山东省注册监理工程师，是什么情况呢？

原标题：山东省注册监理工程师，是什么情况呢？

注册监理工程师考试即将开始，建题帮APP及微信公众号：建题帮为大家整理了注册监理工程师的历年考试真题及最新模拟题库，大家可以在这里了解一下注册监理工程师的题型以及考试趋势变化，方便您更好的了解注册监理工程师考试，积极备考。

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:对于建设工程合同的纠纷，由()人民法院管辖。

A.合同签订地

B.合同履行地

C.原告住所地

D.工程所在地

正确答案:查看最佳答案

第1题:建设工程监理合同不包括()内容。

A.业主承担义务的条款

B.承包商承担义务的条款

C.监理单位承担义务的条款

D.承担违约责任的条款

正确答案:查看最佳答案

第2题:按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则()。

A.无论上涨还是下降均按新价格执行

B.无论上涨还是下降均按原合同价执行

C.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行

D.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行

正确答案:查看最佳答案

第3题:项目监理机构组织设计过程中，应在考虑影响管理跨度的各种因素后，根据具体情况确定()。

A.管理目标

B.管理层次

C.管理权限

D.管理效益

正确答案:查看最佳答案

第4题:招标准备阶段编制的标底，应是反映招标工程项目的()。

A.施工图预算价格

B.当前建筑市场价格

C.初设概算价格

D.预计的可能最低投标价格

正确答案:查看最佳答案

第5题:依据委托监理合同示范文本的规定，当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，委托人可以()。

A.发出终止合同通知，终止监理合同

B.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，即终止监理合同

C.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第一个通知发出后35天内，终止监理合同

D.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第一个通知发出后42天内，终止监理合同

正确答案:查看最佳答案

第6题:确定建设工程施工合同变更价款的原则不包括()。

A.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款

B.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款

C.合同中没有适用于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行

D.合同中有类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行

正确答案:查看最佳答案

第7题:仲裁应当()进行。

A.不开庭

B.开庭但不公开

C.公开开庭

D.书面审理，当事人不出庭

正确答案:查看最佳答案

第8题:以下关于**部门对建设工程进行管理的目标，正确的是()。

A.保证建设工程符合社会发展的要求

B.对建设工程全过程实施有效管理

C.对建设工程全方位实施有效管理

D.保证建设工程总体目标的实现

正确答案:查看最佳答案

第9题:甲是某材料供应公司的法定代表人，董事会授权其可立l000万元以下的合同。甲与某施工企业订立了2000万元的合同，施工企业不知其超越权限。该合同的效力状态为()。

A.不成立

B.无效

C.可撤销

D.效力待定

正确答案:查看最佳答案

第10题:发包人在其所供应的材料设备到货前()内，应以书面形式通知承包人，由承包人派人与友包人共I司清点。

A.24h

B.48h

C.1d

D.2d

正确答案:查看最佳答案

第11题:根据标准施工合同的通用条款中规定，关于物价浮动价格调整的说法正确的是()。

A.工期12个月以上的施工合同应设有调价条款

B.工期12个月以上的施工合同，由发包人承担市场价格变化的风险

C.总价支付部分参考单价部分考虑物价浮动对合同价格的调整

D.通用条款规定的基准日期指投标截止时间前14天的日期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:1.基准日期通用条款规定的基准日期指投标截止时间前28天的日期。2.调价条款(2)标准施工合同的规定。工期12个月以上的施工合同，由于承包人在投标阶段不可能合理预测一年以后的市场价格变化，因此应设有调价条款，由发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险。标准施工合同通用条款规定用公式法调价，但调整价格的方法仅适用于工程量清单中按单价支付部分的工程款，总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整。

第12题:施工预付款担保的主要形式是()。

A.银行保函

B.支票

C.现金

D.汇票

正确答案:查看最佳答案

第13题:建设工程委托监理合同的终止日为()之日。

A.监理合同内注明的监理工作完成

B.监理的工程竣工验收通过

C.监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款

D.监理的工程保修期届满

正确答案:查看最佳答案

第14题:非招标工程的合同价款，由当事人双方依据()协商后，填写在协议书内。

A.工程监理书

B.工程预算书

C.工程施工书

D.工程勘察设计书

正确答案:查看最佳答案

第15题:经济合同当事人发生争议，依法确定仲裁机构时，应实行()。

A.申请人指定的仲裁机构

B.合同管理机关指定的仲裁机构

C.当事人双方共同商定的仲裁机构

D.有地域管辖权的仲裁机构

正确答案:查看最佳答案

第16题:通过资格预审详细审查的申请人数量不足()个的，招标人应分析具体原因，根据实际情况重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接招标。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案:查看最佳答案

