度拖后，则受影响的工作一定是该工作的()。

A.平行工作

B.后续工作

C.先行工作

D.紧前工作

正确答案:查看最佳答案

第25题:下列合同中，合同法律关系客体属于物的是()。

A.借款合同

B.勘察合同

C.施工合同

D.技术转让合同

正确答案:查看最佳答案

第26题:下列关于留置担保的说法中，正确的是()。

A.留置不以合法占有对方财产为前提

B.可以留置的财产仅限于动产

C.留置担保可适用于建设工程合同

D.留置以合法占有对方固定资产为前提

正确答案:查看最佳答案

第27题:下列财产可以作为抵押物的是()。

A.学校.幼儿园的教学设施

B.依法被查封.扣押.监管的财产

C.所有权.使用权不明或者有争议的财产

D.抵押人依法有权处分的国有土地使用权.房屋

正确答案:查看最佳答案

第28题:FIDIC《施工H合同条件》中的“助手”相当于我国工程项目管理中的()。

A.专业监理工程师

B.建设单位代表

C.监理员

D.施工项目技术负责人

正确答案:查看最佳答案

第29题:招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是()。

A.初步设计编制的概算价

B.施工图设计编制的预算价

C.投标书中标明的报价

D.评标委员会算出的评标价

正确答案:查看最佳答案

第30题:某工程项目施工中，承包人供应的材料经检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则()。

A.承包人承担返工费用，工期不予顺延

B.承包人承担返工费用，工期给予顺延

C.发包人承担追加合同价款，工期不予顺延

D.发包人承担追加合同价款，工期给予顺延

正确答案:查看最佳答案

第31题:在FIDIC的《施工合同条件》中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中()。

A.不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可任仲裁员

B.不得担任业主咨询顾问，提交仲裁对也不得任仲裁员

C.可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得任仲裁员

D.可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员

正确答案:查看最佳答案

第32题:(1)关于保证人资格的说法，正确的是()。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为保证人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是担保方式。具有代为清偿债务能力的法人.其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人:企业法人的分支机构.职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。(2)国家机关。经国务院批准为使用外国**或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。(3)学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。参见教材P10。

第33题:关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()。

A.发包人只能是建设单位

B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

C.承包人的综合资质只设甲级

D.承包人的行业资质只设甲级

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人通常是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)。设计人须为具有相应设计资质的企业法人。工程设计综合资质只设甲级，工程设计行业资质设甲级.乙级，根据工程性质和技术特点，个别行业资质可设丙级。

第34题:根据标准施工合同通用条款规定，下列不可抗力造成的损失应当由承包人承担的是()。

A.永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失

B.发包人人员伤亡和其他财产损失

C.承包人人员伤亡和其他财产损失

D.停工期间承包人应监理人要求照管工程的费用

正确答案:查看最佳答案

第35题:某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元，委托人已按规定比例付给承包人定金。合同开始履行后承包人违约，承包人应返还给委托人()。

A.20万元

B.10万元

C.2万元

D.4万元

正确答案:查看最佳答案

第36题:以设备寿命周期成本为基础的评标价法是在综合评标价的基础上，进一步加上一定运行年限内的费用作为评审价格。这些以贴现值计算的费用不包括()。

A.估算寿命期内所需的燃料消耗费

B.估算寿命期内所需备件费用

C.估算寿命期外所需备件维修费用

D.估算寿命期残值

正确答案:查看最佳答案

第37题:FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，由()的人员组成。

A.仲裁委员会指定

B.**管理机构指定

C.业主与承包商协商选定

D.行业协会指定

正确答案:查看最佳答案

第38题:根据NEC《工程施工合同》，合同争议的正确处理方式是()。

A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定

B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调

C.由工程师负责裁决

D.由承包商与项目经理共同处理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工过程中发生的有关事项由雇主聘任的项目经理与承包商通过协商确定。合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”，独立.公正地做出处理决定。工程师的职责仅限于工程实施的质量管理，不参与合同履行的全面管理，比我国监理工程师的职责简单。