第17题:下列关于施工专业分包合同的订立说法不正确的是()。

A.当分包人提出要求时，承包人应向分包人提供一份总承包合同(包括承包工程的价格)的副本或复印件。

B.分包合同价款与总承包合同相应部分价款无任何连带关系

C.在专用条款内需约定承包人为分包工程的实施提供的机械设备和设施，以及费用的承担

D.在分包合同专用条款内列明向分包人提供图纸日期和套数，以及分包人参加发包人组织图纸会审的时间。

正确答案:查看最佳答案

第18题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于混凝土预制构件，正确的是()。

A.预制构件粗糙面的面积不宜小于结合面的60%

B.预制板的粗糙面凹凸深度不应小于6mm

C.预制梁端.柱端.墙端的粗糙面凹凸深度不应小于6mm

D.预制墙的顶部应设置光滑面

正确答案:查看最佳答案

第19题:关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()。

A.发包人只能是建设单位

B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

C.承包人的综合资质只设甲级

D.承包人的行业资质只设甲级

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程设计合同的内容和合同当事人。选项A错误，发包人通常也是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)；选项B错误，承包人是设计人，设计人须为具有相应设计资质的企业法人；选项D错误，工程设计行业资质.工程设计专业资质.工程设计专项资质设甲级.乙级。参见教材P65。

第20题:开标时，若投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认，则应()。

A.在初评阶段予以淘汰

B.在详评阶段予以淘汰

C.作为无效投标，不再进入评标

D.返回投标人要求其修改后再进入评标

正确答案:查看最佳答案

第21题:法人或其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同，除相对人知道或应当知道其超越权限以外，该代表行为()。

A.有效

B.无效

C.效力待定

D.自始无效

正确答案:查看最佳答案

第22题:招标人进行施工投标人资格审查时，初步审查的内容是()

A.施工项目经理资格

B.类似工程业绩

C.资格审查申请函的签字盖章

D.安全生产许可证的有效性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:其他选项属于资格审查详细审查内容

第23题:施工合同履行过程中，竣工后的试车组织和试车工作由()负责。

A.承包人

B.发包人

C.工程师

D.承包人和发包人共同

正确答案:查看最佳答案

第24题:《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指()。

A.投标截止日

B.开标之日

C.中标通知书发出之日

D.投标截止日前28天

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通用条款规定的“基准日期”是指投标截止日前第28天。

第25题:为确保涉及结构安全质量事故的处理效果，需由项目监理机构组织进行的工作是()。

A.检验鉴定

B.编制施工方案

C.专家论证

D.方案竞赛

正确答案:查看最佳答案

第26题:逾期竣工违约金最高赔偿限额为签约合同价的()

A.3%

B.5%

C.1%

D.8%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工进度管理。(三)承包人原因的延误订立合同时，应在专用条款内约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期违约金的最高限额。专用条款中明确建议，违约金计算方法约定的日拖期赔偿额，可采用每天为多少钱或每天为签约合同价的千分之几；最高赔偿限额为签约合同价的3%

第27题:某建设单位拖欠了某施工单位的工程款，则这笔工程款是工程建设法律关系的()。

A.主体

B.客体

C.内容

D.内容中的义务

正确答案:查看最佳答案

第28题:按照招标人和投标人参与程序，可将招标过程概括划分为三阶段，其中不包括()。

A.准备阶段

B.招标投标阶段

C.评标定标阶段

D.决标成交阶段

正确答案:查看最佳答案

第29题:安装工程一切险自()起开始生效。

A.工地动工时

B.被保险项目被卸至施工地点时

C.保险公司中约定生效日期

D.施工准备阶段开始时

正确答案:查看最佳答案

第30题:施工合同履行中，实施暴(同音字)破作业需要采取相应的防护措施。由此产生费用的正确处理方式是()。

A.无须监理人认可，费用由承包人承担

B.无须监理人认可，费用由发包人承担

C.须经监理人认可，费用由承包人承担

D.须经监理人认可，费用由发包人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人实施暴(同音字)破作业需要采取相应的防护措施，应由监理人审查，费用由承包人承担。

第31题:对现场交货的到货数量验收的方法不包括()。

A.经验鉴别法

B.衡量法

C.查点法

D.理论换算法

正确答案:查看最佳答案

第32题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于发包人义务的是()。

A.组织设计交底

B.编制施工环保措施计划

C.审批施工组织设计

D.组织论证专项施工方案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B、D项属于承包人义务。C项属于监理人义务。

第33题:以下关于工程质量缺陷的处理，正确的是()。

A.建设单位应进行质量缺陷调查，提出处理方案

B.监理单位应进行质量缺陷调查，提出处理方案

C.设计单位应进行质量缺陷调查，提出处理方案

D.施工单位应进行质量缺陷调查，提出处理方案

正确答案:查看最佳答案

第34题:某施工单项合同估算价在500万元人民币以上的抢险救灾工程()。

A.必须采用公开招标

B.必须采用邀请招标

C.必须进行招标

D.可以直接委托发包

正确答案:查看最佳答案

第35题:关于合同履行地点不明确的处理方法中，不正确的是()。

A.给付货币的，在接收货币一方所在地履行

B.给付货币的，在给付货币一方所在地履行

C.交付不动产的，在不动产所在地履行

D.除给付货币和交付不动产的其他标的在履行义务一方所在地履行

正确答案:查看最佳答案

第36题:根掘《标准材料采购招标文件》，在初步评审材料采购投标文件时，属于资格评审内容的是()。

A.投标文件格式要求

B.财务要求

C.投标有效期要求

D.质量要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标文件格式要求属于形式评审内容。投标有效期要求、质量要求属于响应性评审内容。

第37题:甲公司与乙公司经协商达成买卖合同，双方均未加盖公章或签字，不久甲公司交货，乙公司收货后付款。乙公司在使用中发现货物质量有问题，遂诉至法院，根据《合同法》的规定，下列表述中正确的是()。

A.合同无效，但已履行部分双方不再返还

B.合同无效，已履行部分双方返还

C.合同已成立，甲公司承担违约责任

D.合同未成立，已履行部分双方相互返还

正确答案:查看最佳答案

第38题:设计施工总承包模式下，承包人只可以索赔费用的是()

A.发包人要求中的错误

B.监理人的指示延误.错误

C.为他人提供方便

D.发包人原因影响涉及进度

正确答案:查看最佳答案

第39题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人应在()中载明工程开工日期。

A.开工报审表

B.开工通知

C.合同进度计划

D.施工进度计划

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同工期自开工通知中载明的开工日起计算。

第40题:施工合同中约定仲裁作为解决合同争议的最终方式，必须写明的是()。

A.申请仲裁的意思表示

B.仲裁事项

C.选定的仲裁委员会名称

D.适用的仲裁规则

正确答案:查看最佳答案

第41题:关于抵押效力的表述中，有误的是()。

A.当事人可以约定抵押担保的范围

B.抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值

C.抵押权可以与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保

D.抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况

正确答案:查看最佳答案

第42题:下列可能导致工程质量缺陷的因素中，属于设计差错的是()。

A.无证设计

B.越级设计

C.计算简图与实际受力情况不符

D.边设计.边施工

正确答案:查看最佳答案

第43题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，当发包人要求、中标通知书、合同协议书和专用条款内容不一致时，如果专用条款没有另行约定，应以()的内容为准。

A.合同协议书

B.中标通知书

C.专用条款

D.发包人要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同文件的优先解释次序为:“合”“中”“投”“专”“通”“发包人要求”“承包人建议书”“价格清单”。

第44题:由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金的时间为()。

A.缺陷责任期满

B.缺陷责任期满后14天内

C.缺陷责任期满，包括延长的期限终止后14天内

D.缺陷责任期满，包括延长的期限终止后28天内

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是缺陷责任期管理。缺陷责任期满，包括延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

第45题:钻孔灌注桩钢筋笼长度的检测方法是()。

A.钻芯法

B.旁孔投射法

C.磁测桩法

D.雷达法

正确答案:查看最佳答案

第46题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，建筑外墙外保温防火隔离带保温材料的燃烧性能等级应为()。