第39题:因一方当事人的违约行为造成了对方5万元的实际损害，按照合同条款约定方法计算的违约金金额为3万元，则违约方应支付给对方赔偿金的金额为()万元。

A.2

B.3

C.5

D.6

正确答案:查看最佳答案

第40题:设计施工总承包模式下，承包人只可以索赔费用的是()

A.发包人要求中的错误

B.监理人的指示延误.错误

C.为他人提供方便

D.发包人原因影响涉及进度

正确答案:查看最佳答案

第41题:下列属于《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》的内容中《协议书》内容的是()。

A.工程质量标准

B.工期

C.工程变更

D.质量与安全

正确答案:查看最佳答案

第42题:建设工程施工过程中，承包人负责采购的，承包人在材料设备到货前()小时应通知工程师共同进行到货清点。

A.24

B.36

C.40

D.48

正确答案:查看最佳答案

第43题:(1)关于法人应当具备的条件的说法，正确的是()。

A.法人应在**主管部门备案

B.法人应具有规定数额的经费

C.法人应有自己的组织机构

D.法人应抵押与经营规模相适应的财产

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同法律关系的构成。法人应当具备以下条件:依法成立；(2)有必要的财产或者经费；(3)有自己的名称.组织机构和场所；(4)能够独立承担民事责任。参见教材P5。

第44题:按《中华人民共和国合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的确定价款或报酬时应按()的顺序履行。

A.订立合同时履行地的市场价格.合同有关条款.补充协议

B.合同有关条款.补充协议.订立合同时履行地的市场价格

C.补充协议.合同有关条款.订立合同时履行地的市场价格

D.补充协议.订立合同时履行地的市场价格.合同有关条款

正确答案:查看最佳答案

第45题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对()提出要求。

A.单车试验

B.联动试车

C.投料试车

D.性能测试

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行:第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验，如对单车试验等的要求，包括试验前准备(选项A);第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行，如对联动试车.投料试车等的要求，包括人员.设备.材料.燃料.电力.消耗品.工具等必要条件(选项B.C);第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标.产品质量标准.运营指标.环保指标等(选项D)。

第46题:建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为()。

A.工程项目投资人所在地

B.工程项目承包人所在地

C.工程项目发包方所在地

D.工程项目所在地

正确答案:查看最佳答案

第47题:在工程项目的设计成果完成后，由()负责组织签订.验收和向设计审批部门报批。

A.设计人

B.监理人

C.审图机构

D.发包人

正确答案:查看最佳答案

第48题:某工程项目现场有甲.乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()。

A.自行负责

B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延

C.不予补偿，但应合理顺延合同工期

D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延

正确答案:查看最佳答案

第49题:开标时判定为无效的投标文件，应当()。

A.不再进入评标

B.在初评阶段淘汰

C.在详评阶段淘汰

D.在定标阶段淘汰

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括()等抵押合同。

A.土地使用权

B.城市房地产

C.车辆

D.机器

E.土地所有权

正确答案:查看最佳答案

第51题:设计施工总承包合同模式下，关于设计审查的说法正确的是()。

A.发包人应自承包人提交设计文件之日起21天内完成审查

B.承包人需要修改已提交的设计文件，则提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

C.审查后认为不符合合同约定，则承包人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件已获同意

E.设计文件需**有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内向**有关部门报送设计文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起21天内完成审查。B.C项，审查期限均为重新起算。

第52题:合同法律关系的客体有()。

A.物

B.行为

C.义务

D.权利

E.知识产权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系的客体主要包括物.行为.智力成果。知识产权属于智力成果。

第53题:质押担保一般是指权利质押，主要包括()。

A.房屋及构筑物

B.机器设备

C.汇票.本票.支票.债券.存款单.仓单，提单

D.依法可以转让股份.股票

E.依法可以转让时商标专用权.专利权.著作权中的财产权

正确答案:查看最佳答案

第54题:在FIDIC施工合同条件下，工程师要求承包商递交实施变更的说明中应包括()。

A.实施工作说明书

B.变更工作实施的质量标准

C.提出工期顺延要求

D.提出变更费用要求

E.对进度计划作必要修改的建议

正确答案:查看最佳答案

第55题:在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有()。

A.项目经理是施工企业的代理人

B.项目经理是项目经理部的代理人

C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任

D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任

E.项目经理应对其行为承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征，由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门，不能够成为合同法律关系主体，不能够成为被代理人。