A.B1级

B.B2级

C.A级

D.C级

正确答案:查看最佳答案

第47题:下列风险中，既可能导致工期延误又可能产生第三者责任的是()。

A.投资风险和进度风险

B.进度风险和质量风险

C.质量风险和安全风险

D.安全风险和投资风险

正确答案:查看最佳答案

第48题:根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以()为抵押财产的合同。

A.建设用地使用权

B.土地承包经营权

C.正在建造的建筑物

D.机械.车辆

正确答案:查看最佳答案

参考解析:抵押物为不动产:抵押权自登记时设立;抵押物为动产:抵押权自抵押合同签订时设立。A.B.C项均属于不动产，D项属于动产。

第49题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》规定，对于委托人向监理人提供的通讯设施，在监理工作完成后应()。

A.归还委托人并支付使用费

B.归还委托人并支付租赁费

C.归还委托人不支付任何费用

D.不归还委托人，继续使用

正确答案:查看最佳答案

第50题:在建设工程材料采购合同中，由供货方代运的货物，应由()在站场提货地点共同验货，以便发现灭失、短少、损坏等情况时，能及时分清责任。

A.采购方和运输部门

B.供货方和采购方

C.供货方和运输部门

D.供货方、采购方及运输部门

正确答案:查看最佳答案

第51题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于保险责任的说法，正确的是()。

A.建设工程设计责任险应当由发包人投保

B.选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意

C.第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保

D.发包人应当为承包人的施工设备投保

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险，承包人按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

第52题:根据《标准材料采购招标文件》，全部合同材料质量保证期届满后，买方应在一定期限内向卖方支付合同价格的()结清款。

A.10%

B.5%

C.3%

D.2%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:全部合同材料质量保证期届满后，买方向卖方支付合同价格5%的结清款。

第53题:FIDIC合同条件规定，从开工后第一个月支付工程进度款开始扣留的保留金，在颁发工程移交证书后，业主应()。

A.仍不返还承包商

B.返还承包商一半

C.返还承包商一半和利息

D.全部返还承包商

正确答案:查看最佳答案

第54题:以下属于建设单位在施工阶段质量控制的是()。

A.选择最佳建设方案

B.选择好勘察设计单位

C.保证图纸符合现场和施工实际条件

D.择优选择监理单位

正确答案:查看最佳答案

第55题:某工程采用《标准设计施工总承包招标文件》招标，并约定采用价格指数法调整因物价波动导致的人工、材料和设备价格变化。工程实施期间，由于不可抗力导致合同约定的竣工日期延误，且在合同约定的竣工日期后，人工、材料价格指数上涨。为此，监理人应认可的价格指数是()。

A.合同约定的竣工日期价格指数

B.合同约定的竣工日期后相应项目采购日当期价格指数

C.实际竣工日当期价格指数

D.由发包人与承包人协商确定的价格指数

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通用条款规定用公式法调价，应用中有以下几个基本原则:(1)因非承包人原因导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效。(2)因承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中，较低的一个作为支付计算的价格指数。

第56题:按照《中华人民共和国合同法》的规定，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为()。

A.必须征得对方同意

B.无须征得对方同意，但要通知对方

C.无须征得对方同意，但要提供担保

D.无须征得对方同意，也无须通知对方

正确答案:查看最佳答案

第57题:施工合同示范文本规定，承包人不能按时开工的，应在不迟于协议书约定的开工日期前()天，以书面形式向监理工程师提出延期开工的理由和要求。

A.7

B.14

C.24

D.48

正确答案:查看最佳答案

第58题:以下做法属于监理单位按ISO要求进行文件标识与控制的是()。

A.保存项目监理机构人员培训记录

B.将工程变更的内容反映在原图上

C.对不合格项的风险性进行确认

D.记录所采取预防措施的过程

正确答案:查看最佳答案

第59题:设立()的目的在于预防合同成立后因情况发生变化而损害合同另一方的利益。

A.同时履行抗辩权

B.后履行抗辩权

C.不安抗辩权

D.合同中止履行的抗辩权

正确答案:查看最佳答案

第60题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，卷扬机钢丝绳在卷筒中间位置时，滑轮的位置应与卷筒轴线垂直，其垂直度允许偏差为()。

A.3°

B.5°

C.6°

D.9°

正确答案:查看最佳答案

第61题:FIDIC《施工合同条件》通用条款规定，为了帮助承包商解决订购大宗主要材料和设备所占用资金的周转，订购物资经工程师确认合格后，按发票价值的()作为材料预付的款额，包括在当月应支付的工程进度款内。

A.50％

B.65％

C.80％

D.95％

正确答案:查看最佳答案

第62题:招标文件一经发出后，需要进行必要的澄清或者修改时，应当在提交投标文件截止日期()日前，书面通知所有招标文件收受人。

A.5

B.10

C.15

D.20

正确答案:查看最佳答案

第63题:根据《标准施工招标文件》，关于“异常恶劣的气候条件”和“不利气候条件”对施工影响的说法，正确的有()

A.两者分别属于“发包人”和“承包人”应承担的风险

B.两者分别属于“承包人”和“发包人”应承担的风险

C.两者均属于“发包人”应承担的风险

D.两者均属于“承包人”应承担的风险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:“异常恶劣的气候条件”属于发包人承担风险，“不利气候条件”属于承包人承担风险

第64题:依据《招标投标法》，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知”文件中，可以()。

A.要求投标人必须组成联合体投标

B.要求严格的专业资质等级

C.要求必须使用某种品牌的建筑材料

D.对本行业外的投标人提出特别要求

正确答案:查看最佳答案

第65题:监理工程师有权处理的索赔是承包商()。

A.依据合同条款提出的索赔

B.依据其他法律文书提出的索赔

C.提出的道义索赔

D.无合法理由延误竣工对业主的违约索赔

正确答案:查看最佳答案

第66题:经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要提请()同意。

A.项目法人

B.项目经理

C.工程师

D.行政监督管理部门

正确答案:查看最佳答案

第67题:某工程混凝土表面发生裂缝，且处于发展状态。对此，监理单位应采取的措施是()。

A.与建设单位及施工单位协商，延长责任期

B.经试验验证后予以验收

C.经方案比较后予以验收

D.经专家论证后予以验收

正确答案:查看最佳答案

第68题:FIDIC施工合同条件中，对有经验的承包商在()前不能合理预见到的风险，归业主承担。

A.合同签字日

B.基准日

C.下达开工令

D.风险事件发生日

正确答案:查看最佳答案

第69题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，扣件式钢管脚手架的可调托撑支托板的厚度不应小于()。

A.5mm

B.4mm

C.3mm

D.2mm

正确答案:查看最佳答案

第70题:索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交()。

A.索赔意向通知

B.索赔报告

C.施工现场的记录

D.索赔依据

正确答案:查看最佳答案

第71题:能够引起合同法律关系消灭的是()。

A.行为

B.事件

C.法律事实

D.后果

正确答案:查看最佳答案

第72题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),横向扫地杆应用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆()的立杆上。

A.上方

B.下方

C.内侧

D.外侧

正确答案:查看最佳答案

第73题:与承包人串通给委托人或工程造成损失时，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的()。

A.赔偿责任或连带赔偿责任

B.连带赔偿责任或刑事责任

C.行政责任或连带赔偿责任

D.行政责任或刑事责任

正确答案:查看最佳答案

第74题:关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是()。

A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价.索赔等事项

B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行

C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令

D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。选项B错误，承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行；选项C错误，为了使工程施工顺利开展，避免指令冲突及尽量减少合同争议，发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现；选项D错误，如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由发包人负责赔偿。参见教材P77。

第75题:根据标准施工合同文本，规定的“暂列金额”款项使用的特点是()。

A.监理人有权根据施工实际情况控制使用

B.承包商有权根据施工实际需要自主使用

C.承包商应于工程竣工前使用完毕

D.可用于支付承包商的索赔

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(2)暂列金额暂列金额指已标价工程量清单中所列的一笔款项，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的款项。暂列金额指招标投标阶段已经确定价格，监理人在合同履行阶段根据工程实际情况指示承包人完成相关工作后给予支付的款项。签约合同价内约定的暂列金额可能全部使用或部分使用，因此承包人不一定能够全部获得支付。

第76题:根据FIDIC《施工合同条件》，承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于()日。

A.14

B.21

C.28

D.30

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于14天，向工程师发出申请接收证书的通知。

第77题:某市政基础设施工程项目建安工程费6000万元，根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，该工程项目部的专职安全生产管理人员配备不少于()人。

A.5

B.4

C.3

D.2

正确答案:查看最佳答案

第78题:合同当事人双方权利义务共同指向的对象是()。

A.标的

B.数量

C.质量

D.价款

正确答案:查看最佳答案

第79题:工程设计招标的评标过程中，主要考虑的因素是()。

A.设计取费高低

B.设计单位的资历

C.设计方案的优劣

D.设计任务的完成进度

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:申请合同鉴证，除了应当有当事人的申请外，还应当提供的材料包括()。