第56题:世界银行贷款项目采购招标采用的综合打分法，除投标价外的评审要素还应有()。

A.运输费用

B.技术性能，维修运行费

C.售后服务

D.标准备件

E.企业财务状况及银行信用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:机电设备采购评价标书优劣的审查因素包括:投标价格;运输费.保险费和其他费用;投标书中所报的交货期限;偏离招标文件规定的付款条件;备件价格和售后服务;设备的性能.质量.生产能力;技术服务和培训;其他有关内容。

第57题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，发包人应投保的保险有()。

A.职业责任险

B.现场人员工伤保险

C.第三者责任险

D.设计和工程保险

E.现场人员意外伤害保险

正确答案:查看最佳答案

第58题:施工招标中作为一个独立合同的，招标单位依据工程的具体内容，可区分不同情况在()范围内进行招标。

A.全部工程

B.单位工程

C.特殊工程

D.分部分项工程

E.土建工程和安装工程

正确答案:查看最佳答案

第59题:监理工程师颁发了工程移交证书即标志着()。

A.承包商的施工期结束

B.承包商完成了全部合同义务

C.解除承包商对工程质量的责任

D.承包商对主要工程照管责任结束

E.履约保函的担保责任结束

正确答案:查看最佳答案

第60题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，通常有两种约定形式，需要合同双方在专用条款中约定的内容有()。

A.施工场地临时道路通行权的取得

B.材料和工程设备的提供方

C.计日工和暂估价的补偿方式

D.施工图设计文件的提供方

E.竣工后试验的责任方

正确答案:查看最佳答案

第61题:**行政主管部门对招标投标活动进行的监督包括()等方面。

A.检查必须采用招标方式选择承包单位的建设项目

B.对招标有关文件的核查备案

C.投标人履行合同的能力评定

D.评标委员会成员资格认定

E.查处招投标活动的违法行为

正确答案:查看最佳答案

第62题:根据《标准施工招标文件》，关于资格审查委员会和评标委员会的说法，正确的有()。

A.二者工作内容相同

B.成员数均为5人以上单数

C.技术经济方面的专家不得少于成员总数的2/3

D.成员均应执行《招标投标实施条例》相关规定

E.专家成员均应为高级技术职称

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格审查委员会的组建应当遵守招标投标法及条例中有关评标委员会的规定，即由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术.经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。

第63题:合同法规定，若先履行义务方有确切证据表明后履行义务方有()情形之一时，可以行使不安抗辩权。

A.未按合同约定办理保险

B.经营状况严重恶化

C.为了逃避债务转移财产或抽逃资金

D.丧失商业信誉

E.财务状况恶化，但提供了第三人的提保

正确答案:查看最佳答案

第64题:设计招标文件和施工招标文件均需包含的内容有()。

A.工程量清单

B.技术标准及要求

C.图纸

D.投标须知

E.评标标准和方法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A.B.C项属于施工招标文件包含的内容，设计招标文件中不包含。

第65题:工程师对承包商施工索赔的处理决定，承包商()。

A.必须执行

B.可以不予理睬

C.可以执行

D.可以要求工程师重新考虑

E.可以依据合同提交仲裁

正确答案:查看最佳答案

第66题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。

A.工程放线测量

B.大地测量

C.结算工程量测量

D.水文地质勘察

E.工程地质勘察

正确答案:查看最佳答案

第67题:招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。

A.排名第一的中标候选人放弃中标

B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同

C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高

D.第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金

E.第一中标候选人未接受招标人提出缩短工期要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力不能履行合同.不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