A.合同副本

B.有关专项许可证的正本或者副本

C.营业执照副本或者其他主体资格证明文件

D.申请鉴证经办人的资格证明

E.签订合同的法定代表人的资格证明或者委托代理人的委托代理书

正确答案:查看最佳答案

第81题:招标阶段的主要工作内容包括()。

A.发布招标公告

B.发出招标文件

C.资格预审

D.现场考察

E.确定中标人

正确答案:查看最佳答案

第82题:工程设计合同履行过程中，发包人的责任有()。

A.监督设计人有序开展设计工作

B.提供必要的现场工作条件

C.负责与设计相关的外部协调工作

D.保护设计人的知识产权

E.控制工程设计概算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人的责任包括:按时向设计人提供设计依据文件和基础资料，为设计人提供必要的现场工作条件，组织鉴定.验收并报批(外部协调工作)，支付设计费用，保护设计人的知识产权。

第83题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)以下关于施工升降机使用正确的有:()。

A.施工升降机制造单位必须具有特种设备制造许可证

B.产品出厂应随机附有产品合格证.型式试验报告.使用说明书等质量技术资料

C.使用单位应对施工升降机进行检查，每月不少于2次

D.出厂年限超过5年的钢丝绳式施工升降机应进行安全评估

E.人货两用施工升降机严格控制吊笼额定载人数量不得超过10人

正确答案:查看最佳答案

第84题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，太阳能光热系统节能工程的集热设备.保温材料，应对其()性能进行见证取样检验。

A.集热设备的热性能

B.集热设备的燃烧性能

C.保温材料的密度

D.保温材料的导热系数或热阻

E.保温材料吸水率

正确答案:查看最佳答案

第85题:以下关于监理通知单的签发，正确的有()。

A.监理通知单必须由专业监理工程师签发

B.监理通知单必须由总监理工程师签发

C.监理通知单对存在问题部位的表述应具体

D.监理通知单应用数据说话

E.监理通知单应详细叙述问题存在的违规内容

正确答案:查看最佳答案

第86题:承包人与监理人对材料设备试验或检验，承包人应提供的资料包括以下()。

A.试验标准

B.试验材料

C.原始记录

D.电力燃料

E.测试要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按合同约定由监理人与承包人共同进行试验和检验的，承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

第87题:按照FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，关于分包合同管理的说法，正确的有()。

A.签订施工合同后，承包商将某部分工程的施工任务交分包商完成，需经过业主同意

B.业主应严格审查分包合同条款，保证分包合同与施工合同的一致性

C.工程师直接发给分包商的指令，分包商必须立即执行

D.承包商对分包商的施工负有监督、管理责任

E.工程师对承包商和分包商施工产生的交叉干扰没有协调责任

正确答案:查看最佳答案

第88题:合同约定应当先履行债务的当事人，当对方()，可以中止履行合同。

A.经营状况不理想

B.转移财产，逃避债务

C.丧失商业信誉

D.抽逃资金、逃避债务

E.丧失履行能力

正确答案:查看最佳答案

第89题:监理招标评审投标书的合理性时，主要比较()等方面内容。

A.拟派项目主要人员

B.项目监理班子组织机构的完备性

C.监理大纲

D.承诺保证提前竣工时间的长短

E.批准监理的业务范围

正确答案:查看最佳答案

第90题:项目可行性研究直接影响项目的()。

A.决策质量

B.设计质量

C.施工质量

D.监理质量

E.环境质量

正确答案:查看最佳答案

第91题:以下造成损失的事件中，依据建筑工程一切险的规定，应由保险人支付损失赔偿金的有()。

A.地震造成的工程损坏

B.水灾的淹没损失

C.气温变化导致材料变质

D.施工机具的自然磨损

E.非外力引起的机械本身损坏

正确答案:查看最佳答案

第92题:,根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)基坑工程施工应具备以下条件()。

A.基础结构设计文件交底已完成

B.基坑支护设计文件交底已完成

C.基坑监理细则已按规定编制审批完毕

D.基坑监测方案已按规定编制审批完毕

E.已根据设计文件要求进行试抽水

正确答案:查看最佳答案

第93题:以下属于质量数据波动系统性因素的有()。

A.气温突然下降

B.测量出现微小误差

C.工人违规操作

D.机械设备长期过度磨损

E.钢筋未经验收投入使用

正确答案:查看最佳答案

第94题:有资格代理招标的机构应具备的条件包括()。

A.必须是法人组织

B.不得与行政机关有隶属关系

C.有从事招标代理业务的场所

D.有编制招标文件的能力

E.有自己的评标专家库

正确答案:查看最佳答案

第95题:**行政主管部门对招标投标活动进行的监督包括()等方面。

A.检查必须采用招标方式选择承包单位的建设项目

B.对招标有关文件的核查备案

C.投标人履行合同的能力评定

D.对投标活动的监督

E.查处招投标活动的违法行为

正确答案:查看最佳答案

第96题:下列施工过程中发生的事件中，属于不可抗力的有()。

A.地震

B.洪水

C.社会动乱

D.发包人责任造成的火灾

E.承包人责任造成的爆炸

正确答案:查看最佳答案

第97题:在美国AIA合同文本中，关于风险型CM承包商的说法，正确的有()。

A.了解施工成本的组成

B.要有很高的施工管理

C.工作内容一般只包括施工前阶段的咨询服务

D.应非常熟悉施工工艺和方法

E.要有基本的组织协调能力

正确答案:查看最佳答案

第98题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),以下关于基坑支护结构施工，正确的有()。

A.支护结构施工顺序应符合专项施工方案要求

B.支护结构为临时工程，其原材料可不进行见证取样检验

C.支撑结构的拆除应符合专项施工方案要求

D.锚杆的拆除时间由总监理工程师决定

E.支撑拆除前应按设计要求设置换撑措施

正确答案:查看最佳答案

第99题:FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，关于分包合同管理关系的表述中，正确的是()。

A.业主对分包合同权利、义务如何约定不参与意见

B.工程师仅与承包商建立监理与被监理的关系，对分包商在现场的施工不承担协调管理义务

C.工程师对分包商使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督管理

D.业主对分包合同的管理主要袁现为对分包工程的批准

E.承包商依据主合同对分包工作内容进行审查，行使确认权或否定权

正确答案:查看最佳答案

第100题:建设工程委托监理合同中，监理人对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权。主要表现为()。

A.对工程上使用的材料和施工质量进行检验

B.工程实施竣工日期提前或延误期限的鉴定

C.根据个人判断发布开工令、停工令、复工令

D.在工程承包合同方定的工程范围内，工程款支付的审核和签认权，以及结算工程款的复核确认与否定权

E.对承包人报的工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本要求，自主进行审批和向承包人提出建议

正确答案:查看最佳答案

第101题:根据九部委联合颁布的《标准施工招标资格预审文件》的规定，项目招标人在编制施工招标资格预审文件时，对()必须不加修改地引用，不能针对项目情况作修改。

A.申请人须知

B.申请人须知前附表

C.资格审查办法

D.评标办法

E.技术标准和要求

正确答案:查看最佳答案

第102题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同履行过程中发生()下列事件的，承包人仅可获得工期、费用补偿，而不能获得利润补偿。