第68题:某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是()。

A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构

B.通过有关调解仍未解决合同纠纷

C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议

D.和解无效

E.人民法院没有管辖权

正确答案:查看最佳答案

第69题:关于工程设计招标范围的说法，正确的有()。

A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分

B.不能对施工图设计单独进行招标

C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标

D.可以采用分单项的设计任务发包招标

E.勘察与设计应当分开招标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标，对计划复杂而又缺乏经验的项目，在必要时还要增加技术设计阶段。一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行初步设计招标，而是由中标的设计单位承担初步设计任务。招标人应依据工程项目的具体特点决定发包的工作范围，可以采用设计全过程总发包的一次性招标，也可以选择分单项或分专业的设计任务发包招标。另外，招标人可以依据工程建设项目的不同特点，实行勘察设计一次性总体招标。

第70题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于联合体承包的说法，正确的有()。

A.联合体协议经监理人确认后作为合同附件

B.联合体牵头人负责组织合协调联合体成员全面履行合同

C.承包人可根据需要自行修改联合体协议

D.联合体的组织合内容分工是重要的评标内容

E.承包人可根据需要自选调整联合体组成

正确答案:查看最佳答案

第71题:(1)建设工程合同的特征有()。

A.合同主体的严格性

B.合同订立的短暂性

C.合同标的的特殊性

D.合同履行期限的长期性

E.合同形式的非要式性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程合同的特征。建设工程合同的特征包括:合同主体的严格性；(2)合同标的的特殊性；(3)合同履行期限的长期性；(4)计划和程序的严格性；(5)合同形式的特殊要求。参见教材P2～3。

第72题:根据《标准施工合同》，关于工程计量的说法，正确的有()。

A.单价子目已完工程量按月计算

B.总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动

C.总价子目已完工程量按月计算

D.总价子目表中标明的工程量通常不进行现场计量

E.总价子目表中标明的工程量通常不进行图纸计量

正确答案:查看最佳答案

第73题:根据《工程监理企业资质管理规定》，甲级工程监理企业的技术负责人应当()。

A.具有10年以上从事工程建设工作的经历

B.具有15年以上从事工程建设工作的经历

C.具有高级技术职称

D.取得《监理工程师注册证书》

E.取得《监理工程师资格证书》

正确答案:查看最佳答案

第74题:关于工程设计招标范围的说法，正确的有()。

A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分

B.不能对施工图设计单独进行招标

C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标

D.可以采用分单项的设计任务发包招标

E.勘察与设计应当分开招标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程设计招标概述。选项A，工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标。对计划复杂而又缺乏经验的项目，在必要时还要增加技术设计阶段；选项B，可以对施工图设计单独进行招标；选项E，招标人可以依据工程建设项目的不同特点，实行勘察设计一次性总体招标。参见教材P45。

第75题:工程建设监理合同示范文本规定，建设监理单位服务的内容包括()。

A.正常的监理工作

B.附属工作

C.附加工作

D.额外工作

E.业主要求的工作

正确答案:查看最佳答案

第76题:建设工程施工招标初步评审过程中，应判定为废标的情形有()。

A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的

B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的

C.不同投标人的投标文件异常一致

D.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的

E.不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件偏差的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:应作废标处理的情况:投标人不具备投标资格，串通投标或弄虚作假或有其他违法行为，不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件中的偏差。A.B项，评标委员会可对投标报价进行修订，修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。C.D项属于串通投标行为。

第77题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计方的合同责任有()。

A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权

B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求

C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批

D.负责向发包人和施工单位进行设计交底

E.解决施工过程出现的设计问题

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项.C项属于发包人的合同责任。

第78题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计方的合同责任有()。

A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权

B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求

C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批

D.负责向发包人和施工单位进行设计交底

E.解决施工过程出现的设计问题

正确答案:查看最佳答案

第79题:无权代理是指行为人无代理权而以他人名义进行民事.经济活动。无权代理情况包括()。

A.没有代理权而为代理行为

B.超越代理权限为代理行为

C.代理权终止为代理行为

D.表见代理

E.转代理

正确答案:查看最佳答案