A.争议评审组对监理人确定的修改

B.异常恶劣的气候条件

C.基准资料有误

D.发包人原因造成质量不合格

E.行政审批延误

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C、D项，可获得工期、费用和利润补偿。

第103题:FIDIC《施工合同条件》规定，业主或承包商无法预测、防范和控制而保险公司又不承保的风险事件包括()。

A.不属于承包商施工原因造成的爆炸、核废料辐射或放射性污染等

B.业主提供的设计不当造成的损失

C.战争、敌对行动、入侵、外敌行动

D.工程所在国内发生的叛乱、革命、暴动或军事政变、篡夺政权或内战

E.超音速或亚音速飞行物产生的压力波

正确答案:查看最佳答案

第104题:工程变更单的附件包括()。

A.工程变更的依据

B.工程变更的详细内容.图纸

C.对工程造价.工期的影响程度分析

D.对功能.安全影响的分析报告

E.设计单位意见

正确答案:查看最佳答案

第105题:根据《工程监理企业资质管理规定》，甲级工程监理企业的技术负责人应当()。

A.具有10年以上从事工程建设工作的经历

B.具有15年以上从事工程建设工作的经历

C.具有高级技术职称

D.取得《监理工程师注册证书》

E.取得《监理工程师资格证书》

正确答案:查看最佳答案

第106题:建筑工程一切险的保险期限至()之时终止，以先发生者为准。

A.工程所有人对部分工程签发完工验收证书

B.对全部工程签发验收合格

C.工程所有人实际占用部分工程

D.工程所有人实际接受该部分工程

E.工程提交验收申请

正确答案:查看最佳答案

第107题:承包人递交的索赔报告的内容应包括()等有关材料。

A.事件发生的结果

B.对其权益影响的证据资料

C.索赔的依据

D.此项索赔要求补偿的款项

E.工期展延天数的详细计算

正确答案:查看最佳答案

第108题:关于监理人的责任限度的表述，正确的是()。

A.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责

B.监理人在责任期内，如果因过失而造成经济损失，要负监理失职的责任

C.监理人不对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图.交货)时限承担责任

D.监理人对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图.交货)时限承担连带责任

E.监理人在责任期内，如果因重大过失而造成委托人经济损失的，要承担委托人全部损失的赔偿责任

正确答案:查看最佳答案

第109题:工程投保建筑工程一切险后，如果因()原因导致被保险人受到损害时，保险公司负责赔偿。

A.地震

B.地面沉陷

C.施工机械制动失灵造成的损失

D.施工现场邻近建筑物的火灾

E.领有公共运输行驶执照的运输汽车在工地被砸坏

正确答案:查看最佳答案

第110题:按索赔的合同依据分类，索赔可分为()。

A.工程变更索赔

B.工程延误索赔

C.合同中明示的索赔

D.合同中默示的索赔

E.工期索赔

正确答案:查看最佳答案

第111题:监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括()。

A.委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失

B.因监理人工作失误造成工程损失时，不赔偿委托人的损失

C.因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人的全部损失

D.任何一方索赔要求不成立时，应当补偿由此所导致的对方各种费用支出

E.因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额

正确答案:查看最佳答案

第112题:对索赔报告中要求顺延的工期，在审核中应注意()。

A.被延误的工作应是处于施工进度计划关键线路上的施工内容

B.无权要求承包人缩短合同工期

C.划清施工进度拖延的责任

D.工程师有审核、批准承包人顺延工期的权力，但他不可以扣减合同工期

E.被延误的工作应是不处于施工进度计划关键线路上的施工内容

正确答案:查看最佳答案

第113题:无处分权人处分他人财产订立的合同，一般情况下是无效的。但是，在()情况下合同有效。

A.相对人知道或应当知道其无权处分的

B.无处分权人通过订立合同仍未取得处分权的

C.无处分权人处分他人财产，但权利人拒绝追认的

D.无处分权人处分他人财产，经权利人追认的

E.无处分权人通过订立合同取得处分权的

正确答案:查看最佳答案

第114题:国务院颁布的《建设工程质量管理条例》明确规定，在正常使用条件下的最低保修期限为()。

A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限

B.屋面防水工程，有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年

C.供热与供冷系统，为l个采暖期、供冷期

D.给排水管道、设备安装和装修工程，为2年

E.电气管线，为2年

正确答案:查看最佳答案

第115题:施工合同履行过程中，工程质量评价报告应经()审核签字。

A.项目经理

B.施工单位有关负责人

C.总监理工程师

D.监理单位有关负责人

E.勘察设计单位有关负责人

正确答案:查看最佳答案

第116题:承包人应提前将申请竣工试验的通知送达监理人，并向监理人提交()。

A.竣工记录

B.竣工图

C.竣工文件

D.暂行操作和维修手册

E.最终操作和维修手册

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录.暂行操作和维修手册。承包人完成有关工作并提交了竣工文件.竣工图.最终操作和维修手册后，即可向监理人报送竣工验收申请报告。

第117题:《建设工程委托监理合同(示范文本)》由()组成。

A.建设工程委托监理合同

B.规范.图纸

C.委托人对监理人的授权委托书

D.标准合同条件

E.专用合同条件

正确答案:查看最佳答案

第118题:《担保法》规定的保证合同的主要内容包括()

A.被保证的主债权种类、数额

B.债务人履行债务的方式

C.保证的期间

D.保证担保的范围

E.债务人履行债务的期限

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证合同应包括以下内容:(1)被保证的主债权种类、数额；(2)债务人履行债务的期限；(3)保证的方式；(4)保证担保的范围；(5)保证的期间；(6)双方认为需要约定的其他事项。

第119题:关于保证担保方式的说法，正确的有()。

A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式

B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任

C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人

D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任

E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。可见连带责任保证的责任重于一般保证的责任。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。②国家机关。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。